Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Wergelands vei 21 Utskifting heis

Transkript

1 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Wergelands vei 21 Utskifting heis Saksnr.: E456

2 Innholdsfortegnelse: Tilbudssammenstilling:...3 Orientering....3 Tidsfrister...4 Heisinstallasjon, generelle bestemmelser...4 Service avtalen skal godkjennes og signeres av byggherren....6 Vare/personheis...11 Bilder av eksisterende heis:...15 Kravspesifikasjon - branntetter Side 2 av 17

3 Orientering Prosjektet består av utskifting av eksisterende heis i Wergelandsvegen 21 i Kongsberg. I bygget er det boliger i 4 etasjer + kjeller. Prosjektet skal organiseres som totalentreprise og med heis levert etter krav i denne beskrivelse. Heisene skal leveres ferdige i henhold til framdriftsplan som utarbeides av totalentreprenør, med overlevering i løpet av inneværende år. Heisene skal leveres i henhold til denne beskrivelse og til gjeldende lover og regelverk. Totalentreprenør har ansvar for detaljprosjektering og utførelse i prosjekterings- og byggefasen. Det skal leveres heis med spesifikasjoner som vist i beskrivelse og oversiktsskjema. Det forutsettes at det leveres heis som kan tilpasses de oppgitte mål på eksisterende sjakt. Demontering av eksisterende heis og fjerning av denne skal inkluderes i tilbudet. Dersom tilbyder finner ting i denne beskrivelse som unødig fordyrer anleggene unødig, eller som han av annen grunn finner bedre løsninger på, kan dette påpekes i følgeskriv, og dette vil kunne bli tatt hensyn til i vurderingen. Beskrivelsen skal utfylles komplett. Tilbydere som ikke følger dette vil bli vurdert forkastet. Det skal oppgis tilbudssum iht. prisskjema, med totale kostnader for alle arbeider som er nødvendig for å holde heisen i drift i garantitiden på 5 år, og tilbud på årlig serviceavtale i garantitid. Det kreves responstid maks 24 timer. For øvrig oppgir tilbyder anbefalt omfang av ytelser i garantitiden og i senere årlig serviceavtale. Tidsfrister: Framdriftsplan vil bli utarbeidet med sikte på overlevering før årsskiftet. Alle avtalte tidsfrister kan bli belagt med dagmulkt. Ref vedlegg 3.2. Heisinstallasjon, generelle bestemmelser - Driftsspenning i bygget er i dag 230 V, IT. Det forutsettes at totalentreprenør inkluderer trafo fra 230 til 400 V i sin leveranse. Denne kan plasseres i eksisterende maskinrom. Leveransen skal være komplett inkl. alle elektroinstallasjoner. Det forutsettes at kabel for strømforsyning kan legges i heissjakt etter heisleverandørs anvisning. - Heisentreprenøren må selv innhente alle tillatelser og eventuelle dispensasjoner. - Tilbudene skal være komplette, og inkludere alle arbeider som er spesifisert i denne beskrivelse. Det vises spesielt til at blant annet følgende arbeider skal være inkludert: Alle arbeider i forbindelse med inntransport, sjauerhjelp, løfteutstyr/kraner, stillaser i sjakt, montasje av alt materiell i sjakter, montasje av alle evt. nødvendige løftekroker. Listen er ikke uttømmende - Heisleveransen skal omfatte alle elektriske installasjoner i heissjaktene. Det skal leveres lysanlegg, stikkontakter etc i sjakter i henhold til forskrifter. - Totalentreprenør må selv sørge for komplett rigg med lager, toalett- og spiseplass, iht. gjeldende retningslinjer. Riggomkostninger ut over dette som ikke er spesifisert i tilbudsunderlaget må totalentreprenøren selv sørge for, og inkludere disse i tilbudets priser. - Dersom det i tilbudet er endringer i tekniske data, mål på heisstol, dører eller sjakter i forhold til oppgitte data, skal dette fylles ut i vedlagte skjema for mål og spesifikasjoner. NB! Sjakt er allerede bygget, og kan ikke endres. Kravspesifikasjon - branntetter Side 3 av 17

4 - Tilbudet skal omfatte: ansvarsforsikring, brannforsikring av egne leveranser fram til overlevering, sikkerhetsstillelse for evt. krav om forskuddsbetaling, og sikkerhetsstillelse i reklamasjonstiden. - Heisentreprenøren er ansvarlig for å rydde etter egne arbeider, og legge avfall på anvist sted. Det forutsettes at heisen som rives leveres på godkjent avfallsmottak av heisentreprenøren. - Arbeid på byggeplass er hverdager man-fredag mellom 0700 og Utover dette må det avtales spesielt med oppdragsgiver. - Heisentreprenøren er ansvarlig for å dekke til helt eller delvis ferdige egne arbeider, samt forskriftsmessig sikring av sjakter i byggeperioden. - Heisentreprenøren skal utarbeide fullstendige tegninger av sjakt, maskinrom og heisstol. Heisentreprenøren skal videre levere tegning som viser alle detaljer og plassering av dørfelter, dører, tablåer mv. Alle detaljer og plassering som berører interiøret skal være godkjent av byggherre/arkitekt. Utsparings-, arrangements-, stillas- og detaljtegninger for heisanlegget leveres for byggherrekontroll, og det avsettes min. 2 uker for byggherrens godkjennelse. Tegningsunderlaget skal være DAK basert, og kompatibelt med AutoCad. Tegninger av sjakter med åpninger, utsparinger etc. skal leveres så tidlig at alle tilpasninger av byggetegninger kan gjøres før utførelse på byggeplass. - Heisleverandøren skal gjennomføre nødvendig opplæring av brukere av heiser. Dette skal omfatte alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som kan utføres av brukeren selv. Spesielt legges vekt på sikkerhetskontroll og rutiner. - Det skal om byggherren krever det legges frem en trafikkanalyse for valgte heisløsning og kapasitetsberegning. - Det opplyses at arbeidene skal foregå i et boligbygg som er i daglig drift. Det forutsattes at totalentreprenøren tar alle mulige hensyn til dette ved: - varsling av alle støyende arbeider, og utførelse av disse til avtalte tider - nødvendig avskjerming av arbeidsområde, både sikkerhetsmessig avskjerming av sjakter og beskyttelse mot støv etc. - Planlegger for kortest mulig avbrudd i heisdriften, og varsler beboere ved skilting på byggeplassen. Garantier: Alle anlegg skal leveres med 5 års garanti. Service i garantitid prises i egen post, og skal være inkludert alle omkostninger for følgende: All nødvendig service som er nødvendig for at garanti skal gjelde, min. 3 servicebesøk/år i garantitiden. Summen skal inkludere reiser, reisetid, servicemateriell etc. Det eneste som skal kunne faktureres i garantitiden er reparasjoner av feil som åpenbart skyldes hærverk eller feil bruk av anleggene. Kravspesifikasjon - branntetter Side 4 av 17

5 Ferdigstillelse av heisanlegg: Anleggene skal gjennomgå egenkontroll og sluttkontroll/godkjennelse. Som TKO for heiser skal godkjent kontrollorgan benyttes, og undertegnet godkjent testskjema skal forelegges byggherren før overtakelse Før anlegget overleveres til Byggherre og dens representanter skal hele anlegget rengjøres grundig. Dersom det er skader eller sår i malte flater, skal dette flikkmales med tilsvarende maling. Opsjonspriser: Det skal oppgis opsjonspris for 5-årig serviceavtale for anbefalt service til bruk etter at garantitid er utløpt. Innholdet i avtalen skal være som følger: Det refereres til NS Det leveres tilbud på service med mindre reparasjoner inkludert for tre faser, hver på 5 år. Altså en kontrakt på 5 år med opsjon på år. Med reparasjoner menes ikke større utskiftinger som forventes å komme i løpet av en 15 års periode. Det forventes at reparasjonskostnadene de første årene er veldig lave. Servicearbeidet skal utføres og inneholde alle nødvendige gjøremål som hindrer unødvendige slitasje. Alle punkter i serviceliste skal henvises til en veiledning hvor det går frem hva hvert punkt inneholder. For at servicearbeidet skal være oversiktlig, skal leverandør utarbeide en serviceliste hvor det klart og tydelig fremgår hva som til enhver tid blir utført. Det skal punktvis kvitteres ut etter hvert service-besøk. Serviceavtalen skal godkjennes og signeres av byggherren. Ved servicebesøk og alt arbeid på heisen skal alltid byggherrens representant kontaktes i forkant og etter avsluttet service-besøk. Kravspesifikasjon - branntetter Side 5 av 17

6 Teknisk beskrivelse 1. Generelt. Det skal leveres ny heis i eksisterende sjakt. Den etterfølgende teksten gjelder, med de begrensninger sjaktstørrelse gir. Det forutsettes at eksisterende sjakt utnyttes på best mulige måte for størst mulig heisstol. Anlegget skal utføres i overensstemmelse med byggeforskriftene, gjeldende vedtekter, gjeldende forskrifter om innretning, drift og kontroll av slike anlegg, forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg, og andre bestemmelser som kan bli gjort gjeldene. Totalentreprenørens tegninger skal godkjennes av byggherre før produksjon. Totalentreprenørens skal sørge for godkjennelse av anleggene hos myndigheter, og inkludere alle utgifter i denne forbindelse i tilbudet. Heisen skal tilfredsstille krav for rullestolbrukere, og utbygges med alle funksjoner etter NS EN Den skal anmeldes etter denne standarden, og talemeldinger etc. skal tilpasses til eiers behov og brukerens krav. Den nye heisen skal ha løfteevne/lastekapasitet på minimum 400 kg. 2. Utførelsen av anlegget skal være på en slik måte at det blir lett adgang til alle deler som krever tilsyn eller utskifting ved slitasje. 3. Bygningsmessige hjelpearbeider. De eventuelle bygningsmessige arbeider, teknisk hjelpearbeid, eller annet for heisanleggene som må utføres av bygningsentreprenør eller andre, skal være medtatt i tilbudets priser. 4. Heissjakter. Heissjakter er bygget i betong. Det forutsettes at heisleverandør leverer dører som tilpasses til de åpningene som er angitt på tegningene. Eksisterende heis har maskinrom nede ved siden av sjakten. Dette kan fortsatt benyttes om heisleverandør finner dette fornuftig. Det er lav topphøyde, og dersom denne må økes må dette framgå av tilbudet. Dekket over sjakt må i så fall bli fjernet og ny heistopp bygget. For tilbud der dette er nødvendig, skal tilbyder prise kostnaden inn som del av entreprisekostnaden. Det forutsettes at alt utstyr boltes på vegger av totalentreprenøren, da sjakt allerede er støpt. Lys og stikkontakter etter forskriftenes krav i heissjakt skal være inkludert og installasjonene skal framgå av heistegningene. Det skal i tilbudet oppgis underentreprenører. Det er forutsatt at stigerkabel til heisanlegget kan legges vertikalt i heissjakta. For sjaktmål, se tabell og heistegninger. 5. Samtlige metallkonstruksjoner skal leveres ferdigbehandlet, tilfredstille korr. klasse 1. Føringsskinner skal være rengjort. Alt festejern m.v. skal være malt med maling som tilfredsstiller korr. klasse 1. Alle flater som er synlige utenfor sjakt leveres i rustfritt stål. 6. Maskineri. Motorene skal fylle kravene til norske normer, være av anerkjent type, dimensjonert slik at startstrøm begrenses til 3 x merkestrømmen. Viklingene skal ha innebygget termovakt. Motorene skal være for 400 V, system TN, og tåle de spenningsvariasjoner som kan forekomme innenfor E-verkets leveringsbetingelser. Motordata og fabrikat oppgis i tilbudet. Kravspesifikasjon - branntetter Side 6 av 17

7 8. Maskinrom For nye personheis forutsettes heismaskineri plassert inne i sjakten, og krafttilførsel er forutsatt på øverste plan. 9. Merking. Alt utstyr merkes med graverte skilt og iht. lover og forskrifter. 10. Heisalarm. Alarmanlegget skal leveres komplett med strømforsyningsanlegg, inkl. strømforsyning ved nettutfall. Det monteres alarmknapp i stol, og klokker i h.h.t. forskrifter. Det skal være potensialfritt signal for ekstern alarm på rekkeklemme i maskinrom. Teknisk feil skal kunne gi alarm til SD-anlegg. I tillegg skal det være samtaleanlegg i heisstol. Utstyr for samtaleanlegg, for direkte toveis samtale, koplet til vakttelefon. Heisalarm etableres komplett av totalentreprenør basert på GSM. Alarmenheten skal leveres med åpen protokoll på GSM slik at det er valgfritt med hensyn til mottak. Installering, tilkobling og valg av alarmenhet avtales med byggherres representant. Kongsberg kommunale eiendom har bemannet vakttelefon 24/7, og ønsker alarmer overført dit. Det må beregnes god tid for bestilling, oppkobling og igangsetting av alarmen, slik at ikke dette forsinker ferdigstillelse. Det skal leveres gravert instruksskilt for alarmen som skal plasseres ved alarmknappen. Nødlys skal tilfredsstille dagens krav. Det skal legges frem ett ekstern signal for alarm på egne merkede rekkeklemmer (For tilkobling til SD-anlegg på bygget). 11. Heisstol personheiser. Utføres som leverandørens standard utførelse, med betjeningsutstyr utformet og plassert i henhold til NS-En Beskrivelse av utførelse skal medfølge tilbudet. Heisstol utføres etter heisleverandørens standard med rustfrie dører og omramminger, med speil over håndløper på en vegg. Solid og utskiftbar beskyttelsesplate mot spark, slitasje etc. opp til ca. 700 mm over golv. Stoltablå skal inneholde alle etasje knapper, dør åpne-, dør lukke- og alarm-knapp og mulighet for nøkkelbryter. Taleenhet plasseres iht. universell utforming. Alarmenhet integreres i stoltablå. Utførelse som tilbys dokumenteres i tilbudet. Kravspesifikasjon - branntetter Side 7 av 17

8 12. Sjaktdører/stoldører/dørfronter Automatiske sideåpnende dører, tilpasset heisstol, med mål i henhold til tabell for heis og heisleverandørens standard. Det er ønskelig med dører ikke mindre enn 900x2000mm. Totalentreprenøren må selv kontrollmåle eksisterende døråpning, og varsle dersom dette ikke lar seg gjøre. Dørene skal være utstyrt med sikkerhetsanordninger iht. gjeldende regelverk. Det kreves fotocellefelt i hele døråpningen. Utførelse i rustfritt stål. Terskel skal være konstruert for hard drift, da heisen benyttes til vare/personheis. Understøping skal ikke være nødvendig. Det må beregnes solide vinkler. Overgang fra terskel til gulv skal ha en jevn skråkant ned mot gulv. Det skal i hele karm og terskelens lengde være tett, slik at det ikke er mulig for vann å trenge innunder terskel og karm. 13. Utvendig betjeningstablå: Skal være tilpasset rullestolbrukere, og plasseres innfelt i dørkarm eller heisfront ved siden av dør. Etasjeanviser over/ved dør. Plassering og utforming etter NS-EN Styring. Leverandørens anbefalte løsninger for best mulig kapasitetsutnyttelse benyttes. Tilbudt system oppgis i tabell for hvert anlegg. Styretavler skal leveres med følgende utstyr: - Mikroprosessor teknologi - Full kollektiv - Tilpasset EN 81-73, Brannstyring - Frekvensregulering - Retur til valgfri etasje - Feilindikeringsminne som lagrer feil, med mulighet for oppkobling mot byggets SD-anlegg. - Tidlig døråpning (viktig) - Kjøreknapper for opp og ned, og display for etasjeindikator Dersom det kreves kode for å entre styring skal denne noteres i tavle og i FDV-mappe som plasseres i maskinrom. Dersom det kreves diagnoseapparat for justeringer avlesninger og programmeringer på styringene skal dette leveres. (Et apparat er tilstrekkelig). Tavle skal plasseres hensiktsmessig for betjening i riktig høyde. All elektronikk skal være godt beskyttet mot støv. Tavleskap skal ha god ventilering, eventuelt vifte som starter ved oppnådd temperatur. Temperatur skal ikke overstige + 30 grader celsius. Dersom det er fare for elektrostøy fra kabler, eller at elektronikk er ømfintlig for lyn, skal nødvendig beskyttelse leveres. Som beskyttelse skal det være fasefølge relé, kjøretids relé og nødvendig kortslutningsvern eventuelt termisk utløsning eller tilsvarende. Alle komponenter skal dimensjoneres for store belastninger. Alle komponenter og utstyr i tavle skal være av god kvalitet med lang levetid. (Min 5 år) Gjennomføringer av kabler til tavle skal være godt beskyttet og tett. Alle kontakter, releer og komponenter skal være godt merket. Merking skal være identisk med merking i koblingsskjema. Heisen skal ved brannalarm gå til utgangs etasje. Den skal ikke starte på signal før brannalarm er resatt. (NS 81-73) Kravspesifikasjon - branntetter Side 8 av 17

9 Det skal legges frem potensialfrie signaler for overføring til SD-anlegg på egne merkede rekkeklemmer for: - Teknisk feil - Service arbeid / vedlikeholdsarbeid - Alarm aktivert 15. Riving/fjerning av eksisterende heisanlegg. Som en del av tilbudet skal totalentreprenøren demontere og fjerne eksisterende heis. Det forutsettes at dette utføres i henhold til dagens regelverk om miljøriktig behandling av avfall, inkl kildesortering, eventuelle avgifter for deponering av avfall etc. Eksisterende heis er en hydraulisk heis levert fra Reber Schindler Heis AS i 1973, med løfteevne 400 kg. Det forutsettes levering og montering av heiser med data som vist i tabeller. Totalentreprenør/heisleverandør fyller ut eventuelle avvik fra oppgitte mål: 16. Sparkling, maling og flikk skal være inkludert i tilbudet. All brann- og lydtetting i forbindelse med heisleveransen skal være utført av totalentreprenør eller dennes underleverandør og dokumentasjon skal overleveres. Kravspesifikasjon - branntetter Side 9 av 17

10 Kravspesifikasjon - branntetter Side 10 av 17