AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE"

Transkript

1 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk Org.nr.: Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: Postnummer/ Sted: 7004 TRONDHEIM Telefaksnr.: og Prosjekterende: Org.nr.: Postadresse: Postnummer/Sted: er det inngått følgende avtale om konsulenttjenester: 1. OPPDRAGET Oppdragets benevnelse: Oppdragsgivers kontraktsnummer: Oppdragsgiver prosjektnummer: Prosjekterendes oppdragsnummer: BAKGRUNN NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor.

2 3. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET (jf. NS 8402 punkt 3) Oppdraget er beskrevet i konkurransegrunnlagets del II. Ved motstrid mellom dokumentgruppene gjelder følgende prioritetsrekkefølge: 1. Avtaledokumentet 2. Referater etc. etter tilbudet, godkjent av begge parter 3. Tilbudet, datert Konkurransegrunnlaget, datert.. 5. NS PARTENE OG DERES REPRESENTANTER (jf. NS 8402 punkt 4) 4.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver sin representant er: Navn: Telefon: E-post: 4.2 Rådgiver Rådgiver sin representant er: Navn: Telefon: E-post:

3 5. TAUSHETSPLIKT (jf. NS 8402 punkt 2) Forvaltningsloven sine bestemmelser om taushetsplikt kommer tilsvarende til anvendelse for Rådgiver og Rådgivers personale, inkl. underrådgivere. 6. SÆRSKILT AVTALE OM RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALET OG RESULTATET (jf. NS 8402 punkt 5) Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnlagsmateriale og til et hvert resultat av arbeid utført i henhold til denne avtale, med mindre annet er avtalt. Rådgiver skal i inntil 20 år etter at oppdraget er avsluttet, oppbevare prosjektmateriale som det må antas å være behov for, på en slik måte at utlevering etter NS 8402 punkt 5 kan skje. 7. TIDSFRISTER (jf. NS 8402 punktene 8.2 og 11) Tidsfrister for Rådgiver (jf. NS 8402 punkt 8.2): Oppdraget skal påbegynnes: Oppdraget skal være ferdig: Avtalte delfrister: Rådgiver skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle Oppdragsgiver, dersom frister eller rimelig framdrift ikke kan holdes. Tidsfrister for Oppdragsgiver (jf. NS 8402 punkt 11): skal være ferdig:...

4 8. DAGMULKT ELLER ERSTATNING (jf. NS 8402 punkt 9.2) Det er ikke avtalt dagmulkt Særlige bestemmelser: 9. FORSIKRING (jf. NS 8402 punkt 6.2) For oppdraget gjelder følgende forsikringer hos Rådgiver: HONORAR - UTGIFTER (jf. NS 8402 punktene 12 og 13)

5 10.1 Honorar (jf. NS 8402 punkt 12) Honoraret beregnes på følgende måte: Oppdraget honoreres etter medgått tid med de timesatsene som er angitt i tilbud fra Rådgiver datert: med avtalt honorarramme for hvert enkelt oppdrag. Timesatsene som fremgår av nedenstående oppstilling, er angitt ekskl. mva. Navn/Kategori Timesats, kr./t.. Benyttes andre kategorier av personell eller andre saksbehandlere enn vist i oppstillingen, avklares timeprisen på vedkommende på forhånd med Oppdragsgiver. Honorarbudsjett for avtales for hvert enkeltprosjekt. Hvis det er grunn til å anta at honorarbudsjettet vil bli overskredet, skal Rådgiver varsle Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. Varsel om overskridelse av honorarbudsjett skal skje skriftlig i vedlagte skjema (gul farge) B3-Prosjekterendes varsel om overskridelse av honorarbudsjett (NS 8402). Oppdragsgiver ved enhetsleder må gi sitt samtykke i vedlagte skjema (blå farge) A3-Oppdragsgivers samtykke til igangsetting (8402) før forholdet/arbeidet igangsettes Prisregulering (NS 8402 punkt 12.2) Bestemmelser om regulering av satsene: Timepriser reguleres årlig for lønns-/prisendring i hht gjennomsnittlig endring i RIF s lønnsstatistikk, første gang , med basis i siste års statistiske endring i % Utgifter (jf. NS 8402 punkt 13) I tillegg til honoraret skal følgende utgifter dekkes: Kopiering/ plotting av tegninger og annet materiale til bruk for andre enn Rådgiver selv, skal dekkes etter markedspris. Reiser utenom kommunens grenser, hvis reisene er forhåndsavtalt. Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er avtalt.

6 11 EVENTUELLE ANDRE BESTEMMELSER FOR OPPDRAGET Rådgiver erklærer å ha satt seg inn i de habilitetskrav som følger av forskrift om offentlige anskaffelser 3-7, jf. forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr. 3, og forskrift om offentlige anskaffelser 3-8 (jf (1) bokstav f og (1) bokstav f), som eventuelt måtte begrense Rådgiverens adgang til selv å delta i anbudskonkurranse på utførelsen. Rådgiver erklærer at det ikke er aktuelt for personer/selskaper i eget konsern, eller andre som han har et nært tilknytningsforhold til, å delta i anbudskonkurranse på utførelsen når dette vil være i strid med de ovennevnte regler. Rådgiver påtar seg å dekke eventuelle økonomiske tap som Oppdragsgiver måtte lide som følge av at denne erklæringen ikke overholdes. Beløpsgrense for slik erstatning er lik beløpsgrense satt i denne avtalens punkt 8. Rådgiver skal foreta en månedsvis fakturering for utført arbeid. Som vedlegg til ovennevnte faktura skal vedlagte skjema (rosa farge) C-skjema Statusrapport 8401 og 8402 leveres hver gang, for å vise hvordan påløpt honorar og honorarbudsjett stiller seg i forhold til utført del av oppdraget. Betalingsbetingelser skal være iht. Oppdragsgivers reglement. Utgifter nevnt under punkt 10.3 forskutteres av Rådgiver som gir en samlet oppstilling og fakturering sammen med honoraravegningen. Alle regnskapsbilag, korrespondanse og fakturering skal anføres til representanten som er angitt i denne avtalens punkt 4.1. Korrespondanse og fakturering må dessuten merkes med Oppdragsgivers kontrakts- og prosjektnummer som er angitt først i avtalen. 12. UNDERSKRIFTER Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Trondheim, den......, den... Oppdragsgiver Prosjekterende Anne Kristine Misund Trondheim kommune teknisk sjef <Navn prosjekterende> <Navn Firma>

7 B2 A3 Rådgivers varsel om overskridelse av honorarbudsjett (NS 8402) Oppdragsgivers kontraktsnummer Oppdragsgivers prosjektnummer Rådgivers oppdragsnummer Varsel nummer Rev. nr.: Varsel om overskridelse av tidsfrist Rådgiver varsler herved om at det er grunn til å anta at honorarbudsjettet overskrides, fordi følgende forhold har inntruffet: Varsel om overskridelse av honorarbudsjett Rådgiver varsler herved om at det er grunn til å anta at honorarbudsjettet overskrides, fordi følgende forhold har inntruffet: Beskrivelse av tilleggsarbeidet: Start: Arbeidet skal være utført innen: 14/23470 (145663/14

8 Beskrivelse av resultater/produksjon (rapport, tegninger med mer som skal utarbeides): Beskrivelse av forutsetninger (grunnlagsdokumenter som forutsettes for å få gjennomført arbeidet): Honorar Type ressurs (navn) Timer Timepris Honorar Totalt Andre kostnader (faktureres separat fra honorar) Totalt Sendt av rådgiver (dato og signatur) Mottatt av oppdragsgiver (dato og signatur) Prosjektleder 14/23470 (145663/14

9 B2 - A3 Oppdragsgivers svar på rådgivers varsel (NS 8402) Oppdragsgivers kontraktsnummer Oppdragsgivers prosjektnummer Rådgivers oppdragsnummer Varsel nummer Rev. nr.: (1) Avslag Oppdragsgiver er ikke enig i rådgivers varsel, med følgende begrunnelse: (2) Samtykke (2) Delvis samtykke Oppdragsgiver samtykker delvis i rådgivers varsel, med følgende begrunnelse: Dato: Sign. Teknisk sjef: 14/23470 (145663/14

10 STATUSRAPPORT NS8401 og NS8402 Pr. dato: Som bilag til faktura:. Statusrapport knyttet til hovedkontrakt. Statusrapport knyttet til endringsmelding nr. PROSJEKTERINGSOPPDRAGET Kommunens kontraktsnummer: Kommunens prosjektnummer: Kommunens oppdragsansvarlig: Konsulentens oppdragsnummer: Konsulentens oppdragsansvarlig: Påløpt og fakturert Honorar Utlegg Samlet kostn. (eks.avg) (eks.avg.) (eks.avg.) Avtalt ramme, avtale datert: Hittil påløpt oppdraget pr. dato, Resterende til disposisjon pr. dato, Tidligere fakturert Nå faktureres Sum fakturert inkl. denne faktura kr: kr: Arbeid utført Antatt gjenstående arbeid på oppdraget pr. dato, %: UTFØRT ARBEID SIDEN FORRIGE FAKTURA/ DATO: GJENSTÅENDE ARBEIDER Sted/ dato Prosjekterende konsulent 14/23470 (145663/14

11 STATUSRAPPORT Trondheim kommune, Kommunalteknikk Pr. dato: Som bilag til faktura: OPPDRAGET Kommunens oppdragsnummer: Kommunens oppdragsansvarlig: Konsulentens oppdragsnummer: Konsulentens oppdragsansvarlig: Honorar (eks.avg) Utlegg (eks.avg.) Samlet kostn. (eks.avg.) Avtalt ramme, avtale datert: Avtalt tilleggsramme, brev/ avtale datert: Samlet ramme for oppdraget: Hittil påløpt oppdraget pr. dato, Resterende til disposisjon pr. dato, kr: kr: Resterende til disp. av samlet ramme pr. dato, i %: Antatt gjenstående arbeid på oppdraget pr.dato, i %: Tidligere fakturert Nå faktureres Sum fakturert inkl. denne faktura UTFØRT ARBEID SIDEN FORRIGE FAKTURA/DATO: GJENSTÅENDE ARBEIDER: Sted/ Dato Konsulent 14/23470 (145663/14

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8402 - oppdrag etter regning (Vanskelig å forutse omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune,

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Side 1 av 5 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Kommunalteknikk (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.:

Detaljer

AVTALE - PROSJEKTERINGSOPPDRAG

AVTALE - PROSJEKTERINGSOPPDRAG AVTALE - PROSJEKTERINGSOPPDRAG Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling Org.nr.: 942 100 464 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: 72542650 Postnummer/ Sted: Postboks

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Eierskapsenheten Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.: 000 000 000

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Tilbudsgrunnlag del 2

AVTALEDOKUMENT. Tilbudsgrunnlag del 2 Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-04: Forprosjekt vannledning Benna vannbehandlingsanlegg - Holem Tilbudsgrunnlag del 2: Avtaledokument Tilbudsgrunnlag del 2 AVTALEDOKUMENT Side

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS oppdrag etter fast pris

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS oppdrag etter fast pris AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris Mellom: Trondheim kommune, Eierskapsenheten Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen N- 7004 TRONDHEIM og Postadresse:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver.

AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver. AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune Org.nr.: 938 634 556 Adresse: Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM som oppdragsgiver og Foretaksnr.: Adresse:

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim

Detaljer

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen Kontrakt nr: 2013-... Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen. mellom. (leverandør) og AFK eiendom FKF (oppdragsgiver) BYGGBLANKETT 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag Blanketten brukes

Detaljer

Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag AVTALEDOKUMENT KRISTIANSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM 991 891 919

Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag AVTALEDOKUMENT KRISTIANSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM 991 891 919 BLANKETT 8401 Blanketten Mellom Vedlegg G5 av 6 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag brukes når det inngås avtale etter NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Av

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim

Detaljer

Trondheim eiendom Side 1 av 6 PA- og rådgivertjenester rammeavtale AVTALEDOKUMENT Dato: Avtaledokument

Trondheim eiendom Side 1 av 6 PA- og rådgivertjenester rammeavtale AVTALEDOKUMENT Dato: Avtaledokument Trondheim eiendom Side 1 av 6 Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim Kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim Kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten 1. PARTENE. organisasjonsnummer:

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten 1. PARTENE. organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Rammeavtale for Kontrollørtjenester

Detaljer

AVTALE RKV STI H008. STATSBYGG som oppdragsgiver. Avtaledokument Konsulentoppdrag RKV STI. H008 Tilstandsregistrering av naboeiendommer

AVTALE RKV STI H008. STATSBYGG som oppdragsgiver. Avtaledokument Konsulentoppdrag RKV STI. H008 Tilstandsregistrering av naboeiendommer Avtaledokument Konsulentoppdrag AVTALE H008 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument - Konsulentoppdrag Dette

Detaljer

AVTALE H101. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent. for

AVTALE H101. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent. for Avtaledokument Konsulentoppdrag H101 Konsulentbistand Lagringsteknologi AVTALE H101 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Prosjekt 11 939 Nytt Automatlager,

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

y Kvinnherad kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg

y Kvinnherad kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg SWECO y Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Rosendalsveien 10 5470 ROSENDAL 1 5 tv1a1 2012 Saksnr.U off.: la vk SaksbKopi: Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg 10.05.2012 Ølve

Detaljer

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer

Avtaledokument (UTKAST)

Avtaledokument (UTKAST) Avtaledokument (UTKAST) 1. PARTENE Mellom som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: adresse: besøksadresse: og som rådgiver, organisasjonsnummer: adresse: besøksadresse: er det inngått følgende avtale: Prosjekt-nr.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

AVTALE H004 Uavhengig kontroll

AVTALE H004 Uavhengig kontroll Avtaledokument Konsulentoppdrag AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Prosjekt 11858 Tromsø politihus Konsulentoppdrag Overordnet ansvar for

Detaljer

(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT

(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT (OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN (Dato) Avtaledokument på grunnlag av NS 8401 Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som oppdragsgiver Organisasjonsnummer: 938

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om utarbeidelse

Detaljer

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr:

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: AVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: som uavhengig kontrollør etter plan- og bygningsloven for (oppdragets navn..fyll

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet med kontrakten) Kontrakt -

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om. (kort beskrivelse av oppdraget) Kontrakt Oslo kommunes

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert fast pris. I AVTALEDOKUMENT T Mellom Oppdragsgiver i Organisasjonsnr. Postboks

Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert fast pris. I AVTALEDOKUMENT T Mellom Oppdragsgiver i Organisasjonsnr. Postboks {wag/«z5 BODØ KOMMUNALE Prosjektstynngssystem - - D k. nr. _ PROSJEKTSEKSJON Kontraktdokument Ihht. NS8401 10 O7 10 07 Mal for avtaledokument Ihht. NS8401 N Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland. Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag TEKNISK AVDELING Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester tekniske fag 2013/2177 2013-2177 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035 854) Adresse:

Detaljer

VEDERLAG. Tilbudsgrunnlag del 4

VEDERLAG. Tilbudsgrunnlag del 4 Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Side I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 2 KOSTNADER... 1 2.1 HONORAR... 1 2.2 REISER... 2 2.3 EKSTERN KOPIERING M.M... 2 2.4 ØVRIGE UTGIFTER... 2 2.5 SAMLEDE KOSTNADER...

Detaljer

AVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

AVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver AVTALE H001 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (PGK fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) organisasjonsnr: (RIB - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Energigjenvinningsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER Kommunalteknikk BILAG B - YTELSER Trondheim kommune Kommunalteknikk Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 ORGANISASJON... 3 1.2 RAMMEAVTALENS OMFANG... 3 2 OVERORDNET OM RAMMEAVTALENS...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Bistand ved implementering

Detaljer

Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE

Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE Bilag 1 VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE Over terskelverdi ******************************************* Side 1 av 6

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 2 av 7 1 AVTALENS PARTER Det er

Detaljer

AVTALE. Kontrakt H006 Prosjekteringsleder. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr:

AVTALE. Kontrakt H006 Prosjekteringsleder. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr: AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr: som prosjekteringsleder (PRL) for Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument prosjekteringsledelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Anskaffelse av lekeplassutstyr

Detaljer

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-06: Forprosjekt spillvannsledning Ust-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 4: Vederlag

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-06: Forprosjekt spillvannsledning Ust-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 4: Vederlag Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Side I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...1 2 KOSTNADER...1 2.1 HONORAR...1 2.2 REISER...2 2.3 EKSTERN KOPIERING M.M....2 2.4 GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER...2 2.5 ØVRIGE UTGIFTER...2

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om DAK-Operatør Kontrakt Oslo kommunes kjøp av konsulentoppdrag

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

Avtaledokument 1. PARTENE. organisasjonsnummer: adresse: Kolstergata Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim

Avtaledokument 1. PARTENE. organisasjonsnummer: adresse: Kolstergata Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim Spektrum AS organisasjonsnummer: 814 588 432 adresse: Kolstergata 90 7030 Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim som oppdragsgiver, og organisasjonsnummer:

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

AVTALE. H-125 Uavhengig kontroll. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr:

AVTALE. H-125 Uavhengig kontroll. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: som uavhengig kontrollør etter plan- og bygningsloven for H -125 Uavhengig kontroll Side 1 av

Detaljer

RAMMEAVTALE (kontraktsnummer)

RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) utkast RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for K 205 Foliering. Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER og heve-/skyvevegger KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.:

Detaljer

AVTALE xxxxx. mellom. STATSBYGG som byggherre. xxxxxxxxxxx AS organisasjonsnr: xxxxxxxx. som entreprenør. for

AVTALE xxxxx. mellom. STATSBYGG som byggherre. xxxxxxxxxxx AS organisasjonsnr: xxxxxxxx. som entreprenør. for AVTALE xxxxx mellom STATSBYGG som byggherre og xxx AS organisasjonsnr: som entreprenør for 575 HØGSKOLEN I VOLDA PROSJEKT 69046 UTBEDRING STORMSKADER HVO KONTRAKT 12V200 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER, Side

Detaljer

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Etter NS8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt AVTALEDOKUMENT Mellom Trondheim Kommune v/trondheim Eiendom som byggherre Organisasjonsnr.: 970 41 6420 E-post:

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse TEKNISK AVDELING Vedlegg 3 Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester Byggeledelse 2013/7155 2013-7115 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget)

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget) KONTRAKT mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) og. (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: om. ( navn på oppdraget) For denne kontrakten gjelder Standard kontraktsvilkår for Kongsbergregionens kjøp

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

RAMMEAVTALE (kontraktsnummer)

RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og ( entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for ELEKTRIKER ARBEIDER Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument brukes av

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Tilbudsgrunnlag del 4

Tilbudsgrunnlag del 4 Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Tidligere versjon av tilbudsgrunnlaget utgår og erstattes med foreliggende revisjon 1. Tekst som utgår er markert med overstrøket tekst. Ny tekst er markert med rød farge.

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

AVTALE. mellom. STATSBYGG VEST som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for

AVTALE. mellom. STATSBYGG VEST som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for AVTALE mellom STATSBYGG VEST som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for Rammeavtale: Elektroarbeider i Sogn Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale for prosjekteringsytelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver UNN A-fløy Utstyrsrådgiver Prosjektets systemer og rutiner Rev.nr. 01 Dato 01.11.13 Revisjonen gjelder Konkurransegrunnlag UR UNN HF NY A-FLØY Side 2 av 5 INNHOLD: 1.1 GENERELT... 3 1.2 KORRESPONDANSE,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Avtaledokument.

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Avtaledokument. Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser om prosjekteringsoppdrag 1. Partene Oppdragsgiver Navn Vikna kirkelige fellesråd Adresse Storgt 17 Telefon 74

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL Vedlegg 3 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende malertjenester og tilhørende materiell 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter

Detaljer

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG. som oppdragsgiver. som prosjekteringsgruppe. for. (oppdragets navn fyll inn) (Prosjektnummer og navn)

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG. som oppdragsgiver. som prosjekteringsgruppe. for. (oppdragets navn fyll inn) (Prosjektnummer og navn) AVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (PGK fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) (ARK - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) (RIB-

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim.

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim. TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

AVTALE K201 Totalentreprise

AVTALE K201 Totalentreprise Avtaledokument - Totalentreprise AVTALE mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på totalentreprenør(firma)) organisasjonsnr: som totalentreprenør for Prosjektnr. 11833 Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Bilag B VEDERLAG. Prosjektering

Bilag B VEDERLAG. Prosjektering Bilag B VEDERLAG Prosjektering POSTADRESSE: FYLKESHUSET, 6404 MOLDE BESØKSADRESSE: JULSUNDV. 9, 6404 MOLDE SENTRALBORD: 71 25 80 00 EKSP./OPPLYSNING: 71 25 88 01 TELEFAX: 71 25 88 04 1 GENERELT Kontraktsarbeidet

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 1. Partene Byggherre Navn AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 Mellom Organisasjonsnummer Totalentreprenør Navn og Organisasjonsnummer er det inngått følgende kontakt: Prosjektets navn Prosjektets

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt kontrolløren) Organisasjonsnr: om Rammeavtale for uavhengig kontroll og andre kontrolloppdrag

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer