STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER
|
|
- Esther Simonsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 35
2 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Definisjoner (NS 3431 pkt 2) byggherre (NS 3431 pkt 2.2) hverdager/dager (NS 3431 pkt 2.8 og 2.9) Partenes representanter. Byggherremøter. Prosjekterings- og entreprenørmøter (NS 3431 pkt 5) Partenes representanter (NS 3431 pkt 5.1) Byggherremøter (NS 3431 pkt 5.2) Prosjekterings- og entreprenørmøter (NS 3431 pkt 5.3) Forhold på byggeplassen (NS 3431 pkt 6) Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 3431 pkt 6.1) Opprydding (NS 3431 pkt 6.6) Ytre miljø (tillegg til NS 3431 pkt 6) Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere (tillegg til NS 3431 pkt 6) Fastleggelse av byggherrens ytelser og tidspunktet for levering av byggherrens ytelser (NS 3431 pkt 7.2, 7. 4 og 7.5) Rådgivning og prosjektering (NS3431 pkt 9) Utarbeidelse av tegninger, beskrivelser og beregninger (NS 3431 pkt 9.2) Instruksjon i bruk av tekniske anlegg (NS 3431 pkt 9.3) Totalentreprenørens plikt til å undersøke kvaliteten på løsninger foreskrevet av byggherren (NS 3431 pkt 9.7) Totalentreprenørens ansvar for feil (NS 3431 pkt 9.8) Byggherrens ansvar (NS 3431 pkt 9.9) Overføring av risiko (tillegg til NS 3431 pkt 9) Ansvar og risiko for materialer og arbeidsunderlag (NS 3431 pkt 10) Materialer som leveres av byggherren (NS 3431 pkt 10.1) Totalentreprenørens arbeidsunderlag (NS 3431 pkt 10.2) Totalentreprenørens rett til valg av løsninger (NS 3431 pkt 11.1) Offentlige krav som får virkning for kontraktsarbeidet: Lover forskrifter og andre offentlige vedtak (NS3431 pkt 13.1) Kontroll, prøving m.m. (NS 3431 pkt 14) Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 3431 pkt 14.1) Kvalitetssikring (NS 3431 pkt 14.3) Opplysninger fra Registerinfo Bruk av kontraktsmedhjelpere (NS 3431 pkt 16) Generelt (NS 3431 pkt 16.1) Byggherrens rett til å nekte å godta totalentreprenørens valg av prosjekterende og underentreprenør (NS 3431 pkt 16.2) Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører/leverandører/ prosjekterende m.v. (tillegg til NS 3431 pkt 16) Overdragelse av kontraktsforpliktelser. Overtagelse av entrepriseansvar (NS 3431 pkt 17) Sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt 18) Forsikring (NS 3431 pkt 19) Avtalte tidsfrister (NS 3431 pkt 21) Rett til fristforlengelse (NS 3431 pkt 22) Side 2 av 35
3 16.1 Totalentreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av byggherrens forhold m.m. (NS 3431 pkt 22.1) Totalentreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av uforutsette hindringer (NS 3431 pkt 22.2) Byggherrens rett til fristforlengelse på grunn av uforutsette hindringer (NS 3431 pkt 22.7) Fremdriftsplan (NS 3431 pkt 24) Dagmulkt (NS 3431 pkt 25.2) Regulering av kontraktssummen (NS 3431 pkt. 28.1) Avdrag (NS 3431 pkt 30) Forskudd (tillegg til NS 3431 pkt 30) Endringer (NS 3431 pkt 33) Byggherrens rett til å pålegge totalentreprenøren endringer (NS 3431 pkt 33.1) Skriftlige pålegg (NS 3431 pkt 33.2) Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring (NS 3431 pkt 33.3) Oppgjørsregler ved endringer (NS 3431 pkt 33.4 og 33.5) Avbestilling (NS 3431 pkt 34) Overtagelse (NS 3431 pkt 35) Forberedelse av overtagelse (NS 3431 pkt 35.2) Overtagelsesforretningen (NS 3431 pkt 35.3) Delovertagelse (NS 3431 pkt 35.5) Prøvedrift (tillegg til NS 3431 pkt 35) Opplæring (tillegg til NS 3431 pkt 35) Sluttoppgjør (NS 3431 pkt 36) Byggherrens rett til selv å sette opp sluttoppgjør (NS 3431 pkt 36.2) Beregning av tidsfrister (NS 3431 pkt 36.5) Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 3431 pkt 37) Utbedring mm. (NS 3431 pkt 37.2) Erstatning for tap (NS 3431 pkt 37.6) Reklamasjonsfrist (NS 3431 pkt 37.8) Rettigheter til prosjekteringsmateriale (NS 3431 pkt 42.1) Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 3431 pkt 42) Tvister (NS 3431 pkt 45) Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 3431 pkt 45.2) Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100 G (NS 3431 pkt 45.3) Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100 G (NS 3431 pkt 45.4) DEL II SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 3431 pkt 6.1 og 13.1) Arbeidstid (NS 3431pkt 6.9) Overtagelse av ansvar for underentreprenører og prosjekterende (NS 3431 pkt 17.2) Avdrag (NS 3431 pkt 30) Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 3431 pkt 35) Registerinfo Ytterligere avvik fra NS 3431/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser Blankett 1A - NS 3431 Sikkerhetsstillelse Blankett 1B - NS 3431 Sikkerhetsstillelse Blankett 2 - NS 3431 Forsikringsattest tingsforsikring Blankett 3 - NS 3431 Forsikringsattest ansvarsforsikring Side 3 av 35
4 Blankett 4 - NS 3431 Bankgaranti for kontraktsforskudd Side 4 av 35
5 Endringer og presiseringer til NS 3431 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske for alle kontrakter der Totalentrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som kan variere fra kontrakt til kontrakt. Innenfor hver del av Totalentrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 3431 angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. DEL I GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser andre utgave september 1994 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. 1 Definisjoner (NS 3431 pkt 2) 1.1 byggherre (NS 3431 pkt 2.2) Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt. Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse. 1.2 hverdager/dager (NS 3431 pkt 2.8 og 2.9) Følgende tilføyelse gjøres i NS 3431 pkt 2.8 og 2.9: Domstolloven kapittel 8 utfyller standarden mht. beregning av frister. 2 Partenes representanter. Byggherremøter. Prosjekterings- og entreprenørmøter (NS 3431 pkt 5) 2.1 Partenes representanter (NS 3431 pkt 5.1) Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 3431 pkt 5.1. Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og brukere kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten særskilt fullmakt. 2.2 Byggherremøter (NS 3431 pkt 5.2) Byggherremøter skal avholdes hver andre uke, med mindre byggherren bestemmer noe annet. Referat føres av byggherren eller den han utpeker. Partene skal være representert på møtene med deltakere som har fullmakt til å avgjøre ordinære saker. NS 3431 pkt 5.2 første ledd siste punktum utgår. Side 5 av 35
6 Totalentreprenøren har, i den grad byggherren ønsker det, plikt til å gjennomgå foreliggende prosjekteringsmateriale og utførelse med byggherren, særlig med sikte på å klargjøre og utdype byggherrens krav til funksjon og kvalitet. 2.3 Prosjekterings- og entreprenørmøter (NS 3431 pkt 5.3) Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og entreprenørmøter (herunder byggemøter, fremdriftsmøter, underentreprenørmøter m.v.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av møtereferatene. Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag. I byggeperioden skal det avholdes entreprenørmøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter. 3 Forhold på byggeplassen (NS 3431 pkt 6) 3.1 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 3431 pkt 6.1) Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl) Totalentreprenøren skal ha ansvarsrett for de oppgaver og det tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever, herunder eventuelt funksjonen som ansvarlig søker. Totalentreprenøren plikter å søke om slik ansvarsrett så snart som mulig etter at kontrakten er inngått. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldene etter reglene i NS 3431 pkt Avfallsforskriften og isolerglassruter Totalentreprenøren skal dokumentere at den produsent i Norge eller importør til Norge av isolerglass som eventuelt benyttes i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet, deltar i et retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av nr. 930 kapittel 14. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikt misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Internkontroll, SHA og ytre miljø Totalentreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet. Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Side 6 av 35
7 Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. 3.2 Opprydding (NS 3431 pkt 6.6) Prosjektet utføres som Rent Tørt Bygg med kildesortering av alt avfall, jf. gjeldende utgave av RIF-publikasjonen rent tørt bygg forebyggende helsevern i bygninger. 3.3 Ytre miljø (tillegg til NS 3431 pkt 6) Miljøskadelige stoffer og kjemikalier Er ikke annet avtalt skal totalentreprenøren iverksette tiltak for å unngå at det benyttes kjemikalier og produkter under anleggsperioden som står på myndighetenes prioritetsliste for kjemikalier der utslippene skal reduseres vesentlig innen Samme forhold gjelder for kjemikalier og produkter med mer enn 0,1 vektprosent innhold av stoffer på myndighetenes OBS-liste. For begge lister se (under kjemikalier/kjemikalielister). Totalentreprenøren skal føre oversikt over forekomst av ovennevnte kjemikalier og produkter og skal kvartalsvis rapportere til byggherren om eventuell bruk av nevnte kjemikalier. Dersom kjemikalier og produkter som nevnt over planlegges benyttet, skal det redegjøres for type kjemikalie og årsaken til at bruken er nødvendig, herunder muligheten for bruk av substitutt. Første rapport skal sendes 14 dager etter kontraktsinngåelse. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. Tropisk tømmer og fredet skog Side 7 av 35
8 Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal totalentreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på byggeplass. Totalentreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. Aksept av totalentreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for totalentreprenørens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. Avfallshåndtering Totalentreprenøren skal iverksette tiltak for å sikre korrekt håndtering av avfall som oppstår under anleggsperioden i henhold til gjeldende nasjonalt og lokalt regelverk. Totalentreprenøren skal sørge for kildesortering av byggeavfall. I tillegg skal totalentreprenøren iverksette tiltak for å minimalisere avfallsmengden som oppstår i byggeperioden. Dersom ikke annet er avtalt skal totalentreprenøren: sikre en kildesorteringsgrad på minimum 60 % målt i vekt. Dette inkluderer riving. sikre at total mengde avfall på prosjektet ikke overstiger 25 kg/m 2 BTA. Kravet gjelder kun ved nybygging og innbefatter ikke riving og rene masser fra klargjøring av byggegrop. Det skal leveres avfallsregnskap til Statsbygg som viser at kravene oppfylles. Er ikke annet avtalt skal regnskapet leveres kvartalsvis, hver 05.01, 05.04, og Regnskapet skal beskrive forhold som angitt i Ytelsesbeskrivelse for totalentrepriseprosjektering. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. Side 8 av 35
9 For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. Medfører mislighold av ovennevnte plikter at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften 17-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og det totalentreprenøren har betalt i dagmulkt og/eller bot etter denne bestemmelse, bli videreført til totalentreprenøren. Pliktig medlemskap i returordning for emballasje En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprenøren er av den oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen sende en skriftlig erklæring til byggeherren om dette. 4 Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere (tillegg til NS 3431 pkt 6) Totalentreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale (se bl.a. og allmenngjøringsforskriftene av nr 1121 og 1122), regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom totalentreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Totalentreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Totalentreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene. 5 Fastleggelse av byggherrens ytelser og tidspunktet for levering av byggherrens ytelser (NS 3431 pkt 7.2, 7. 4 og 7.5) Etter kontraktsinngåelse skal totalentreprenøren utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjektering med milepæler for byggherrens ytelser og byggherrens behandlinger/beslutninger. Side 9 av 35
10 6 Rådgivning og prosjektering (NS3431 pkt 9) 6.1 Utarbeidelse av tegninger, beskrivelser og beregninger (NS 3431 pkt 9.2) Tegninger, beskrivelser og beregninger skal overleveres i tre sett. Dette gjelder både tegninger utarbeidet i byggefasen og de tegninger som skal leveres etter overtagelsen ( som bygget -tegninger). Sistnevnte tegninger skal også leveres i elektronisk format i henhold til nærmere spesifikasjoner fra byggherren. Dette gjelder også beskrivelser og beregninger dersom byggherren forlanger det. 6.2 Instruksjon i bruk av tekniske anlegg (NS 3431 pkt 9.3) Se Totalentrepriseboka punkt 26 nedenfor. 6.3 Totalentreprenørens plikt til å undersøke kvaliteten på løsninger foreskrevet av byggherren (NS 3431 pkt 9.7) Overskriften endres til; Totalentreprenørens plikt til å undersøke kvaliteten på løsninger foreskrevet av byggherren etter kontraktsinngåelse. 6.4 Totalentreprenørens ansvar for feil (NS 3431 pkt 9.8) NS 3431 pkt 9.8 andre og tredje ledd utgår og endres til: Totalentreprenøren svarer likevel ikke for feil i tegninger og dokumenter som er levert av byggherren etter kontraktsinngåelse, eller som er innhentet fra offentlig myndighet. Totalentreprenøren har heller ikke ansvar for anvendeligheten av løsninger som byggherren forlanger etter kontraktsinngåelse, forutsatt at totalentreprenøren har oppfylt sine forpliktelser etter NS 3431 pkt Byggherrens ansvar (NS 3431 pkt 9.9) NS 3431 pkt 9.9 utgår og erstattes med: Totalentreprenøren har rett til fristforlengelse etter NS 3431 pkt 22.1 og kostnadsdekning etter NS 3431 pkt 26.1 som følge av feil eller uoverensstemmelser i dokumenter som byggherren har levert etter kontraktsinngåelsen, med mindre totalentreprenøren har forsømt sin varslingsplikt etter NS 3431 pkt Overføring av risiko (tillegg til NS 3431 pkt 9) Endringene i NS 3431 pkt 9.7 til 9.9 og 10, jf. Totalentrepriseboka punkt 6.3 til 6.5 ovenfor og punkt 7 nedenfor, innebærer at risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet, som er utført før kontraktsinngåelse og som inngår i konkurransegrunnlaget for den aktuelle totalentreprise, overføres fra byggherre til totalentreprenør ved kontraktsinngåelse og at slike eventuelle feil og mangler i forholdet mellom totalentreprenøren og byggherren deretter vil bli regulert av foreliggende kontraktsbestemmelser, herunder denne kontrakts regler om ansvarsgrunnlag. Side 10 av 35
11 7 Ansvar og risiko for materialer og arbeidsunderlag (NS 3431 pkt 10) 7.1 Materialer som leveres av byggherren (NS 3431 pkt 10.1) NS 3431 pkt 10.1 andre ledd skal lyde: Totalentreprenøren har heller ikke ansvar for anvendeligheten av navngitte produkter som byggherren forlanger brukt etter kontraktsinngåelse, forutsatt at totalentreprenøren har oppfylt sine forpliktelser etter NS 3431 pkt Totalentreprenørens arbeidsunderlag (NS 3431 pkt 10.2) NS 3431 pkt 10.2 gjelder ikke for andres arbeid utført før kontraktsinngåelse når resultatet av arbeidet inngår som en del av konkurransegrunnlaget for totalentreprisen eller er arbeidsunderlag for dette, jf Totalentrepriseboka punkt 6.6 ovenfor. 8 Totalentreprenørens rett til valg av løsninger (NS 3431 pkt 11.1) I rimelig utstrekning, dersom byggherren forlanger det, skal totalentreprenøren innen 7 dager vederlagsfritt fremlegge alternative forslag til bestemte løsninger eller utførelse. Minst ett av forslagene skal være i samsvar med det totalentreprenøren mener ligger innenfor hans kontraktsforpliktelse. Byggherren skal innen 14 dager meddele totalentreprenøren hvilket alternativ som skal legges til grunn for det videre arbeid. NS 3431 pkt 22.5 tredje ledd og pkt pålegger byggherren å ta standpunkt til krav om fristforlengelse, dekning av merutgifter og endringsarbeider uten ugrunnet opphold. Når totalentreprenøren varsler at valg av ett alternativ vil medføre endringsarbeid eller krav om merutgifter eller fristforlengelse, skal byggherrens frist til å ta standpunkt til slike krav iht. NS 3431 pkt 22.5 tredje ledd og , regnes fra det tidspunkt totalentreprenøren mottok byggherrens beslutning om valg av alternativ. 9 Offentlige krav som får virkning for kontraktsarbeidet: Lover forskrifter og andre offentlige vedtak (NS3431 pkt 13.1) Se Totalentrepriseboka punkt Kontroll, prøving m.m. (NS 3431 pkt 14) 10.1 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 3431 pkt 14.1) Innsynsrett Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) totalentreprenørens kvalitetssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av totalentreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Side 11 av 35
12 Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren Kvalitetssikring (NS 3431 pkt 14.3) Totalentreprenøren skal ha og følge et styringssystem som tilfredsstiller relevante deler av NS-EN ISO 9001: 2000 "Systemer for kvalitetsstyring. Krav". Dette gjelder følgende deler av standarden: Pkt 4 System for kvalitetsstyring Krav, pkt 5 Ledelsens ansvar, pkt 6 Ressursstyring og pkt 8 Målinger, analyse og forbedringer Opplysninger fra Registerinfo Totalentreprenøren er forpliktet til å undertegne fullmakter slik at byggherren hver 6. måned fra tilbudsfristens utløp får oppdaterte opplysninger om totalentreprenøren fra Registerinfo. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikt misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Tilsvarende gjelder dersom opplysningene fra Registerinfo viser at totalentreprenøren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 11 Bruk av kontraktsmedhjelpere (NS 3431 pkt 16) 11.1 Generelt (NS 3431 pkt 16.1) Plikter Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Side 12 av 35
13 Totalentreprenøren skal innhente opplysninger fra Registerinfo, eller egenerklæring om de samme forhold fra utenlandske selskaper som ikke er registrert i Registerinfo, ved inngåelse av kontrakter om underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell. Opplysninger skal innhentes på nytt hver 6. måned. Totalentreprenøren skal også kreve HMS-egenerklæring i underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK eks mva, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 8-8 (3) og (3). Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underentreprenører/kontraktsmedhjelpere har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren/den prosjekterende og dennes personell. En perm med opplysninger fra Registerinfo, nevnte egenerklæringer og HMS-egenerklæringer, skal til en hver tid finnes på byggeplass. Alle avtaler om underentrepriser/prosjektering skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen, eiendomsrett og andre rettigheter til kontraktarbeid og materialer og utførelse ved underentreprise/kontraktsmedhjelper som i denne kontrakt. For øvrig skal nevnte avtaler ikke inneholde noe som reduserer byggherrens rett etter kontrakten. Byggherrens nektelse av å godkjenne totalentreprenørens valg av kontraktsmedhjelper etter Totalentrepriseboka pkt 11.1 eller NS 3431 pkt 16.2 gir ikke totalentreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Sanksjoner Brudd på totalentreprenørens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller opplysninger fra Registerinfo, gir byggherren rett til å kreve at totalentreprenøren erstatter vedkommende kontraktsmedhjelper med en annen kontraktsmedhjelper som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene fra Registerinfo eller innhentet egenerklæring viser at kontraktsmedhjelperen ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av heving av kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av totalentreprenøren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. Side 13 av 35
14 11.2 Byggherrens rett til å nekte å godta totalentreprenørens valg av prosjekterende og underentreprenør (NS 3431 pkt 16.2) På forespørsel skal totalentreprenøren sørge for at byggherren får den informasjon om underentreprenørens/den prosjekterendes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse som er nødvendig for at byggherren skal kunne utøve sin rett etter NS 3431 pkt Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører/leverandører/ prosjekterende m.v. (tillegg til NS 3431 pkt 16) Byggherren har rett til å tre inn i totalentreprenørens kontrakter med underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor totalentreprenøren vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med underentreprenør, underleverandør eller annen kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs. Totalentreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse rettigheter, i kontraktene med egne underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere. Byggherren avgjør selv hvorvidt han ønsker å tre inn i én eller flere kontrakter, og en eventuell inntreden fratar ikke totalentreprenøren det kontraktsmessige ansvar han ellers måtte ha. Byggherren skal gi totalentreprenøren 14 dagers skriftlig varsel før han benytter denne rett. 12 Overdragelse av kontraktsforpliktelser. Overtagelse av entrepriseansvar (NS 3431 pkt 17) Se punkt 37 nedenfor hvis aktuelt. 13 Sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt 18) Byggherren stiller ikke sikkerhet. Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i reklamasjonstiden skal være 3% av kontraktssummen for forhold som påberopes i løpet av de 3 første årene av reklamasjonstiden. Sikkerheten faller deretter bort, med mindre byggherren har gjort ansvar gjeldende mot totalentreprenøren som kan kreves dekket av sikkerheten. Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 3431 pkt 18; jf. Totalentrepriseboka punkt 11 og 12, skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 3431 Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger nedenfor. Totalentreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i utførelsesperioden, når hele kontraktssummen skal betales etter overtagelse. Sikkerhetsstillelse kun for Side 14 av 35
15 reklamasjonsperioden må dokumenteres senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B - NS 3431 Sikkerhetsstillelse. Når kontraktssummen ikke overstiger NOK , plikter totalentreprenøren ikke å stille sikkerhet i utførelses- og reklamasjonsperioden. 14 Forsikring (NS 3431 pkt 19) Byggherren tegner ikke forsikring. Totalentreprenørens forsikringer i henhold til NS 3431 pkt 19 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 3431 Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 3431 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester. 15 Avtalte tidsfrister (NS 3431 pkt 21) Totalentreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplanen, jf. NS 3431 pkt 24 og Totalentrepriseboka punkt 18 nedenfor, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prøvedrift. 16 Rett til fristforlengelse (NS 3431 pkt 22) 16.1 Totalentreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av byggherrens forhold m.m. (NS 3431 pkt 22.1) Totalentreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endrings- og tilleggsarbeider som i kostnad samlet utgjør inntil 15 % av kontraktssummen, i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider) Totalentreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av uforutsette hindringer (NS 3431 pkt 22.2) Kommunal saksbehandling skal kunne anses å være et forhold utenfor totalentreprenørens kontroll Byggherrens rett til fristforlengelse på grunn av uforutsette hindringer (NS 3431 pkt 22.7) Totalentrepriseboka punkt 16.2 ovenfor gjelder tilsvarende for byggherren. 17 Fremdriftsplan (NS 3431 pkt 24) Fremdriftsplanen skal inneholde plan for produksjon, utførelse og prosjektering, samt byggherrens ytelser og medvirkning. Side 15 av 35
16 Totalentreprenøren skal revidere fremdriftsplanen når byggherren krever det. Den reviderte planen skal være byggherren i hende senest én uke etter at totalentreprenøren har mottatt krav om dette. 18 Dagmulkt (NS 3431 pkt 25.2) Dagmulkten, ved overskridelse av fristene nevnt i Totalentrepriseboka punkt 15 ovenfor, er NOK per hverdag. 19 Regulering av kontraktssummen (NS 3431 pkt. 28.1) Selv om totalentreprenøren på oppgitt plass i tilbudsskjemaet har tilbudt et eget fastpristillegg, som kompensasjon for å påta seg risikoen for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter, fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse, forbeholder byggherren seg likevel retten til, ved kontraktsinngåelse, å velge en regulering etter reglene i NS 3431 pkt Tilleggsarbeider som utføres etter justerte enhetspriser, skal ikke indeksreguleres. Dersom det gis tilbud under utførelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre annet er avtalt. 20 Avdrag (NS 3431 pkt 30) Fakturakrav kan ikke overdras til andre uten byggherrens skriftlige samtykke. Forslag til faktureringsplan utarbeides av totalentreprenøren. NS 3431 pkt 30.3 første ledd utgår og erstattes med: Avdrag etter faktureringsplanen kan bare kreves med 90 % av det enkelte faktureringsgrunnlag. 21 Forskudd (tillegg til NS 3431 pkt 30) Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. Blankett 4 - NS 3431 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 22 Endringer (NS 3431 pkt 33) 22.1 Byggherrens rett til å pålegge totalentreprenøren endringer (NS 3431 pkt 33.1) Byggherren kan ikke pålegge totalentreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til kontraktssummen. Forsering Byggherren har, på ethvert tidspunkt og uavhengig av årsaken til en forsinkelse, rett til å kreve at totalentreprenøren forserer arbeidet. Side 16 av 35
17 Hvis tilstrekkelig forsering ikke er iverksatt innen 10 dager etter at totalentreprenøren har mottatt krav om dette, kan byggherren uten ytterligere varsel sette inn de ressurser han finner nødvendig for å innhente forsinkelsen. I den utstrekning byggherren avbestiller deler av kontraktsarbeidet, respektive reduserer omfanget gjennom pålegg om endringer, kan byggherren også kreve utførelsestiden forkortet. Totalentreprenøren skal alltid anses å ha utvist vesentlig mislighold dersom han ikke etterkommer krav om forsering som angitt ovenfor, med mindre forseringen ikke kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift eller ikke er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser for totalentreprenøren. Totalentreprenøren kan bare kreve forseringskostnadene dekket av byggherren i den utstrekning forsinkelsen skyldes forhold byggherren har risikoen for. I de tilfeller totalentreprenøren kan kreve sine forseringskostnader dekket, skal han gi byggherren et fastpristilbud på forseringsarbeidet. Godtar ikke byggherren tilbudet, får totalentreprenøren dekket sine dokumenterte, faktiske merkostnader i forbindelse med forseringen. I de tilfeller byggherren setter inn de ressurser han finner nødvendig for å innhente forsinkelsen, jf. andre ledd, og forsinkelsen skyldes forhold totalentreprenøren har risikoen for, plikter totalentreprenøren og dekke byggherrens utgifter til forsering Skriftlige pålegg (NS 3431 pkt 33.2) NS 3431 pkt 33.2 andre ledd utgår og erstattes med: Når totalentreprenøren mottar endringsordre i overensstemmelse med NS 3431 pkt 33.2 første ledd, blir han forpliktet til å utføre endringsarbeidet. Han skal videre utføre arbeid som følger av instruks fra person som har fullmakt til å kontrollere totalentreprenørens utførelse selv om det ikke er gitt en endringsordre, jf. NS 3431 pkt 33.2 første ledd. Han skal også utføre arbeid som fremgår av arbeidstegninger, arbeidsbeskrivelser eller lignende som han mottar, selv om disse inneholder endringer som ikke er gitt ved endringsordre i overensstemmelse med NS 3431 pkt 33.2 første ledd Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring (NS 3431 pkt 33.3) NS 3431 pkt 33.3 gjelder også for arbeid som totalentreprenøren plikter å utføre og som omtales i Totalentreprise boka punkt 22.2 andre ledd ovenfor. NS 3431 pkt utgår og erstattes med: Selv om det foreligger tvist, har totalentreprenøren plikt til å utføre det som er pålagt. Byggherren stiller ikke sikkerhet Oppgjørsregler ved endringer (NS 3431 pkt 33.4 og 33.5) Regulering av kapittel: "Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging" (rigg- og driftsutgifter) Side 17 av 35
18 Uendret byggetid Hvis prisen på netto endrings-/tilleggsarbeider (samlede tillegg minus fradrag i løpet av kontraktsavviklingen) ikke overstiger 15% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter. Overstiger netto endrings-/tilleggsarbeider 15% av kontraktssummen, gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel: 0,5 A ( B - 1,15 C ) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.) Ved utregningen av faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag (B), skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, utbetaling av påslag pga. tiltransport av entreprisekontrakter/ prosjekteringsoppdrag m.v, avbestillingserstatning, vederlag for endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg, og kompensasjon for økt rigg i endret byggetid. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Forlenget byggetid Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 3431 pkt 22.1 skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid. Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid Dersom fristforlengelse i forbindelse med delovertagelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Side 18 av 35
19 23 Avbestilling (NS 3431 pkt 34) Totalentrepriseboka Dersom reduksjonen av totalentreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider reduseres med mindre enn 15% av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir 15% av kontraktssummen eller mer, anses det overskytende som delvis avbestilling. 24 Overtagelse (NS 3431 pkt 35) 24.1 Forberedelse av overtagelse (NS 3431 pkt 35.2) NS 3431 pkt 35.2 første ledd får følgende tilføyelse: Vedlagt innkalling til overtagelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at totalentreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen. NS 3431 pkt 35.2 andre til fjerde ledd gjelder ikke bare for tekniske anlegg, men også for tekniske installasjoner. NS 3431 pkt 35.2 fjerde ledd utgår og erstattes med: For tekniske anlegg og installasjoner skal totalentreprenøren, i samarbeid med byggherren og eventuelle øvrige leverandører, igangsette anlegget/installasjonen og forestå de kontraktsmessige prøver og innreguleringer m.v. inntil kontraktsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Totalentreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt nødvendig kyndig mannskap, for å gjennomføre funksjonsprøvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprøvingen skal utarbeides og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Så snart disse funksjonsprøver er ferdig, skal totalentreprenøren gi skriftlig melding til byggherren om dette Overtagelsesforretningen (NS 3431 pkt 35.3) I tillegg til ytelsene beskrevet i NS 3431 pkt første ledd skal materialet tilfredsstille kravene i RIF's FDV-norm. NS 3431 pkt får følgende tillegg: På overtagelsesforretningen skal totalentreprenøren overlevere listen over de mangler han noterte seg på sluttbefaringen av egne arbeider, jf. Totalentrepriseboka punkt 24.1 ovenfor, med kvittering for at manglene er utbedret Delovertagelse (NS 3431 pkt 35.5) Byggherren har rett til å overta deler av kontraktarbeidene ved (del)overtagelsesforretning etter å ha drøftet dette med totalentreprenøren. Medfører en slik delovertagelse merutgifter for totalentreprenøren eller hindres totalentreprenørens fremdrift, reguleres dette av bestemmelsene i NS 3431 pkt 33. Ved delovertagelse kan lokaler/arealer tas i bruk uten at dette utløser virkninger i henhold til NS 3431 pkt 35.6, jf pkt 35.1 for de tekniske installasjoner eller lokaler/arealer som er Side 19 av 35
20 nektet overtatt. Ved delovertagelse skal dagmulkten for restarbeidene være minimum NOK per hverdag. 25 Prøvedrift (tillegg til NS 3431 pkt 35) Prøvedrift Med mindre annet er avtalt skal det gjennomføres en prøvedriftsperiode på tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg). Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor anlegget prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og, hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftsperioden har slik disposisjonsrett som nevnt under. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtagelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtagelsesforretning i NS 3431 pkt 35.1 til 35.4, med endringer som nevnt i Totalentrepriseboka punkt 24, tilsvarende. Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, jf. Totalentrepriseboka punkt 26 nedenfor, før prøvedriftsperioden kan starte. Oppstart av prøvedriftsperiode innebærer følgende: a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. b) Risikoen for kontraktsarbeidet, med unntak av de tekniske anlegg som underlegges prøvedrift, går over på byggherren. Prøvedrift har til hensikt å kontrollere at anleggene fungerer tilfredsstillende vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandøren av de enkelte anlegg/totalentreprenøren rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden. Justering av prøvedriftsperiodens lengde Totalentreprenøren skal, i samråd med byggherren, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden. Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav. Side 20 av 35
21 Totalentreprenørens plikter Totalentreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av de tekniske anlegg, og i denne forbindelse holde det tekniske personell på anlegget som er nødvendig. Totalentreprenøren skal utføre vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. totalentreprenørens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Totalentreprenøren skal også gjennomføre faste besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten med prøvedriften, jf. ovenfor. Under prøvedriftsperioden plikter totalentreprenøren umiddelbart å iverksette nødvendige tiltak dersom det påpekes eller oppdages feil og mangler. Dokumentasjon fra prøvedriften skal utarbeides av totalentreprenøren og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Byggherrens plikter Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke totalentreprenøren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i prøvedriftsperioden dekkes av byggherren. Overtagelse Overtagelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtagelse av kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført overtagelsesforretning. 26 Opplæring (tillegg til NS 3431 pkt 35) Totalentreprenøren skal så vel forut for overtagelse/oppstart prøvedrift som i løpet av eventuell prøvedriftsperiode, gi driftspersonell og brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske anlegg/installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. Rammen for opplæringsprogrammer for øvrig bestemmes ved avtale mellom partene. Opplæring skal skje i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. 27 Sluttoppgjør (NS 3431 pkt 36) 27.1 Byggherrens rett til selv å sette opp sluttoppgjør (NS 3431 pkt 36.2) NS 3431 pkt 36.2 utgår og erstattes med: Dersom totalentreprenøren ikke sender sluttfaktura innen fristen, kan byggherren skriftlig fastsette en endelig frist for oversendelsen. Denne fristen skal ikke være kortere enn 14 dager. Etter utløpet av fristen taper totalentreprenøren alle krav i forbindelse med kontrakten som ikke allerede er betalt eller gjelder krav knyttet til arbeid som først skal utføres etter overtakelsen, krav på innestående etter NS 3431 pkt 30.3, gjenstående krav på indeksregulering etter NS 3431 pkt 28.1, og krav som er brakt inn for oppmann, domstolene eller voldgift. Side 21 av 35
22 27.2 Beregning av tidsfrister (NS 3431 pkt 36.5) NS 3431 pkt 36.5 utgår og erstattes med: Tidsfrister i forbindelse med sluttoppgjør skal være 2 måneder. Totalentrepriseboka 28 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 3431 pkt 37) 28.1 Utbedring mm. (NS 3431 pkt 37.2) Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med brukerinstitusjonen. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l Erstatning for tap (NS 3431 pkt 37.6) Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til NS 3431 pkt Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse Reklamasjonsfrist (NS 3431 pkt 37.8) Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til NS 3431 pkt Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse. NS 3431 pkt 37.8 andre ledd utgår og erstattes med: Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtagelsen, selv om mangelen ikke kunne ha vært oppdaget tidligere. 29 Rettigheter til prosjekteringsmateriale (NS 3431 pkt 42.1) NS 3431 pkt 42.1 erstattes med følgende: Byggherren har rett til å bruke materiale utarbeidet av totalentreprenøren til gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging eller påbygging. Han har rett til å gjøre endringer i materialet, samt gjøre dette prosjektmaterialet tilgjengelig for allmennheten med de begrensninger som følger av åndsverkloven 3. Dette innebærer at i den grad materialet er å anse som et åndsverk, kan endringene og tilgjengeliggjøringen ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens kunstneriske anseelse eller egenart eller for verkets anseelse eller egenart. Byggherren har rett til å få kopi av papirbasert eller elektronisk lagret materiale som totalentreprenøren utarbeider i henhold til kontrakten. Han kan likevel ikke kreve kopi av programvare fra totalentreprenøren med mindre denne programvaren er avtalt eller utviklet spesielt for prosjektet. Modeller og demonstrasjonsobjekter blir byggherrens eiendom dersom han har betalt dem. Hvis ikke annet er avtalt, har totalentreprenøren alle øvrige rettigheter til sine idéer og det materialet han har utarbeidet. Han kan likevel ikke bruke dette på en måte som er urimelig i forhold til byggherren. Side 22 av 35
23 Partene skal for øvrig behandle prosjektmaterialet på en slik måte at opphavsmannens rettigheter ikke krenkes. 30 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 3431 pkt 42) Reklame Dersom totalentreprenøren eller dennes underentreprenører/leverandører/prosjekterende for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd. Kontakt med media All kontakt med media skal håndteres av byggherren. 31 Tvister (NS 3431 pkt 45) 31.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 3431 pkt 45.2) Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100 G (NS 3431 pkt 45.3) For kontrakter der anleggstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting. Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100 G (NS 3431 pkt 45.4) NS 3431 pkt 45.3 med endringer som i Totalentrepriseboka punkt 31.2 ovenfor, gjelder også i dette tilfellet. Side 23 av 35
24 DEL II SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 3431 pkt 6.1 og 13.1) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker. Alternativ 2: Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker. (For utfyllende regler se Totalentrepriseboka punkt 3.1 og 9.) 33 Arbeidstid (NS 3431pkt 6.9) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: NS 3431 pkt 6.9 gjelder slik den står. Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl på ordinære arbeidsdager mandag - fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle. Alternativ 3: (Fylles ut dersom byggherren fastsetter særskilte arbeidstidsbestemmelser.) Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder: 34 Overtagelse av ansvar for underentreprenører og prosjekterende (NS 3431 pkt 17.2) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Totalentreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører/ prosjekterende som blir hans underentreprenører/ underleverandører. Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert inntil. sideentreprenører/ prosjekterende som blir hans underentreprenører/ underleverandører. Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt. (For utfyllende regler se Totalentrepriseboka punkt 38) Side 24 av 35
Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS
Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1
Detaljer1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser
1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med endringer som er angitt nedenfor. Arbeidene skal utføres
DetaljerBok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009
Side 1 av 10 Bok 3 Kontraktsbestemmelser entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Partenes representanter. (NS 8406 pkt 5)...
DetaljerTOTALENTREPRISE NEDRE EIKER KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER
Vedlegg 1 til kontraktsformular TOTALENTREPRISE NEDRE EIKER KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011
DetaljerAVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406
AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...
DetaljerTRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER
GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT6 SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: VERSJON: 06 VERSJONSDATO: 10.07.2014 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og
DetaljerTOTALENTREPRISE. KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KFs KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER
TOTALENTREPRISE KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KFs KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser
DetaljerKontraktsbestemmelser for totalentrepriser
Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt
DetaljerGenerelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer
Del 3 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer EMMAUS BARNEHAGE Prosjektnr 4852 Juni 2014 Emmaus barnehage Stavanger eiendom 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1 Kommunikasjon
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER
GYLDIG FRA: FILNAVN: STANDARD KONTRAKTSBEST NS3430.DOC SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: VERSJON: 01 VERSJONSDATO: 14.12.2007 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
DetaljerKARLSØY KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER
Del II - KONTRAKTSBESTEMMELSER KARLSØY KOMMUNES KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER basert på NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser side 1 Innhold 10 Kontraktsmehjelpere... 3 10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere
DetaljerTRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER
GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT1 SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: IH GODKJENT: VERSJON: 07 VERSJONSDATO: 25.02.2016 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og
DetaljerTRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER
UTBYGGINGSENHETEN GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT13 SIDE 1 AV 9 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: HAB VERSJON: 04 VERSJONSDATO: 10.07.2014 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER basert
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerGenerelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag
Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer
DetaljerBYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7
BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til
DetaljerPROSJEKTERINGSHÅNDBOKA
Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
DetaljerOmbygging/påbygging Rådhusgata 2/Sentrumsveien 9 åpen anbudskonkurranse totalentreprise - konkurransegrunnlag
Ombygging/påbygging Rådhusgata 2/Sentrumsveien 9 åpen anbudskonkurranse totalentreprise - konkurransegrunnlag Vedlegg 2: Kontraktsbestemmelser Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise
DetaljerNORDBYEN OMSORGSSENTER
Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt
DetaljerBrumunddal Bo og Aktivitetssenter
Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser
DetaljerFYGLE TRANSFORMATORSTASJON
LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Vedlegg 3: KONTRAKTSBESTEMMELSER 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISE Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerEntreprise Elektroarbeider og lysmaster
TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER BASERT PÅ NS Versjon pr
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER BASERT PÅ NS 8405 Versjon pr 24.01.13 1 Generelle kontraktsbestemmelser for avtaler basert på NS 8405 1.1 Generelle kontraktsbestemmelser
DetaljerKaipromenaden Tingvoll
Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle
DetaljerKONTRAKTS- BESTEMMELSER SAMSPILL
KONTRAKTS- BESTEMMELSER SAMSPILL Side 1 av 43 DEL 0... 5 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL... 5 1. Avtalens intensjon og definisjoner... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Definisjoner... 5 1.3 Organisasjon og samarbeidsform...
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerFinnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Renovering av heis
Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Renovering av heis Bok 0 Generell prosjektbeskrivelse Innholdsfortegnelse: 1 DOKUMENTOVERSIKT --------------------------------------------------------------------
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerAvtalebestemmelser. Vedlegg til Avtale 12/2211
Vedlegg til Avtale 12/2211 SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva) postmottak@lorenskog.kommune.no, www.lorenskog.kommune.no
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Nordplan side 1 Vedlegg 3: KONTRAKTSBESTEMMELSER 1. Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Utomhusanlegg på Huseby
DetaljerStatsbyggs kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag for Prosjekt Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning Doculivenr:
Prosjekt 10772 Åker gård, regulering med tilhørende konsekvensutredning STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG (K-BOKA) Statsbygg Side 1 av 8 2 Endringer og presiseringer
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien
DetaljerTRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER
UTBYGGINGSENHETEN GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT2 SIDE 1 AV 11 DOK.-EIER: IH GODKJENT: IH VERSJON: 06 VERSJONSDATO: 11.01.2016 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER basert
DetaljerE Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser
DOK.NR.: Ab5-4.15 Oppdragsbeskrivelse - totalentreprise GJELDER FRA: [] REV.NR.: - SIDE 1 av 9 A B C D E Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser E.1 Generelle kontraktsbestemmelser NS 8407:2011
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Permanent sikring i tunnel Oset-Åsvoll
DetaljerKONTRAKT TOTALENTREPRISE OMSORGSBOLIGER I AURE. Byggherre: Aure Kommune. Totalentreprenør: KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE BASERT PÅ NS 8407
KONTRAKT TOTALENTREPRISE OMSORGSBOLIGER I AURE Byggherre: Aure Kommune Totalentreprenør: KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE BASERT PÅ NS 8407 1. PARTENE Byggherre (NS 8407 pkt. 1.1): Navn: Adresse: Telefon: Organisasjonsnummer:
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet)
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009
DetaljerVestby Ungdomsskole åpen tilbudskonkurranse totalentreprise - konkurransegrunnlag
Vestby Ungdomsskole åpen tilbudskonkurranse totalentreprise - konkurransegrunnlag Vedlegg 3: Kontraktsbestemmelser Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise vil bli benyttet, med
DetaljerKONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406
KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 mellom Mandal kommune, Bydrift (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om grunnarbeider og flombelysning
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse
DetaljerKONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD
Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer
DetaljerSTATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER
TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 29 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bydel Alna (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien
DetaljerGENERELLE OG SPESIELLE
BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise rehabilitering/ombygging av Berg
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Etablering av nytt ventilasjonsanlegg
DetaljerKONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering
DetaljerVedlegg 4.1 KKEs generelle kontraktsbestemmelser for enklere entrepriser. Saksnr.: 14/3245
Vedlegg 4.1 KKEs generelle kontraktsbestemmelser for enklere entrepriser Saksnr.: 14/3245 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk byggeog anleggskontrakt
DetaljerBygg og anlegg NS 8407
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard
DetaljerKontraktnummer Anskaffelse 71/2014
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov
DetaljerAVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE
Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse
DetaljerVedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.
ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsavtale o Garantierklæring
DetaljerAvtaledokument Butikkpaviljong NHM. Totalentreprise
Avtaledokument 2013-7844 Butikkpaviljong NHM Totalentreprise Mellom Byggherre: Universitetet i Oslo (UiO), Eiendomsavdelingen Organisasjonsnummer: 971 035 854 Adresse: P.b. 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse:
DetaljerBilag 7 - Kontraktsvilkår
Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerAvtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)
Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om Utskifting av ventilasjonsaggregat
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-
DetaljerENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER
ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 14 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 3 3. Partenes representanter
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Grünerløkka sykehjem utskifting
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
KONTRAKTSBESTEMMELSER Vintervedlikehold ved eiendommen, Eidsvoll 1814 Side 1 av 5 1. Oppdraget Oppdraget omfatter tjenestene som er angitt i oppdragsbeskrivelsen. Under utførelsen av oppdraget skal leverandøren
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik
DetaljerBilag 1: NS 8407 Endringsbilag
Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg
DetaljerKONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG
KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett
DetaljerKONTRAKTS- BESTEMMELSER SAMSPILL
KONTRAKTS- BESTEMMELSER SAMSPILL Side 1 av 38 DEL 0... 4 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL... 4 1. Avtalens intensjon og definisjoner... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Definisjoner... 4 2. Organisasjon og samarbeidsform...
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om Nye
DetaljerVedlegg 13. Generelle avtalebestemmelser for bygg- og anleggsarbeider basert på NS / mellom
Vedlegg 13 Generelle avtalebestemmelser for bygg- og anleggsarbeider basert på NS8405 16/05963 mellom Akershus Universitetssykehus HF (Org nr. 983 971 636) heretter benevnt Byggherren og XXX (Org nr. xxx
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om Rammeavtale rivejobber
DetaljerAVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)
AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder
DetaljerENTREPRISEBOKA STATSBYGGS
ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.07.2012 Side 1 av 28 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...
DetaljerSTATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER
TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 34 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre
DetaljerSTATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER
TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 31 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre
DetaljerVedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster
Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
Bøler skole Klimaskjerm og auditorium KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.:
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG - OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune Vann - og avløpsetaten. Rehabilitering av Pomona fontene
KONTRAKT NS 8406 BYGG - OG ANLEGGSARBEIDER Oslo kommune Vann - og avløpsetaten Rehabilitering av Pomona fontene Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge - og anleggskontrakt Side 1 av 10 S ist endret
DetaljerSTATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER
TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 31 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre
DetaljerSTATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER
DL 201101191 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER
GYLDIG FRA: FILNAVN: STANDARD KONTRAKTSBEST NS3431.DOC SIDE 1 AV 4 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: HAB VERSJON: 03 VERSJONSDATO: 15.04.2009 KONTRAKTSBESTEMMELSER TOTALENTREPRISER basert på NS 3431 Alminnelige
DetaljerBÆRUM KOMMUNE GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER
TOTALENTREPRISEBOKA BÆRUM KOMMUNE GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 24 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 D.1 Prosjekterings- og entreprenørmøter
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Utbedringsarbeider for Legevakten
DetaljerKONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II FORSVARSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER MED BLANKETTER NS 3431 Konkurransegrunnlag Del II Totalentrepriser inkl blanketter Utarbeidet av Juridisk kompetansesenter
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnummer: om Oppgradering av utomhusanlegget
Detaljer