VIK KOMMUNE ENTREPRISE: BUSTADFELT TRÅNA 2 DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: Asplan Viak AS 1

Transkript

1 VIK KOMMUNE ENTREPRISE: BUSTADFELT TRÅNA 2 DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: Asplan Viak AS 1

2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Vik kommune Dokumenttittel: NS 8406 Del 2 Kontraktsgrunnlaget Oppdrag: Bustadfelt Tråna 2 Oppdragsleder: Per Sigve Selseng Skrevet av: Per Sigve Selseng Arkiv-ID: Kvalitetskontroll: Kjell Magne Brekken Asplan Viak AS Asplan Viak AS 2

3 INNHOLD 1. GENERELL DEL...4 Arbeidet sitt omfang...4 Organisasjon og entreprisemodell Hovudarbeidsform Organisering KONTRAKTSBESTEMMELSER...5 Alminnelige kontraktsbestemmelsar...5 Spesielle kontraktsbestemmelsar Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8) Entreprenørens ytelse Bruk av underentreprenørar (NS 8406 pkt 12) Byggherren sine leveransar (NS 8406 pkt 18.1 pkt a) Betaling av entreprenøren sitt vederlag (NS 8406 pkt 23.1) Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2) Byggherren sin rett til å nekte overtaking (NS 8406 pkt 24.3) Byggherren sin rett til å ta kontraktsarbeidet i bruk (NS 8406 pkt 24.6) TEKNISKE KRAV...8 Tekniske råmevilkår...9 Teknisk beskrivelse...9 Teikningar og modellar KRAV TIL BYGGEPROSESSEN...10 Administrative rutinar Kvalitetssikring Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) FRISTAR OG DAGMULKTER...11 Fristar Dagmulkter Framdriftsplanlegging VEDERLAGET...12 Prissamanstilling Opsjonar SVARDOKUMENT...13 Dokumentasjon frå tilbydar Generelle opplysingar Underentreprenørar Tilbodsskjema Asplan Viak AS 3

4 1. GENERELL DEL Arbeidet sitt omfang Sjå «Del 1: Konkurransebeskrivelsen», punkt 1 for omtale av prosjektet og omfang. Organisasjon og entreprisemodell Hovudarbeidsform Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise Organisering Kontraktsarbeidet vil bli organisert som generalentreprise. Asplan Viak AS 4

5 2. KONTRAKTSBESTEMMELSER Alminnelige kontraktsbestemmelsar Som kontraktsbestemmelsar gjeld NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt». Spesielle kontraktsbestemmelsar I tillegg til dei alminnelige kontraktsbestemmelsane vert det gjort gjeldande dei tilføyingar/endringar som følgjer av spesielle kontraktsbestemmelsar nedanfor, eventuelle skriftlige endringar som vert sendt ut frå byggherre før tilbodsinnlevering og eventuelle avklaringar i avklaringsmøter mellom byggherre og entreprenør. Der eit heilt punkt i gjeldande NS er tilsidesett, er dette oppgitt og eventuell tekst som gjeld i staden lagt inn. Der byggherren har gjort endringar på berre ein del av teksten i punkt, er heile punktet med same punktnummerering som i gjeldande NS oppgitt med tilføyingar markert som understreka skrift, og tekst som utgår og ikkje gjeld er markert som overstreka skrift. Spesielle kontraktsbestemmelsar ved bruk av NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8) Byggherren stiller ikkje sikkerheit, dvs at pkt. 8 andre avsnitt utgår Entreprenørens ytelse Tilføying av nytt punkt: 11.1 Særskilte kompetansekrav: Det er særskilte kompetansekrav til arbeidsoppgaver og personell i pkt a) d) nedenfor. Byggherren kan til enhver tid krevje at entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at kompetansekravene er oppfylt. a) ADK1-kompetanse Anleggsaktivitet for VA-arbeider på stedet skal til enhver tid ledes av person med ADK1- sertifikat (Ref PBL 22 og VA-Miljøblad nr. 42). b) Kompetanse PE-sveising Alt sveisearbeide skal utføres av sertifisert sveiser (Nemco Certification Sertifikat plastrørsveisere eller tilsvarende) for aktuelt materiale og rørdimensjon. c) Arbeidsvarslingskompetanse Ved arbeid på eller ved europa-, riks- eller fylkesveg skal alle arbeidere ha gjennomført kurs trinn 1, og skiltansvarlig kurs trinn 2. Før øvrige arbeid er det tilstrekkelig at arbeidsleder (formann eller bas) tilknyttet anleggsarbeidene skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling trinn 1. Det skal til enhver tid være en skiltansvarlig på anlegget når arbeidene pågår. Skiltansvarslig skal også vere tilgjengelig på telefon også når det ikke er aktivitet på anlegget. Asplan Viak AS 5

6 d) Fjellsprengingskompetanse Personell med ansvar for fjellsprenging skal ha godkjent sprengningssertifikat klasse A Bruk av underentreprenørar (NS 8406 pkt 12) Desse punkta kjem som tillegg til NS 8406 pkt 12: 12.1 Antikontraktørbestemmelser «Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Allerede inngåtte avtaler om underentrepriser med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og må godkjennes skriftlig av byggherren. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor byggherren. Entreprenøren forplikter seg til å følge reglene i denne bestemmelse om kontraktører også for avtaler som inngås etter at tilbud er gitt. Entreprenøren skal således til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne klausul. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne instruks, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham Utenlandsk arbeidskraft Dersom entreprenøren vil benytte seg av utenlandsk arbeidskraft enten via innleie eller i ansettelsesforhold i oppdrag, står entreprenøren ansvarlig for at oppdragsgivers plikter mht rapportering til myndighetene for engasjert eller innleid arbeidskraft blir foretatt i samsvar med regelverket. Entreprenøren er likedan ansvarlig for å sikre at eventuelle underentreprenører oppfyller de samme krav. For innleie av utenlandsk arbeidskraft er entreprenøren ansvarlig for å utføre oppdragsgivers plikter etter lovverket Tariffavtaler Arbeidet omfattes av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler etter allmenngjøringsloven 3. Entreprenørens arbeidstakere og arbeidstakere hos underentreprenører skal minst ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Entreprenøren er pliktig og opplyse underentreprenører om dette». Asplan Viak AS 6

7 Byggherren sine leveransar (NS 8406 pkt 18.1 pkt a) Byggherren skal framskaffe og har ansvaret og risikoen for : Understreka tekst gjeld i tillegg til punkt 18.1 a: Teikningar, beskrivelsar og berekningar som er nødvendige og eigna som grunnlag for utføringa av kontraktsarbeidet. «Teikninger som ligger ved tilbudsforespørselen viser omfang og detaljeringsnivå på prosjektering som byggherren vil levere. Entreprenøren må selv besørge og bekoste arbeidstegninger/detaljering/prosjektering/beregning utover dette omfang og detaljeringsnivå». Følgjande understreka tekst gjeld istadenfor pkt 18.1 d: «Byggherren framskaffer på forlangende koordinater for fastmerker, byggelinjer, nabogrenser og lignende. Entreprenør er ansvarlig for utstikking og for å overholde nødvendige avstander til gjeldene byggelinjer» Betaling av entreprenøren sitt vederlag (NS 8406 pkt 23.1) Punkt 23.1 utgår i si heilheit og vert erstatta med: «Alle priser er faste i anleggsperioden» Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2) Punkt 23.2 utgår i si heilheit og vert erstatta med: «Entreprenøren skal ikke gjennomføre mengdekontroll i forbindelse med kontraktsfasen. Alle mengder er regulerbare, se eventuelle spesielle måleregler i mengdebeskrivelsen» Byggherren sin rett til å nekte overtaking (NS 8406 pkt 24.3) Tilleggsbestemmelse: «Byggherren har rett til å nekte overtakelse dersom det foreligger mangler ved den dokumentasjon som det er avtalt skal foreligge ved overtakelsen. Byggherren kan likevel ikke nekte å overta hvis mangelen har liten betydning for forvaltning, drift eller vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere om kontraktens krav er oppfylt» Byggherren sin rett til å ta kontraktsarbeidet i bruk (NS 8406 pkt 24.6) «Byggherren har rett til å ta deler av kontraktsarbeidet i bruk før overtakelse. Slik brukstakelse fører ikke til at overtakelse anses å ha skjedd, verken helt eller delvis, herunder skal entreprenøren fortsatt holde hele anlegget i drift». Asplan Viak AS 7

8 3. TEKNISKE KRAV Forhold som har betyding for kontraktsgjennomføringa: Ytre miljø Sprengingsarbeid For sprengingsarbeid skal nasjonale retningslinjer for støv og støy overhaldast. Det vert vist til «Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff» sist endra Særleg kapittel 10, som omtalar bruk av eksplosiv vare. Støy Det skal vere stille på anleggsstaden utanom normale arbeidstider oppgitt nedom. Støv Det skal nyttast støvdempande middel eller fast dekke på permanente og midlertidige køyrevegar ved behov. Arbeidstidsavgrensingar Normal arbeidstid, inkludert transport av utstyr: 07:00 21:00 Sprenging kan utførast mellom: 07:00 20:00 (bør vere dagslys) På laurdagar og dagar før heilagdag skal arbeidet vere avslutta seinast kl 14:00. Søndagsarbeid er ikkje tillate. Vibrasjonar Gjeldande for vibrasjonar og støt ved sprenging er NS Vibrasjonar skal målast og kontrollerast mot grenseverdiane i NS Byggverks-, byggematerial- og byggtilstandsfaktor settast til 1,0 dersom byggherren ikkje vurderer dette anleis. Forureining Olje- og drivstofftankar skal vere godkjente og med toppfylling. Oljeabsorberande middel skal vere tilgjengeleg for mindre olje lekkasjar. Avfallshandtering Avfall kjeldesorterast og leverast i fraksjonar på godkjent deponi. Anlegget skal framstå ryddig og avfall ryddast etter kvart. Kulturminner Ein kvar som støyter på automatisk freda kulturminne, pliktar å vise varsemd og straks melde frå til Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Kulturavdelinga, jfr 8, 2. ledd i Lov om kulturminne. Andre råmevilkår Naboforhold Alt arbeid skal føregå på kommunal grunn. Arbeidet vil føregå i eit eksisterande bustadfelt. Riggplan Det vert vist til krav frå Arbeidstilsynet. Tilkomst Eksisterande køyrevegar i bustadfeltet kan nyttast. Asplan Viak AS 8

9 Trafikkavvikling Anleggsarbeidet kan vere årsak til trafikkulykker der både arbeidstakarar på anlegget, trafikantar og fotgjengarar kan vere utsatt for fare. Det må rettast særleg merksemd mot sikring av opne grøfter. Anlegget skal normalt vere avsperra med anleggsgjerde utanom arbeidstid. Grunnforhold Det er ikkje gjennomført grunnundersøkingar. Ein antek at det lite jord og grunt til fjell. Tidligare bruk av eller busetnad på tomta Tiltak i eksisterande køyrevegar. Eksisterande forhold i grunnen Det er eksisterande infrastruktur i grunnen, både VA-anlegg og kablar. Tekniske råmevilkår Anlegget skal etablerast i tråd med Vik kommune si VA-norm med vedlegg, og elles øvrige relevante bransjestandardar. Arbeidet skal utførast slik at vassforsyninga til Vangsnes ikkje vert stoppa. Eventuelle stengingar av vatnet skal skje over kort tid og i stunder med lågt forbruk. Teknisk beskrivelse Leveransar og ytingar er beskrive i samsvar med «NS3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner», for alle typar bygg og anlegg. Beskrivelsen fins som eige vedlegg. Teikningar og modellar Relevante teikningar fins som eige vedlegg. VIPS er for veg og VA-grøftebotn. VA-grøftebotn går rett gjennom kumgrupper utan å ta omsyn til kryssingar/koplingar i desse punkta. Kabelgrøft vert ikkje vipsa. Det leverast koordinatar (x, y) for gatelys og sandfang, ikkje høgde. Asplan Viak AS 9

10 4. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN Administrative rutinar Byggemøter og andre møter Byggemøte blir normalt avhalde kvar 14. dag eller oftare ved behov. Byggherren eller byggherren sin representant, skriv referat frå møta. Faktureringsrutinar Fakturering skal vere etter utført arbeid, og månadleg med 30 dagars forfall. Rapporteringsrutinar Rapporteringsrutinar skal innarbeidast i kontrollplan / kvalitetsplan. Omfattar rapportering på HMS, tekniske krav, framdrift, og øvrige rutinar som måtte vere gjeldande for anlegget. Kvalitetssikring Krav til KS Entreprenøren har plikt til å sjå til at «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)» vert fulgt. Alle avtalar med underentreprenørar skal innehalde likelydande bestemmelsar. Krav til kvalitetsplan Entreprenøren skal utarbeide kvalitetsplan. Planen skal omfatte alle operasjonar i anleggsfasen, og minst innehalde: Organisasjonsplan Arbeidsprosedyre Dokumentasjon / dokumentasjonsbehandling Info om tredjepartskontroll Ikkje aktuelt for denne kontrakten. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Oppdragsgjevar si organisering av HMS-arbeidet er omtala i byggherren sin SHA-plan. Entreprenøren utarbeidar plan med HMS-rutinar for sine arbeid før oppstart av anleggsarbeidet. Asplan Viak AS 10

11 5. FRISTAR OG DAGMULKTER Fristar Følgjande fristar gjeld for arbeidet: 1. Inngåing av kontrakt Ca veke 9, Oppstart Snarast etter kontrakt er inngått 3. Sluttfrist / Overtaking Ferdig opparbeida anlegg til 4. november Dagmulkter Dagmulkt på sluttfrist i samsvar med reglane i NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt». Framdriftsplanlegging Krav til entreprenøren sin framdriftsplanlegging Entreprenøren skal utarbeide enkel framdriftsplan før arbeida tek til. Planen skal vere gjeldande for heile anleggsperioden Asplan Viak AS 11

12 6. VEDERLAGET Prissamanstilling I samsvar med til Del 1 Konkurransebeskrivelsen, punkt 6.1, skal det leverast utfylt mengdebeskrivelse. Opsjonar Ingen opsjonar aktuelle for kontrakten. Asplan Viak AS 12

13 7. SVARDOKUMENT Kryss av, fyll ut eller referer til beskrivande punkt i tilbodsbrev for etterfølgjande kapittel. Det skal leverast komplett utfylt beskrivelse med svar på alle forhold som er kravd i dette grunnlaget. Kun dokumenterte forhold er grunnlag for vurdering av tilbodet. Dokumentasjon frå tilbydar For konkurransereglar og kvalifikasjonskrav, sjå Del I «Konkurransebeskrivelsen» Generelle opplysingar Firmanamn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Kontaktperson tilbod: Telefon: E-post adresse: Underentreprenørar Dersom underentreprenør(-ar) skal nyttast for deler av arbeidet, skal tilbydaren angi nedanfor kva arbeid underentreprenørane skal utføre. Fagområde: Namn på underentreprenør: Asplan Viak AS 13

14 Tilbodsskjema Sjå Del I «Konkurransebeskrivelsen» for korleis tildelingskriteria vert vurdert Prissamandrag Dei komplette arbeid, leveransar og ytingar som omfattast av konkurransegrunnlaget, vert tilbydd utført for: Nr. Namn på fagområde Sum i kr. 2 B GRUNNARBEIDER NEDRE DEL 3 J DEKKE 4 K TERRENGARBEID 5 U RØYRLEGGING 6 W ELKRAFT 1 A RIGG OG DRIFTSKOSTNADER 2 B GRUNNARBEIDER ØVRE DEL 3 J DEKKE 4 K TERRENGARBEID 5 U RØYRLEGGING 6 W ELKRAFT REKNINGSARBEID EVT. ETTERSENDT TILLEGGSPOST TILBODSSUM EKSKLUSIVE MEIRVERDIAVGIFT 25 % MEIRVERDIAVGIFT TILBODSSUM INKLUSIVE MEIRVERDIAVGIFT Asplan Viak AS 14

15 Påslag og timeprisar Påslagsprosent for materiell For materiell som går med til rekningsarbeid eller tilleggsarbeid gjeld følgjande påslag: % Basis er faktura frå leverandør. Ikkje utfylt prosentsats betyr 0 % påslag. Timeprisar m.m. Omfattar arbeid ved uføresette tiltak og skal berre nyttast etter avtale med byggherren. Omfattar alle avgifter, påslag, rigg, drift av rigg etc. Prisane skal gjevast med ei mengde. Summen for timeprisar/rekningsarbeid brukast ved vurdering av tilboda. Beskrivelse Eining Mengde Pris Sum Prosjektleiar / Anleggsleiar time 20 Fagarbeidar time 10 Hjelpemann time 10 Røyrleggar / plastrøyrsveisar time 20 Gravemaskin m/førar, 5-14 tonn time 100 Gravemaskin m/førar, tonn time 100 Gravemaskin m/førar, tonn time 50 Pigghammar time 20 Lastebil m/førar, storleik time 100 Dumper. time 50 Borerigg (pallrigg). time 50 Sum Asplan Viak AS 15

16 Framdrift Sjå punkt 5.1 «Fristar». Tilbydar angir varigheit av alle arbeid og ferdigstillingsdato. Gjennomføringstid, veker Ferdigstilling, dato Eventuelle andre opplysingar Tilbodsbrev I tilbodsbrev datert / , er etterfølgjande moment/atterhald/føresetnader/avvik nærare beskrive (ref. Del I «Konkurransebeskrivelsen», punkt 4): Underskrift Stad Dato Underskrift Asplan Viak AS 16