Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL

Transkript

1 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Avtaledokument Oppdragsnr.:

2 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-1 Revisjon: F02 Avtale Mellom Eidsberg kommune som byggherre Organisasjonsnr Postadresse: Ordfører Voldens vei 1 Postnr.: 1850 Poststed: Mysen Telefonnr.: Telefaksnr.: E-post: postmottak@ eidsberg.kommune.no og <Entreprenør> som entreprenør Organisasjonsnr.: <xxxx> Postadresse: <xxxx> Postnr.: <xxxx> Poststed: <xxxx> Telefonnr: Telefaksnr.: +47 <xx xx xx xx> +47 <xx xx xx xx> E-post: <xxxx> er det inngått avtale om utførelse av følgende bygge- og anleggsarbeider, i det etterfølgende benevnt kontraktarbeidet: VA for Nortura. Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Kontraktarbeidet skal utføres i henhold til beskrivelser og bestemmelser i dette avtaledokument med vedlegg. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\10 - avtaledokument.docx Side 2 av 5

3 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-1 Revisjon: F02 1 Kontraktsdokumenter Kontrakten består av følgende dokumenter: 1. Dette avtaledokumentet 2. Vedlegg A - Kontraktsbestemmelser 3. Vedlegg B - Arbeidsomfang 4. Vedlegg C - Tidsplan 5. Vedlegg D - Vederlag 6. Vedlegg E - Ikke aktuell i denne entreprisen 7. Vedlegg F - Tegninger 8. Vedlegg G - Administrative bestemmelser 9. Vedlegg H - Byggherrens leveranser 10. Vedlegg I - Underentreprenører Ved motstrid gjelder dokumentene i den oppgitte rekkefølge og foran NS Innholdet i skriftlige avklaringer, referater fra avklarings- og forhandlingsmøter avholdt før kontraktsinngåelse, er innarbeidet i kontraktsdokumentene. 2 Kontraktssum Kontraktssum er definert i NS 8405 punkt 2.8 samt vedlegg A pkt Kontraktssummen er: <xxxx> NOK inkludert merverdiavgift (mva.). Prissammendrag og mengdefortegnelse, jf. Vedlegg D - Vederlag. 3 Mengdekontroll (NS 8405, punkt 27.2) Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\10 - avtaledokument.docx Side 3 av 5

4 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-1 Revisjon: F02 4 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405, punkt 9.2) Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med <xxxx> NOK som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtagelsen i samsvar med NS 8405 punkt 9.2. Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Garantierklæringens utforming skal godkjennes av byggherren og garantistens ansvar skal ikke være begrenset som følge av manglende premiebetaling eller annet mislighold fra Entreprenøren. 5 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405, punkt 9.3) Byggherren stiller ikke sikkerhet. 6 Forsikring (NS 8405, punkt 10) Entreprenør skal forsikre kontraktarbeidet iht. NS 8405 punkt 10. Entreprenøren skal forelegge byggherren attestene for forsikring av kontraktarbeidet og ansvarsforsikring senest 14 dager etter kontraktsinngåelse. Forsikringene gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\10 - avtaledokument.docx Side 4 av 5

5 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-1 Revisjon: F02 7 Partenes representanter (NS 8405, punkt 6) Byggherrens representant er: Rune Nicolaisen Entreprenørens representant er:. Dette avtaledokumentet med vedlegg er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene...., den......, den Byggherre Entreprenør n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\10 - avtaledokument.docx Side 5 av 5

6 VA for Nortura Entreprise F1 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Oppdragsnr.:

7 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-A Revisjon: F02 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt 8 Varsler og krav 3 Punkt 10.3 Kontroll 3 Punkt 11.2 Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktarbeidet i byggetiden 3 Punkt 12.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak 3 Punkt 13.1 Entreprenørens prosjektering 4 Punkt 15.1 Generelt 4 Punkt 16.1 Tiltransport til underentreprise 4 Punkt 19.2 Prosjektering 4 Punkt 19.6 Offentlige tillatelser 4 Punkt 20.1 Avtalt tid for byggherrens medvirkning 4 Punkt 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold 4 Punkt 24.5 Beregning av fristforlengelse 5 Punkt 25.3 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering 5 Punkt 26.1 Utførelsesplikt ved uenighet 6 Punkt 27.1 Indeksregulering 6 Punkt 34.3 Dagmulktens størrelse 6 Punkt 38.1 Avbestilling 6 Spesielle kontraktsbestemmelser 7 n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\20 - vedlegg a - kontraktsbestemmelser.docx Side 2 av 7

8 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-A Revisjon: F02 Generelle kontraktsbestemmelser Norsk Standard NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt skal gjelde med endringer som beskrevet i det etterfølgende. De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS PUNKT 8 VARSLER OG KRAV Andre ledd første setning utgår og erstattes av: Det er kun varsel og krav fremsatt på standardiserte skjemaer som regnes som skriftelige, og dermed omfattes av reglene i NS Nytt fjerde ledd: Det presiseres at tredje ledd ikke gjelder for krav som fremsettes i sluttoppgjøret. Byggherrens frist for eventuelle innsigelser mot slike krav, herunder at entreprenøren ikke har varslet kravene i tide, fremgår av pkt PUNKT 10.3 KONTROLL Punkt 10.3 første ledd, første setning erstattes av: Entreprenøren skal før oppstart av kontraktarbeidet uoppfordret fremlegge attester for hver tegnet forsikring for byggherrens kontroll. Nytt tredje ledd: Byggherren plikter ikke å betale vederlag før slik dokumentasjon er fremlagt. PUNKT 11.2 KONTRAKTSSTRIDIG UTFØRELSE OG SKADER PÅ KONTRAKTARBEIDET I BYGGETIDEN Nytt annet ledd: Byggherren kan sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring. Dersom fristen oversittes, gjelder punkt 36.3 tilsvarende. PUNKT 12.1 LOVER, OFFENTLIGE FORSKRIFTER OG VEDTAK Nytt tredje og fjerde ledd: Iht. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge (FOR nr 1291) skal entreprenøren sørge for at alle arbeidstakere gis minst de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Dette gjelder både entreprenøren og engasjerte underentreprenører. Byggherren har iht. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett (FOR nr. 166) 6 krav på å få innsyn i lønns og arbeidsvilkår hos entreprenøren og engasjerte underentreprenører. Byggherren vil iverksette tiltak i tilfeller hvor det foreligger berettiget mistanke om brudd på forskrifter, eller ved henvendelse fra ansattes arbeidstakerorganisasjoner, eller ved henvendelse fra Arbeidstilsynet. Byggherren kan forlange å få utlevert kopi av arbeidskontrakter, lønnsslipper og timelister innen 7 dager etter skriftlig forespørsel. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\20 - vedlegg a - kontraktsbestemmelser.docx Side 3 av 7

9 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-A Revisjon: F02 PUNKT 13.1 ENTREPRENØRENS PROSJEKTERING Nytt femte ledd: Entreprenøren skal levere komplette tegninger og beregninger til byggherren i så god tid at byggherren før arbeidene iverksettes har tid til å gjennomgå det og entreprenøren har tid til å gjøre de rettinger/endringer som byggherren måtte forlange. PUNKT 15.1 GENERELT Nytt fjerde, femte og sjette ledd: Entreprenøren plikter å klarlegge og informere byggherren om den valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd under seg begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Byggherren skal ha en ubetinget rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere hvis entreprenøren vesentlig misligholder sin kontrakt med byggherren eller sine kontrakter med de ovennevnte, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs. Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse rettigheter i kontraktene med egne underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere. PUNKT 16.1 TILTRANSPORT TIL UNDERENTREPRISE Nytt syvende ledd: Kontraktssum etter tiltransport regnes som opprinnelig kontraktssum + tiltransporterte kontrakter + påslag for disse. PUNKT 19.2 PROSJEKTERING Nytt tredje ledd: Tegninger vedlagt kontrakten skal ikke benyttes som arbeidstegninger. PUNKT 19.6 OFFENTLIGE TILLATELSER Nytt annet ledd: Entreprenøren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige forskrifter krever av ham for utførelse av kontraktarbeidet, for oppføring av temporære konstruksjoner, lagring og bruk av spesielle materialer etc., med mindre byggherren i kontrakten uttrykkelig har påtatt seg dette ansvaret. PUNKT 20.1 AVTALT TID FOR BYGGHERRENS MEDVIRKNING Nytt annet ledd: Dersom ikke annet er avtalt, kan entreprenøren ikke kreve tidligere levering enn det som anses nødvendig og rimelig, normalt ikke tidligere enn 14 dager før utførelsen av arbeidsoperasjonen. Mindre kompletteringer av underlaget må påregnes helt frem til utførelsestidspunktet. PUNKT 24.1 ENTREPRENØRENS KRAV PÅ FRISTFORLENGELSE SOM FØLGE AV BYGGHERRENS FORHOLD Nytt annet ledd: Entreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette en netto økning av kontraktssum på 10 % uten at han har krav på slik fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun volumet ut over 10 % økning av kontraktssum som gir grunnlag for fristforlengelse. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\20 - vedlegg a - kontraktsbestemmelser.docx Side 4 av 7

10 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-A Revisjon: F02 PUNKT 24.5 BEREGNING AV FRISTFORLENGELSE Nytt annet ledd: Ved beregning av fristforlengelse skal det tas hensyn til fremdriftsvirkningen av eventuelle arbeider som ikke er kommet eller vil komme til utførelse. PUNKT 25.3 ENTREPRENØRENS VARSEL OM VEDERLAGSJUSTERING Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 punkt 25.3 andre ledd bokstav a og fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. I stedet for andre ledd punkt a og fjerde ledd gjelder følgende bestemmelser for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: Uendret byggetid: Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 punkt 25.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon. Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: Vs = 0.5 R (A 1.1 B)/ B Vs = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftkapittelet, eks mva A = Kontraktsverdi av alt utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist, eks mva B = Opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) Ved beregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (A), skal følgende ikke tas med: Regulering av kontraktssum pga. lønns- eller prisstigning Påslag for administrasjon av sideentreprenør eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter Avbestillingserstatning Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg-del Kompensasjon for økt rigg-del i endret byggetid Forlenget byggetid: Har entreprenøren krav på fristforlengelse av sluttfristen etter NS 8405 punkt 24.1, jfr. 24.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: Vf = 0.7 R (t2 t1)/ t1 Vf = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftskapittelet, eks mva t1 = Opprinnelig byggetid t2 = Avtalt ny byggetid Dersom behovet for rigg- og driftsytelser i fristforlengelsesperioden er vesentlig lavere enn i byggeperioden for øvrig, skal det foretas en tilsvarende reduksjon av R i beregningen av kompensasjonen. Kompensasjonen ifølge formlene over skal lønns- og prisreguleres iht. avtalte indekser som angitt i kontrakten, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\20 - vedlegg a - kontraktsbestemmelser.docx Side 5 av 7

11 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-A Revisjon: F02 PUNKT 26.1 UTFØRELSESPLIKT VED UENIGHET Tredje ledd utgår og erstattes av: Entreprenøren kan ikke kreve at byggherren stiller sikkerhet som vilkår for at arbeidene skal utføres. PUNKT 27.1 INDEKSREGULERING Punktet utgår og erstattes av: Alle kontraktens priser skal være fast i hele byggeperioden. PUNKT 34.3 DAGMULKTENS STØRRELSE Første ledd utgår og erstattes av: Dagmulkten per hverdag skal være som angitt i kontraktens Vedlegg C Tidsplan for de dagmulktbelagte tidsfrister. PUNKT 38.1 AVBESTILLING Tillegg til fjerde ledd: Entreprenøren har bare krav på erstatning for dokumenterte kostnader og kan ikke kreve erstatning for tapt dekningsbidrag og fortjeneste. Reduksjon i mengdeposter (oppmålte mengder) gir ikke grunnlag for å hevde avbestilling uansett størrelse på reduksjonen. Enkeltposter kan settes til null uten at dette anses som en avbestilling. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\20 - vedlegg a - kontraktsbestemmelser.docx Side 6 av 7

12 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-A Revisjon: F02 Spesielle kontraktsbestemmelser n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\20 - vedlegg a - kontraktsbestemmelser.docx Side 7 av 7

13 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg B Arbeidsomfang Oppdragsnr.:

14 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-B Revisjon: F02 Innhold 1 Orientering om prosjektet beskrivelse av prosjektet Byggherre Beliggenhet Organisering av prosjektet Entrepriseinndeling 5 2 Orientering om kontraktarbeidet Generelt om kontraktarbeidet Fysiske rammebetingelser Grensesnitt Naboforhold HMS FDVU-dokumentasjon Dokumentasjon av byggeprosessen Oppmåling Underlag for som bygget dokumentasjon ID-nummerering og fysisk merking Anleggsrapport Andre spesielle forhold 10 n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\30 - vedlegg b - arbeidsomfang.docx Side 2 av 10

15 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-B Revisjon: F02 1 Orientering om prosjektet 1.1 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Nortura har besluttet å utvide sin fabrikk i Hærland med etablering av et nytt sentralt slakteri for fjørfe. På bakgrunn av denne beslutningen sammen med forventningen om betydelig befolkningsvekst og ønske om tilrettelegging for nyetableringer av industri og vekst i næringslivet, har Eidsberg kommune behov for å oppgradere sine kommunale VA-anlegg. Dette gjelder økning av kapasiteter på vannbehandlingsanlegget, overføringsanleggene både for vann og spillvann, samt avløpsrennseanlegget. I tillegg skal det etableres en gjensidig reservevannlsøsning mellom kommunene Askim, Trøgstad og Eidsberg. Elementer av dette vil også inkluderes i dette prosjektet. De ovennevnte arbeidene er nå under planlegging, og vil komme til utførelse fra våren 2014 og frem til høsten Figur 1: Kart over prosjektområdet. Denne entreprisen, Entreprise F01, omfatter etablering av ny avløpspumpestasjon ved Visterbekken, avløpspumpeledning fra pumpestasjon og opp til nordsiden dagens E18 ved Hærland kirke (kum S17), etablering av ny strømtilførsel til pumpestasjonen, og legging av 3x 40 mm trekkrør fra pumpestasjon og opp til Nortura sitt renseanlegg.. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\30 - vedlegg b - arbeidsomfang.docx Side 3 av 10

16 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-B Revisjon: F BYGGHERRE Byggherre for dette prosjektet er: Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen. 1.3 BELIGGENHET Prosjektet er beliggende i Eidsberg kommune i Østfold fylke. Prosjektet skal gjennomføres i Hærland i området øst for Hærland kirke. Hele ledningstraseen for spillvannspumpeledningen er ca. 950 meter. Traseen vil krysse FV128 med en no-dig løsning. Figur 2: Ledningstraseen er vist i kartutsnitt. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\30 - vedlegg b - arbeidsomfang.docx Side 4 av 10

17 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-B Revisjon: F ORGANISERING AV PROSJEKTET Prosjektet er organisert som følger: Byggherrens representant: Rune Nicolaisen Prosjektleder: Prosjekteringsleder: Byggeleder: Koordinator(er): Hovedbedrift: Hovedrådgiver: Tore Ånesland Stig Olsborg Rune Nicolaisen Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Norconsult AS 1.5 ENTREPRISEINNDELING Arbeidene i byggherrens overordnede prosjekt er planlagt gjennomført i følgende entrepriser: Entreprise C01 Totalentreprise: Prosess og automasjon ved avløpsrenseanlegget Entreprise C02 Generalentreprise: Øvrige fag ved avløpsrenseanlegget Entreprise D01 Generalentreprise: Høydebasseng Entreprise D02 Generalentreprise: Ledningsanlegg Mørkved Laslett Entreprise D03 Generalentreprise: Ledningsanlegget Tosebygda Mørkved Entreprise D04 Vannkilde/vannbehandling (ikke endelig avklart) Entreprise D05 Vannkilde/vannbehandling (ikke endelig avklart) Entreprise E01 Generalentreprise: Ledningsanlegg spillvann/overvann Entreprise F01 Generalentreprise: Sloraveien PST med tilhørende SPPL n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\30 - vedlegg b - arbeidsomfang.docx Side 5 av 10

18 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-B Revisjon: F02 2 Orientering om kontraktarbeidet 2.1 GENERELT OM KONTRAKTARBEIDET Eidsberg kommune ønsker tilbud på utførelsen av entreprise F01 Generalentreprise: Sloraveien PST med tilhørende SPPL. Anlegget omfatter blant annet: Ca. 940 m pumpeledning for spillvann (SPPL), samt mindre kabelføringsanlegg for fremtidig etablering av fiberkabel. Ca. 475 m selvfallsledning for spillvann, inkludert kabelføring for strømforsyning til pumpestasjon og trekkerør for fiberkabel. Ca. 300 m med trekkerør for fiber. Kryssing av bekk Nedsetting og montering av pumpestasjon o Inkluderer støping av fundament, koordinering med e-verket vedrørende ny strømforsyning, mm Nedsetting og montering av fordrøyningsmagasin 5 kumgrupper o Hvorav innløpskum og trykkutjevningskum består av betong Kryssing av veg med styrt boring o 3 kryssinger (spillvann. Trekkerør for fiber, samt trekkerør for fremtidig vannledning) Anlegget skal bygges i perioden 05. januar 2016 til 01. juni FYSISKE RAMMEBETINGELSER Grunnen består hovedsakelig av løsmasser i ledningstraseen, men man vil også kunne treffe på berg i nærheten av FV128. Ved byggegrop for pumpestasjon er det både innslag av berg og løsmasser. Se for øvrig geoteknisk datarapport for utfyllende informasjon. Ved kryssing av Visterbekken kan dette ikke utføres i perioden april/mai, juni/juli og oktober/november da dette vil påvirke edelkreps- og aurebestanden i bekken. Det forutsettes videre at bekken krysses i en periode med lav vannføring. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\30 - vedlegg b - arbeidsomfang.docx Side 6 av 10

19 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-B Revisjon: F02 Det ligger eksisterende VA-anlegg langs traseen. Entreprenøren skal holde forsvarlig avstand til disse, da de ikke må komme til skade. Man må også regne med installasjoner i grunn som antakelig ikke er tegnet inn. Dette må tas hensyn til i forbindelse med gravearbeidene. Det er ikke utført tidligere miljøtekniske undersøkelser i området. På grunnlag av eksisterende arealbruk kan det i hovedsak forventes lettere forurensing fra hydrokarboner og PAH16 i tilstandsklasse 1-3 i delen av traseen som går under bil-, sykkel- og gangvei. I landbruksområdet forventer vi naturlige, stedegne masser som kan anses som rene. Det skal likevel tas prøver herfra for å kontrollere for plantevernmidler. Det er ikke registrert andre spesielle klimatiske eller hydrologiske forhold langs ledningstraséen. 2.3 GRENSESNITT Dette prosjektet har grensesnitt mot utbyggingen av ny E18 mellom Melleby og Momarken, med Statens vegvesen som oppdragsgiver. I forbindelse med etablering av denne veien ble det også bygget kommunale VA-ledninger langs traseen som skal være med på å forsyne Nortura med vann, samt ivareta avløpsvann fra fabrikken. Denne entreprisen vil ha grensesnitt mot et ferdigstilt VA-anlegg nord for FV NABOFORHOLD 2.5 HMS Nordre del av ledningstraséen skal etableres ved vernede kulturminner. Det må utvises disiplin og varsomhet i forhold til de begrensninger som pålegges i forbindelse med disse. Anleggsarbeidene vil i liten grad påvikre tredjeperson, da anlegget vil foregå på dyrket mark og i området ved pumpestasjon, som befinner seg i et område uten særlig persontrafikk og boliger. Entreprenøren skal garantere sin oppfølging av byggherrens plan for HMS, dvs. sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø, jfr. vedlegg G - Administrative bestemmelser. Byggherren har rett til å intervenere på et hvilket som helst tidspunkt for å forsikre seg om at dette blir gjort. Entreprenøren skal organisere, utføre og følge opp arbeidet forbundet med verne og arbeidsmiljø på en slik måte at både hans egne og andres ansatte er beskyttet i henhold til gjeldende lovgivning samt både offentlige og interne verneregler og reguleringer som styrer arbeidsmiljøet på anlegget. Følgende påpekes spesielt: Entreprenøren skal ivareta rollen som Hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljøloven. Arbeidet skal planlegges slik at prosjektet kan gjennomføres på en sikker måte. Ved valg av tekniske løsninger og arbeidsmetoder skal sikkerhet ved gjennomføring av prosjektet og senere drift og vedlikehold prioriteres. Fremdriftsplanen for prosjektet skal legges opp slik at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte. Prosjektets overordnede målsetning for HMS arbeidet er å ha null skader eller ulykker og at vernerunder gjennomføres jevnlig. Prosjektet skal gjennomføres uten hendelser som medfører ressurstap relatert til mennesker, miljø, materielle verdier og produksjon. Prosjektet skal innrettes slik at ytre miljø ikke blir forurenset. Entreprenøren skal utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for eget arbeid. Planen skal reflektere kravene i byggherrens HMS-plan og ivareta relevante lover og forskrifter og de krav byggherren stiller til sikkerhet. Planen skal vise hvordan entreprenøren vil kontrollere og implementere vernetiltak, krisesituasjoner og sikkerhet på byggeplassen. Alle prosjektdeltagere er ansvarlige for at denne målsetting blir fulgt opp. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\30 - vedlegg b - arbeidsomfang.docx Side 7 av 10

20 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-B Revisjon: F FDVU-DOKUMENTASJON FDVU-dokumentasjonen i prosjektet skal samles inn i et database-system, tilsvarende TIDA fra drofus eller lignende. Grunnlaget skal etableres av byggherren, og suppleres løpende av entreprenørene i hele byggefasen. Entreprenørene må selv legge dokumentasjonen inn i innsamlingssystemet. Byggherren vil ved sin byggeleder ivareta koordinering av FDVUinnsamlingen. Entreprenøren skal: Oppnevne FDVU-ansvarlig kontaktperson Utarbeide FDVU-dokumentasjon inkl. underlag for som-bygget. Dokumentasjonen skal både leveres i ringperm og digitalt, og være på produktnivå og bestå av produktinformasjon, leverandør-/produsentinformasjon, HMS-data og drift- og vedlikeholdsdokumentasjon og eventuell annen relevant referansedokumentasjon. All referansedokumentasjon skal være på norsk så fremt ikke annet avtales. Periodiske vedlikeholdsjobber samt relevante standardtiltak skal registreres i en egen vedlikeholdsdatabase. Dokumentasjonen skal kun inneholde leverte og monterte produkter. Dersom det fremkommer flere produkter på en side, skal det tydelig merkes hvilket produkt som er anvendt. Protokoller og annen signert dokumentasjon skal skannes med underskift og registreres. Så fremt all produkt- og systemdokumentasjon løpende registreres, regnes dette som oppfyllelse av Plan- og bygningslovens (TEK 10) krav om at produktdokumentasjon skal forefinnes på byggeplassen. FDVU-innsamling/-registrering skal skje i hele byggeperioden og vil være en fast post i byggemøtene. Foreløpig disposisjon for FDVU-dokumentasjon skal leveres byggherren senest 20. Februar Utkast til ferdig FDVU-dokumentasjon skal være levert minimum 30 dager før overtakelse. Denne fristen er dagmulktsbelagt, ref Vedlegg C. Utkastet skal omfatte alt materiell/utstyr som er bestilt til byggeplassen ved dette tidspunkt. Materiell/utstyr som bestilles senere legges inn i FDVUdokumentasjonen fortløpende. Det samme gjelder testdokumentasjon og protokoller som blir ferdige etter dette tidspunktet. Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp fortløpende i reklamasjonsperioden. Vesentlige mangler vedr. FDVU-dokumentasjon behandles i samsvar med NS 8405, pkt Dokumentasjon av byggeprosessen Entreprenøren skal løpende dokumentere alle tester utført iht. kontrakten. Testene skal dokumentere overensstemmelse med kontraktens krav. Dokumentasjonen skal struktureres slik at det er enkelt å spore testresultater mot bygnings-/anleggsdel. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for byggherren til enhver tid Oppmåling Under arbeidets gang plikter entreprenøren å oversende grunnlag for prosjektering i form av profiler og måledata som anses som nødvendig for en forsvarlig prosjektering. Bilder, måledata, skisser og testresultater som utarbeides for å dokumentere utført arbeid skal fortløpende gjøres tilgjengelig for byggherren og hans kontraktsmedhjelpere. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\30 - vedlegg b - arbeidsomfang.docx Side 8 av 10

21 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-B Revisjon: F Underlag for som bygget dokumentasjon Entreprenøren skal overlevere grunnlag for som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering. For hvert objekt skal det vedlegges rødmerkede tegninger og evt. en rapport som beskriver endret utførelse ift. utførelsesgrunnlaget, med henvisning til vedlagte dokumenter (skisser, profiler etc.). Videre skal dokumentasjonen inneholde KOF-fil for de etablerte anleggene. Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er ferdigstilt, og senest innen de frister som fremkommer av Vedlegg C - Tidsplan. Krav til innmåling i Eidsberg kommunes dokument "Innmåling og dokumentasjon av VAledningsnett" skal følges. Dette dokumentet er vedlagt konkurransegrunnlaget, "Vedlegg G-bilag 5" ID-nummerering og fysisk merking Entreprenøren skal fysisk merke systemer og komponenter med ID-nummer. Prosjektets IDnummereringssystem skal baserer seg på Norsk Vann sitt kode-system. Hvis ID-nummeret ikke fremkommer på tegninger skal det avklares med rådgiver. Layout for merkeskiltene skal legges frem til gjennomsyn for byggeleder og rådgiver. Dersom entreprenøren er i tvil om tekst, utforming eller festemetode, skal byggeleder kontaktes Anleggsrapport Det skal utarbeides anleggsrapport som skal leveres ved anleggets slutt, men før overtakelse finner sted. Den skal leveres i 3 eksemplarer. Anleggsrapporten skal inneholde; Innmåling av ledningsanlegg TV-rapport for avløpsledninger Trykkprøvingsskjema for vannledninger Egenkontrollskjema "Rødmerkede" plantegning der følgende inntegnes (papirkopi); o o o o o Strekninger der ledninger er isolert Kryssende ledninger med profilnr. for krysningssted, type og dimensjon Strekninger hvor bunnforsterkning er utført Angivelse av eksisterende ledninger som er blendet og satt ut av drift Endringer i forhold til plantegninger Innmålinger (x-, y- og z-koordinater) av ledningsanlegg omfatter følgende objekter; o Senter lokk på alle kummer og sluk o o o o o o Stoppekraner Kommunale og private stikkledninger Evt andre avgreininger på ledninger i anlegget Bend og entydige retningsforandringer i horisontal og vertikalplanet Kryssingspunkt med best. ledninger Tilknytningspunkt mellom nye og best. ledninger Alle kummer skal fotograferes og bilder i digital form skal leveres byggherre. Ansvaret for innsending av anleggsrapporten med nødvendige bilag påhviler entreprenøren. Bilag til anleggsrapporten skal påføres firmanavn og navnet på anleggets daglige leder. Anleggsrapporten skal leveres i ringperm med inndeling i 12 skilleark som følger; 1) Plan og anleggskart n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\30 - vedlegg b - arbeidsomfang.docx Side 9 av 10

22 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-B Revisjon: F02 2) Leverandøroversikt 3) Innmålinger m/kart 4) Produkdatablad 5) Kontrollsjekklister 6) Bildedokumentasjon 7) Kumkort 8) Dok. trykk - og selvfallsledninger. 9-12) Ledig CD med digitale filer legges i plastlomme i ringpermen. 2.7 ANDRE SPESIELLE FORHOLD Det er vernede kulturminner både nord og syd for FV128. Fylkeskonservator er informert om de planlagte arbeidene. Kulturminnet skal bevares. Kulturminnet må markeres med kjegler eller lignende i byggefasen. Det gjøres også oppmerksom på aktsomhetsplikten i lov og forskrift om kulturminner. Enhver som støter på et funn som man mistenker kan være et kulturminne, plikter å umiddelbart stanse arbeidene og varsle kulturminnemyndighetene. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\30 - vedlegg b - arbeidsomfang.docx Side 10 av 10

23 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg B Bilag 1 Geoteknisk rapport Oppdragsnr.:

24 Eidsberg kommune VA for Nortura Geoteknisk datarapport RIG Oppdragsnr.:

25 VA for Nortura Geoteknisk datarapport RIG02 Oppdragsnr.: Dokument nr.: RIG02 Revisjon: F02 F For anskaffelse AnAam GuH AG D For godkjennelse hos oppdragsgiver AnAam GuH AG Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\62 Geoteknikk\Grunnundersøkelser\F01_PSP\Rapport\Rev F02\ RIG01- Geoteknisk Datarapport.docx Side 2 av 9

26 VA for Nortura Geoteknisk datarapport RIG02 Oppdragsnr.: Dokument nr.: RIG02 Revisjon: F02 Innhold 1 Innledning 5 2 Feltundersøkelser 6 3 Laboratorieundersøkelser 7 4 Borpunktliste 8 5 Grunnforhold 9 BILAG Borprofiler, figur nr. A1 til A3, 3 sider Kornfordeling, figur nr. B1, 1 side Geoteknisk bilag, 3 sider TEGNINGER Tegn. nr. Tittel Målestokk V200 Oversiktskart - V301 V303 Borplaner 1:500 V2-1 V2-16A Totalsonderinger 1:200 (ikke alle nummer fra V2-1 til V2-16A er benyttet) X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\62 Geoteknikk\Grunnundersøkelser\F01_PSP\Rapport\Rev F02\ RIG01- Geoteknisk Datarapport.docx Side 3 av 9

27 VA for Nortura Geoteknisk datarapport RIG02 Oppdragsnr.: Dokument nr.: RIG01 Revisjon: F02 Sammendrag Denne rapporten inneholder resultater fra grunnundersøkelser utført for Eidsberg kommune i forbindelse med bygging av ny pumpespillvannsledning og ny pumpestasjon ved Hærland i Eidsberg kommune. Det er utført grunnundersøkelser over en ca. 900 m lang strekning, fra Visterbekken og opp til E18. Det er utført 15 totalsonderinger. Disse er boret til berg eller til 10 m i løsmasser. Det er tatt opp prøver i 3 punkter. Grunnforholdene langs ny ledningstrasé er hovedsakelig homogene, og kort beskrevet i kapittel 5. Resultatene fra grunnundersøkelsene er vist på vedlagte tegninger og i bilag. Denne rapporten er en ren datarapport og inneholder ikke geotekniske vurderinger. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\62 Geoteknikk\Grunnundersøkelser\F01_PSP\Rapport\Rev F02\ RIG01- Geoteknisk Datarapport.docx Side 4 av 9

28 VA for Nortura Geoteknisk datarapport RIG02 Oppdragsnr.: Dokument nr.: RIG02 Revisjon: F02 1 Innledning Norconsult AS har på oppdrag fra Eidsberg kommune utført grunnundersøkelser i forbindelse med bygging av ny pumpespillvannsledning og ny pumpestasjon ved Hærland i Eidsberg kommune. En strekning på ca. 900 m. Arbeidene er fulgt opp av Norconsults geoteknikere. Borprogrammet er vurdert og revidert under utførelsen. Det er utført 15 totalsonderinger. Disse er boret til berg eller til 10 m i løsmasser. Det er tatt opp prøver i 3 punkter. Denne rapporten er en ren datarapport som presenterer resultatene av de utførte grunnundersøkelsene, og inneholder ingen geotekniske vurderinger eller anbefalinger. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\62 Geoteknikk\Grunnundersøkelser\F01_PSP\Rapport\Rev F02\ RIG01- Geoteknisk Datarapport.docx Side 5 av 9

29 VA for Nortura Geoteknisk datarapport RIG02 Oppdragsnr.: Dokument nr.: RIG02 Revisjon: F02 2 Feltundersøkelser Feltarbeidet ble uført i mai 2014 av Norconsult Fältgeoteknik AB. Det er utført 15 totalsonderinger og tatt opp prøver i 3 punkter. Prøver er tatt opp med både Ø54 mm prøvetaker og skovlbor (poseprøver), se borprofiler (figur A1 til A3). Plassering av borpunktene er vist på tegning nr. V301 til V303. Sonderingsprofilene er presentert på tegning nr. V2-1 til V2-16A. For beskrivelse av boremetoder og symboler henvises det til geoteknisk bilag. For komplett oversikt over utførte undersøkelser, se tabell i kapittel 4. Totalsonderingene er boret med luft som spylemiddel. Dette må tas hensyn til ved tolkning av totalsonderingsprofilene. Totalsondering 2-4 angir spyling med luft fra 0 til ca. 1,8 m dybde i jordmassene. Dette er feil. Spyling ble ikke benyttet i dette dybdeintervallet. Under utførelse av totalsondering 2-12 ble det brudd i utstyret (kode 95). Kode 41 (stein, blokk eller berg) ble angitt ved 5,35 m dybde. Det er ikke satt ned utstyr for å måle grunnvannstanden. Likevel har det i enkelte hull blitt målt vannstand underveis: Borehull Dybde vannivå Kommentar 2-4 0,8 m ,95 m Avlest etter 40 min ,7 m ,8 m Avlest etter 10 min. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\62 Geoteknikk\Grunnundersøkelser\F01_PSP\Rapport\Rev F02\ RIG01- Geoteknisk Datarapport.docx Side 6 av 9

30 VA for Nortura Geoteknisk datarapport RIG02 Oppdragsnr.: Dokument nr.: RIG02 Revisjon: F02 3 Laboratorieundersøkelser Laboratorieundersøkelsene er utført av NGI. Resultatene er vist på borprofiler figur nr. A1 til A3. Korngraderinger er vist på figur nr. B1. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\62 Geoteknikk\Grunnundersøkelser\F01_PSP\Rapport\Rev F02\ RIG01- Geoteknisk Datarapport.docx Side 7 av 9

31 VA for Nortura Geoteknisk datarapport RIG02 Oppdragsnr.: Dokument nr.: RIG02 Revisjon: F02 4 Borpunktliste Koordinatene er gitt iht. Euref 89 UTM sone 32 og kotene iht. NN1954. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\62 Geoteknikk\Grunnundersøkelser\F01_PSP\Rapport\Rev F02\ RIG01- Geoteknisk Datarapport.docx Side 8 av 9

32 VA for Nortura Geoteknisk datarapport RIG02 Oppdragsnr.: Dokument nr.: RIG02 Revisjon: F02 5 Grunnforhold Nedenfor følger en oversikt over grunnforholdene. Dette er kun en grov gjengivelse. For detaljer, se vedlagte bilag og tegninger. Det er funnet antatt berg i alle utførte totalsonderinger med unntak av 2-10 og I 2-10 er det boret 10 m i løsmasser. I 2-16 ble det stopp grunnet mistanke om nærhet til eksisterende konstruksjoner. 2-16A ble derfor boret rett ved siden av. Der er antatt berg registrert ved 1,9 m dybde. Prøveserie 2-2, tatt ved E18, angir leire i alle prøver. Den angir tørrskorpe i den øverste meteren og leire med tynne siltlag videre nedover. Leira er meget bløt til fast og lite til middels sensitiv. Prøveserie 2-10 angir leire i alle prøver. Den angir tørrskorpe i den øverste meteren og leire, med siltlag, silt og/eller sand og siltlommer, videre ned. Leira er meget bløt til fast og generelt lite sensitiv. I en dybde angir ett av laboratorieforsøkene at leira er meget sensitiv. Prøveserie 2-13, tatt ved Visterbekken, angir leire i alle prøver. Leira inneholder sand og silt- og finsandlag. Leira er meget bløt til middels fast og lite til middels sensitiv. Det er tatt kornfordeling på to prøver. Disse angir henholdsvis silt, sandig, leirig og leire, siltig. Det nevnes også at det var nødvendig å bore med Odex gjennom et steinlag i toppen for å få tatt prøveserien. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\62 Geoteknikk\Grunnundersøkelser\F01_PSP\Rapport\Rev F02\ RIG01- Geoteknisk Datarapport.docx Side 9 av 9

33 Dybde (m) Beskrivelse Prøve Forsøk Vanninnhold (%) Tyngdetetthet (kn/m 3 ) Porøsitet (%) Humus (%) Skjærfasthet (kn/m 2 ) S t Konus/ Ving LEIRE, tørrskorpe noe silt, rødbrun og grå LEIRE middels fast til fast mange spredte siltlag, brun LEIRE veldig bløt til bløt mange tynne siltlag, mørk grå 3 K LEIRE veldig bløt til bløt mange tynne silt og finsandlag mørk grå 4 K TEGNFORKLARING: Dato/Rev / Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd Konus forsøk, uforstyrret Konus forsøk, omrørt Vingeboring S t Treaksial forsøk, aktiv Treaksial forsøk, passiv Direkte skjærforsøk Sensitivitet Ø = Ødometer forsøk P = Permeabilitetsforsøk K = Korngraderingsanalyse T = Treaksial forsøk K/S = Kalk-/Sement stabilisering Va Nortura Borprofil Borhull: 2_2 Nr1: Pose Prøvetype: Dato boret pose & 54mm

34 Dybde (m) Beskrivelse LEIRE, tørrskorpe Prøve Forsøk Vanninnhold (%) Tyngdetetthet (kn/m 3 ) Porøsitet (%) Humus (%) Skjærfasthet (kn/m 2 ) S t Konus røtter, siltlommer, brun 1 LEIRE fast, noe tre og røtter siltlag, brungrå LEIRE fast til middels fast, siltlag gråbrun LEIRE middels fast til bløt sand & siltlommer, siltlag tørrskorpeflekker, brungrå 4 K 35 1 LEIRE bløt, mørk grå LEIRE bløt, noe silt, mørk grå LEIRE middels fast til veldig bløt noe silt, mørk grå LEIRE middels fast til bløt, siltlag mørk grå LEIRE middels fast, siltlag, mørk grå LEIRE fast til bløt, skjellfragmenter noen siltlag, mørk grå TEGNFORKLARING: Dato/Rev / Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd Konus forsøk, uforstyrret Konus forsøk, omrørt Vingeboring S t Treaksial forsøk, aktiv Treaksial forsøk, passiv Direkte skjærforsøk Sensitivitet Ø = Ødometer forsøk P = Permeabilitetsforsøk K = Korngraderingsanalyse T = Treaksial forsøk K/S = Kalk-/Sement stabilisering Va Nortura Borprofil Borpunkt nr.: 2_10 Nr1: Pose Prøvetype: Dato boret 54 mm & pose

35 Dybde (m) Beskrivelse Prøve Forsøk Vanninnhold (%) Tyngdetetthet (kn/m 3 ) Porøsitet (%) Humus (%) Skjærfasthet (kn/m 2 ) S t Konus 2 LEIRE middels fast til bløt, trerester noe sand, mørk brun 1 5 LEIRE siltig, middels fast, trerester noe sand, mørk brun 2 K 9 LEIRE 4 korn av finsand, mørk grå 3 LEIRE bløt til middels fast spredte finsand og siltlag mørk grå 4 K LEIRE veldig bløt til bløt mange silt og finsandlag, mørk grå TEGNFORKLARING: Dato/Rev / Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd Konus forsøk, uforstyrret Konus forsøk, omrørt Vingeboring S t Treaksial forsøk, aktiv Treaksial forsøk, passiv Direkte skjærforsøk Sensitivitet Ø = Ødometer forsøk P = Permeabilitetsforsøk K = Korngraderingsanalyse T = Treaksial forsøk K/S = Kalk-/Sement stabilisering Va Nortura Borprofil Borpunkt nr.: 2_13 Nr3: Pose Prøvetype: Dato boret 54mm&pose

36 L E I R Fin SILT Middels Grov Fin SAND Middels Grov Fin GRUS Middels Grov US Standard Sikt /8'' 3/4'' 1.5'' 3'' ISO Standard Sikt % Passert A B C D 0 % Passert E F G H Kurve Hull Prøve Dybde C u Tele gr. Leir innh. Jordartsbetegnelse nr. nr. m (d 60 / d 10 ) % A 2_ T LEIRE KOMBI B 2_ T LEIRE, siltig KOMBI C 2_ T LEIRE, siltig KOMBI D E 2_ T4 9.4 SILT, sandig, leirig KOMBI F 2_ T LEIRE, siltig KOMBI G H 0 Rev. NT-13 / Dato / Sign.SK/EB Va Nortura Kornstørrelse, mm H:\LABDATA\2014\ (NorConsult)\8- VA for Nortura\Index\[grain _BH2_2-2_10-2_13.xlsx]Plott Dokumentnr Kornfordelingskurver Dato Figurnr. Tegnet av SY B1 Metode tørr/våt sikt

37

38

39

40 "X:\norppdragskim\513\38\ \DAKrunnarbeiderrkfil\V200.dwg - EG - Plottet: , 14:54:34 - RASTER = OVERSIKTSKART_1.JPG" F For anskaffelse D For godkjenning hos oppdragsgiver Revisjon Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. EIDSBERG KOMMUNE VA FOR NORTURA F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL og VA-anlegg Oversiktskart Oppdragsnummer Tegningsnummer V200 EG AaAamGuH EG AnAamGuH Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Målestokk Som vist (gjelder for A4 format) Revisjon F02

41 FORKLARINGER: Prøveserie Totalsondering EKSISTERENDE LEDNINGSTRASE "X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \DAK\Grunnarbeider\Arkfil\\V301-V303.dwg - EG - Plottet: , 12:40:45 - LAYOUT = V301 - XREF = F01 Visterbekken - Arbeidsmodell, F01 - Eiendomsgrenser, T_Vtem_borplan_F01_Sloraveien_ _500, Kulturminner F01 Sloraveien Pst, F01_bygninger og veger, Eksist.VA" PLANLAGT NY LEDNINGSTRASE KULTURMINNE KULTURMINNE EKSISTERENDE LEDNINGSTRASE Revisjon Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Borplan Terrengkote Bergkote Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg F For anskaffelse D For godkjennelse hos oppdragsgiver Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Målestokk (gjelder for A1 format) EIDSBERG KOMMUNE 1:500 VA FOR NORTURA F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL og VA-anlegg Oppdragsnummer Tegningsnummer V301 EG AaAamGuH EG AnAamGuH Revisjon F02

42 FORKLARINGER: Prøveserie Totalsondering "X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \DAK\Grunnarbeider\Arkfil\\V301-V303.dwg - EG - Plottet: , 10:57:44 - LAYOUT = V302 - XREF = F01 - Eiendomsgrenser, T_Vtem_borplan_F01_Sloraveien_ _500, Kulturminner F01 Sloraveien Pst, F01_bygninger og veger, F01 Visterbekken - Arbeidsmodell, Eksist.VA" EKSISTERENDE LEDNINGSTRASE PLANLAGT NY LEDNINGSTRASE KULTURMINNE Revisjon Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Borplan Terrengkote Bergkote Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg F For anskaffelse D For godkjennelse hos oppdragsgiver Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Målestokk (gjelder for A1 format) EIDSBERG KOMMUNE 1:500 VA FOR NORTURA F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL og VA-anlegg Oppdragsnummer Tegningsnummer V302 EG AaAamGuH EG AnAamGuH Revisjon F02

43 FORKLARINGER: Prøveserie Totalsondering "X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \DAK\Grunnarbeider\Arkfil\\V301-V303.dwg - AnAam - Plottet: , 12:28:23 - LAYOUT = V303 - XREF = LAY_F01-D100, T_GEOM_Ny snuplass ved pumpestasjon, T_Vtem_borplan_2-1_2-16_ _500, F01 - Eksist.VA med Sosiinfo, F01 - Arbeidsmodell VA, F01 - Kartgrunnlag, Eksist.VA" EKSISTERENDE LEDNINGSTRASE PLANLAGT NY LEDNINGSTRASE PLANLAGT NY LEDNINGSTRASE EKSISTERENDE LEDNINGSTRASE Revisjon Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Borplan Terrengkote Bergkote Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg F For anskaffelse D For godkjennelse hos oppdragsgiver Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Målestokk (gjelder for A1 format) EIDSBERG KOMMUNE 1:500 VA FOR NORTURA F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL og VA-anlegg Oppdragsnummer Tegningsnummer V303 EG AaAamGuH EG AnAamGuH Revisjon F02

44 F For anskaffelse D For godkjenning hos oppdragsgiver Revisjon Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. EIDSBERG KOMMUNE VA FOR NORTURA EG AaAamGuH EG AnAamGuH Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Målestokk 1:200 (gjelder for A4 format) TOTALSONDRING, BORHULL 2-1 Oppdragsnummer Tegningsnummer V2-1 Revisjon F02

58 F For anskaffelse D For godkjenning hos oppdragsgiver Revisjon Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. EIDSBERG KOMMUNE VA FOR NORTURA EG AaAamGuH EG AnAamGuH Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Målestokk 1:200 (gjelder for A4 format) TOTALSONDRING, BORHULL 2-16A Oppdragsnummer Tegningsnummer V2-16A Revisjon F02

59 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg C Tidsplan Oppdragsnr.:

60 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-C Revisjon: F02 Innhold 1 Fysiske arbeider 3 2 Dokumentleveranser 4 n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\40 - vedlegg c - tidsplan.docx Side 2 av 4

61 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-C Revisjon: F02 1 Fysiske arbeider For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: Frist Beskrivelse Dato Dagmulkt (NOK) 1. Oppstart Fysisk ferdigstillelse av hele anlegget ,- 3. Overtakelse ,- n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\40 - vedlegg c - tidsplan.docx Side 3 av 4

62 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-C Revisjon: F02 2 Dokumentleveranser For dokumentleveranser gjelder følgende frister: Frist Beskrivelse Dato Dagmulkt (NOK) 1. Entreprenørens søknad for ansvarsrett ,- 2. Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø ,- 3. Kvalitetsplan ,- 4. Detaljert fremdriftsplan ,- 5. FDVU-dokumentasjon, sluttdokumentasjon iht Vedlegg B pkt Grunnlag for Som bygget dokumentasjon iht Vedlegg B pkt , ,- n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\40 - vedlegg c - tidsplan.docx Side 4 av 4

63 VA for Nortura Entreprise F01 - Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg D Vederlag Oppdragsnr.:

64 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-D Revisjon: F02 Innhold 1 Prisbetingelser Generelt Kontraktsum Prisregulering 3 2 Påslag 4 3 Regningsarbeid Mannskap Maskinleie Transporttabell Materialer og utstyr 6 4 Bilag 7 n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\50 - vedlegg d - 00 vederlag.docx Side 2 av 7

65 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-D Revisjon: F02 1 Prisbetingelser 1.1 GENERELT Enhetspriser, regulerbare summer (regningsarbeid med anslått omfang) og rundsummer (RS) for arbeider beskrevet og utført under denne kontrakt er gitt i mengdefortegnelsen som bilag til dette Vedlegg D. Prisene i mengdefortegnelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. Kompensasjon for arbeider som er beskrevet i kontrakten, men som ikke er direkte priset i mengdefortegnelsen (herunder ikke utfylte poster), skal forutsettes å være inkludert i kontraktens øvrige priser. De angitte mengder er basert på anslag. Endelig oppgjør skjer etter kontraktens rundsummer og enhetspriser på grunnlag av de virkelige mengder som måles opp etter angitte mengdeberegningsregler i NS 3420, dokumentert med målebrev. 1.2 KONTRAKTSUM Prissammendrag fremkommer av mengdefortegnelsen, jf. bilag 1. For kontraktsum vises det til Avtaledokumentet. 1.3 PRISREGULERING Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\50 - vedlegg d - 00 vederlag.docx Side 3 av 7

66 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-D Revisjon: F02 2 Påslag Påslag for tiltransport eller byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8405,punkt 16.4) er angitt i mengdefortegnelsen. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\50 - vedlegg d - 00 vederlag.docx Side 4 av 7

67 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-D Revisjon: F02 3 Regningsarbeid 3.1 MANNSKAP Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. oppgitt i mengdefortegnelsen. Timesatsene skal dekke alle entreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.: Lønn. Stedlig administrasjon og arbeidsledelse. Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og leie av infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av mannskap og materiell. Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, klestillegg mv). Reise- og gangtid. Diett- og boutgifter. Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger. Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc. Håndverktøy, mindre redskaper. Leie for maskiner med månedsleie under kr 5.000,- samt maskinutstyr som bor, meisler, pigger, slanger, rør, etc. Materiell som rør, slanger, elektriske kabler, lamper etc. Forsikringer. Hovedadministrasjon og fortjeneste. Godtgjørelse for overtid skal dekkes separat i henhold til timesatser oppgitt i mengdefortegnelsen. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på forhånd. Ordinær overtidsgodtgjørelse (50 %): Satser for overtid (alle mannskapskategorier) gjelder der mannskapet arbeider i perioder utover entreprenørens ordinære skiftordning, vanligvis mellom kl og Forhøyet overtidsgodtgjørelse (100 %): Satser for overtidsarbeid mellom kl og og for overtidsarbeid på lørdager, søn- og helgedager og etter kl onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften. 3.2 MASKINLEIE Leie for maskiner som har en månedsleie av kr 5.000,- eks. mva eller mer, godtgjøres i henhold til timelister. I maskinleiesatsene inngår alle entreprenørens kostnader, så som direkte og indirekte utgifter samt vedlikehold, risiko og fortjeneste. Ratene er eksklusive operatør, men inklusive kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). Det betales kun for de maskiner og mannskaper som direkte deltar i arbeidet. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\50 - vedlegg d - 00 vederlag.docx Side 5 av 7

68 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-D Revisjon: F02 Priser for ikke spesifiserte maskiner skal forutsettes å stå i samme forhold til prisene i SBEF's maskinliste som de maskiner det er oppgitt pris for. I stedet for forannevnte regel kan entreprenørens prisliste for maskiner og utstyr som kan forventes å komme til anvendelse ved regningsarbeider benyttes. Vektangivelse for maskiner gjelder uten last. 3.3 TRANSPORTTABELL For transport der priser ikke er gitt, skal transporttabellen i mengdefortegnelsen benyttes. For andre kjørelengder enn de oppgitte, benyttes tabellen for endringen (differansen mellom tabellens priser for oppgitt og virkelig lengde). 3.4 MATERIALER OG UTSTYR For materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren benyttes oppgitte enhetspriser der slike finnes, forøvrig dekkes: Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til faktura. Entreprenørens påslag i henhold til prosentsats oppgitt i mengdefortegnelsen. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\50 - vedlegg d - 00 vederlag.docx Side 6 av 7

69 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-D Revisjon: F02 4 Bilag 1. Prissammendrag 2. Mengdefortegnelse n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\50 - vedlegg d - 00 vederlag.docx Side 7 av 7

70 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag Oppdragsnr.:

71 Norconsult AS Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side A-1 Anbudsskjema 01 Rigg og drift Forberedende arbeider og sanering Uttak av grøfter Kombinerte grøfter Fundament og omfylling Gjenfylling av grøfter Ledninger Tilknytninger Kryssing og langsføringer Grøfter for kabeltrekkerør Grøfter for strømkabel fra Fortum 02 Grøftearbeider og ledninger Vannverksdeler og kumtilbehør Spillvannskummer 03 Kummer Vannledning Spillvann pumpeledning Spillvann selvfallsledninger 04 Prøving og kontroll 05 Veger og plasser 06 Styrt boring Uttak av løsmasser Uttak av berg Montering av pumpestasjon og fordrøyningstank Betongarbeider Tilbakefylling og gjenfylling Riving av eksisterende pumpestasjon 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank 08 Elektro og automasjon Timepriser mannskap Timepriser maskiner Transporttabell X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

72 Norconsult AS Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side A-2 Anbudsskjema Påslag 09 Regningsarbeider X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

73 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg D Bilag 2 Mengdefortegnelse Oppdragsnr.:

74 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Innledning til teknisk beskrivelse - Overordnede krav Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg. 4 versjon med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave. Alle arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav til utførelse og kvalitet etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon , Eidsberg kommune sin VA-norm (hjemmeside: va-norm.no) og Eidsberg kommune abonnementsvilkår for vann og avløp, VA/miljø-blader, Statens Vegvesen sine håndbøker og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt god toleranseklasse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. Dersom beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, vil postene innholde en A til slutt i koden. Dette betyr at det er tilleggskrav til N3420, og at krav i kodestrukturen, krav på høyere nivåer og fellesbestemmelsen gjelder. Dersom krav i NS3420 ikke skal være gjeldende, spesifiseres dette særskilt i postgrunnlaget. Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse. Det presiseres at alle spesifiserte leveranser skal være inklusive alle kostnader, leveranser og arbeider frem til ferdig montering eller anbrakt masse der ikke annet er beskrevet. Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende områder, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider. Skader som oppstår på bygninger, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning. Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler. Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer. Hvor det er benyttet underposter for bl.a. å beskrive ulike dimensjoner forutsettes alle bestemmelser gitt under hovedposten å gjelde selv om dette ikke er gjentatt. Merknad til bruk av utstyr: Ved arbeider langs veier skal det fortrinnsvis benyttes gravemaskin ned "kort hekk" for at det ikke skal oppstå farlige situasjoner ut i veglegemet ved svinging av maskinen. Egenkontroll: Det stilles krav til egenkontroll (internkontroll) av entreprenøren i anleggsfasen. Entreprenøren skal dokumentere oppnådde resultater. Dokumentasjonen fremlegges og godkjennes av byggherren under anleggets framdrift. Entreprenøren må i postene for grøfter medta alle materialer, leveranser, arbeider og utgifter forbundet med håndtering av overskuddsmasser fra både løsmassegrøfter og kombinerte grøfter. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

75 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 01-2 X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

76 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 01-3 Kapittel: 01 Rigg og drift Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01.2 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Hele anlegget RS Posten skal i tillegg inkludere alle forhold knyttet til planlegging og tilrigging som angitt i forespørselens/kontraktens vedlegg G "Administrative bestemmelser", og som ikke er omfattet av denne postens kode AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Hele anlegget RS Posten skal i tillegg inkludere alle forhold knyttet til drift av anlegget som angitt i forespørselens/kontraktens vedlegg G "Administrative bestemmelser", og som ikke er omfattet av denne postens kode. Entreprenørens deponidrift skal være iht til vedlegg G - Bilag 3, "Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan". Tiltakene som entreprenøren mener er prisbærende, og som ikke er dekket av øvrige priser inkluderes i denne posten. Tiltak i vedlegg G-Bilag 2 "Byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø", som entreprenøren mener er prisbærende og som ikke er dekket av øvrige priser inkluderes i denne posten. Restriksjoner på arbeidsperiode Omfatter alle mulige ekstrakostnader og ulemper som følge av restriksjoner på arbeidsperiode for arbeider i Visterbekken. Inkluderer mulig ekstra transport av materiell og merkostnader i vinterperiode. For å ta hensyn til edelkreps- og aurebestandene, skal arbeid i vann unngås i periodene: - april/ mai (aurens smoltvandring) - juni/ juli (krepsens klekkingsperiode) - oktober/ november (krepsens parringsperiode og aurens vandringsperiode). Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

77 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 01-4 Kapittel: 01 Rigg og drift Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01.4 AV3.1A AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Hele anlegget RS Posten skal i tillegg inkludere alle forhold knyttet til avsluttning av oppdraget som angitt i forespørselens/kontraktens vedlegg G "Administrative bestemmelser", og som ikke er omfattet av denne postens kode INNMÅLING/REGISTRERING Der det kan være aktuelt skal entreprenøren besørge innmåling av eksisterende anlegg (veier, plasser, gang- og sykkelveier, fortau, kantsteinslinjer, støttemurer, ferdselshinder, skilt, trafikkøyer etc.) som skal reetableres samt utstikking før reetableringen. Veier skal innmåles med senterlinje og vegdekkekant. Rund sum RS 01.6 AK3.8A Spesielle tilriggingsarbeider Dette er en tilleggspost for AV2.1 og omfatter utstikking av anlegget før oppstart. Entreprenør skal kontrollere prosjekterte data ved utstikking av hele anlegget (inkludert kummer) før oppstart. Entreprenør kan da ikke senere påberope seg endringer,tillegg eller ventetid for forhold som entreprenør burde blitt klar over ved gjennomgangen etter stikkning av anlegget. RS 01.9 AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav:Entreprenøren skal legge inn all dokumentasjon i et database basert FDVU-system. Entreprenøren skal overlevere grunnlag for som-byggetdokumentasjon.innmålinger av ledningsanlegg med x,y og z koordinater. Alle kummer skal fotograferes og bilder i digital form skal leveres byggherre.utarbeidelse av anleggsrapport. a)omfang og prisgrunnlag Omfatter alle nødvendige innmålinger og arbeider knyttet til fullstendig sluttdokumentasjon iht til Vedlegg B - Arbeidsomfang pkt 2.6. Rund sum RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

78 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 01-5 Kapittel: 01 Rigg og drift Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum Nei AM1.31 HOVEDBEDRIFT Rund sum Nei AM3.868 DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum Omfang: Alt vinterarbeide Lokalisering: Hele anlegget Snødeponi: Entreprøren skaffer til veie Nei FV1.1A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Rund sum Område som skal ryddes: Hele anlegget, vegetasjon som må fjernes grunnet fremkommlighet for entreprenør. Spesielt området ved pumpestasjon har behov for vegetasjonsrydding. RS RS RS RS Omfatter hugging av trær, rydding og fjerning av busker, planter, hogstavfall, riving og fjerning av stubber og røtter. Området forutsettes befart. Se også oversiktstegning F01-B001. x) Mengderegler Prises som rund sum Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

79 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 01-6 Kapittel: 01 Rigg og drift Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD8.5369A PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT Rund sum Type eksisterende anlegg/objekt: Kulturminne Lokalisering: Revhaug arkeologiske minne, se plantegninger Formål: Nytt avløpsanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Kulturminne RS Denne posten omfatter de kostander ved tiltak og utvist forsiktighet ved passering av kulturminne Revhaug. c) Utførelse Kulturminne skal påvises før anleggsarbeider starter og tydligjøres i dagen. Ved anleggsarbeidene skal kulturminne gjerdes inn og sikres, slik at fersdsel med anleggsmaskiner ikke påvikrer kulturminne. Dette inkluderes i prisen AM3.39A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Antatt lengde m 40,00 Formål: Tung sikring langs vei Lokalisering: Langs trafikkert vei (Fv128) Omfang: Tung sikring mot kjøretøy Tung sikring som "jersey block" eller tilsvarende for å sikre anleggsområdet mot kjøretøy. Inklusiv drift og avvikling av sikringen. Iht vedlegg G-Bilag 2 "Byggherrens SHA-plan med tilhørende grovrisikoanalyse" Styrkeklasse T3 iht Statens vegvesen Håndbok 231. Inklusiv rekkverksender. x) Mengderegler Prises per meter. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

80 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 01-7 Kapittel: 01 Rigg og drift Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GU5.99A GEOTEKSTIL SOM FILTER Rund sum Poreåpning: Siltgardin Brukskrav: Se under Lokalisering: Kryssing av Visterbekken, se plantegninger Anvendelse: Grøft for spillvann- og pumpe spillvann-ledning, samt trekkerør for signalkabel RS b) Materialer c) Utførelse Ved graving i rennende vann skal det benyttes siltgardin. Omfatter også all inmåling av bunnforhold og alle arbeider, materialer og kostnader med komplett levering, montering og fjerning av siltgardin ved arbeider i Visterbekken. Omfatter også alle kostnader, materialer og arbeider med vedlikehold av siltgardinen slik som reparasjon og rengjøring, og evt deponering/returnering etter bruk. Rengjøring omfatter også fjerning av flytende gjenstander(plast, fiber, etc) innenfor gardinen. Fiberduk klasse 5 Fiberduken skal stå loddrett i vannet. Det må påregnes gardinhøyder opp til minst 5 m over kortere strekninger. På toppen av duken sys inn Ø200 PVC rør eller tilsvarende som flyteelement. I bunn sys inn 13 mm dobbel blank kjetting for å holde gardinen i lodd. Gardinen må sys sammen i seksjoner slik at den kan slepes på plass. Gardinen må forankres i land på begge sider. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

81 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Generelt/innledning - Overordnede krav Grøftearbeid og ledninger 1) Grøftene graves/sprenges i henhold til forskrifter til arbeidsmiljøloven "Graving og avstiving av grøfter" erstattet av følgende forskrifter fra : Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften og forskrift om utførelse av arbeid. Dersom postgrunnlaget angir valgfri utførelse kan entreprenøren selv avgjøre hvordan han vil utføre grøften (Frigraving/grøftekasse jfr. arbeidsmiljøloven). Helning på grøfteskråning skal være 1:1 for grøfter med dybde inntil 2,5m og 1:1,5 for grøfter med dybde større enn 2,5m så sant ikke annet er angitt i postene. 2) Entreprenøren må vurdere sikkerheten for de som arbeider i grøfta, men han må også vurdere faren for undergraving av eventuelle bygningsfundamentene, murer/forstøtninger, ras i bratte skråninger, ras i forbindelse med kryssing av bekk o.l. Fra PEL 400 til S5 skal strekningen utføres som seksjonsvis graving med maks seksjonslengde på 14 meter. 3) Oppgravde masser (grave-/kombinertgrøft) kan mellomlagres på grøftesiden, før gjenfylling iht "forskrifter og veiledninger nevnt i punkt 1). Overskuddsmasser som er egnet til fyllmasser skal avhendes på avtalt sted i nærheten av traseen, skaffet til veie av entreprenøren. Ukurante masser skal til tipplass. Masser som ikke skal gjenbrukes på stedet er entreprenørens eiendom/ansvar og entreprenøren finner selv egnet og godkjent tipplass og mottak. 4) Ledningenes dybde framgår av profiltegninger som viser dybde fra terreng eller veg. Grøftene er i mengdebeskrivelsen regnet fra terreng til underkant ledningsfundament. Det skal graves fra topp mark til bunn grøft. Alle lengdeangivelser er prosjekterte/teoretiske mål. Skråmål, svinn o.l. må innkalkuleres i enhetsprisene. Det forutsettes av prosjekterte høydekoter følges for å sikre tilkoblinger av eksisterende ledningsnett med det nye VA-anlegget. Ved avvik mellom høydekoter og terrengprofil, gjelder høydekoter. (Høydekoter for kummer, bunn SP selvfall og topp SPPL er angitt i profiltegninger). 5) Ved kryssing og langsføring av eksisterende ledningsanlegg må de oppgitte anvisningene i anbudet betraktes som veiledende. 6) Arbeid med utkiling i overgang mellom fjell/ faste masser og jordgrøfter skal inkluderes i enhetsprisen for uttak av kombinerte grøfter. Generelt skal alle arbeider utføres i tråd med gjeldende VA-norm for Eidsberg kommune med dertil hørende VA-miljøblad og Eidsberg kommunes standard abonnementsvilkår for vann og avløp, samt vedlagte prinsipptegninger. 7) Der det henvises til geoteknisk rapport, så ligger denne rapporten som Vedlegg B - Bilag 1 Geoteknisk datarapport. 8) Stedlige masser kan benyttes som omfyllingsmasser der dette er angitt på prinsipptegninger. Postene for uttak av grøft skal derfor være inkludert nødvendig sortering/sikting av stedlige masser, slik at man sikrer at en maksimal kornstørrelse på 22mm i omfyllingssonen. Sortering skal desutten skille mellom vekstjord og ukurante masser som leire, silt o.l. Det skal fortrinnsvis benyttes friksjonsmasser i omfyllingssonen. Arbeidsgang ved bruk av grøftekasser (dette inkluderes i poster for grøftekasser): A1. Avgraving/avlastning av terreng der det er beskrevet. A2. Kassene senkes ned til endelig gravenivå (eventuelt berg) i takt med utgravingen ved innvendig graving og pressing på topp kasse med gravemaskinskuffen. Umiddelbar nedsetting av kasse. Der det er grove eller faste masser i toppen kan det for én grøftekasse om gangen foretas uavstivet graving med vertikale vegger gjennom disse massene til maks. 2 m dybde fra terreng. Dersom det avdekkes bløte masser skal det graves innvendig i kassa. A3. Fylling med sand/grus/finpukk mellom gravevegger og kassevegger opp til topp kasse; alternativt skal X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

82 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 02-2 kasseveggene jekkes mot gravesidene. Spalten mellom gravevegg og teoretisk kassevegg skal før jekking ikke overstige 20 cm i bunn grøft. Full kontakt mellom kassevegg og jorden på utsiden er meget viktig. Dette skal inkluderes i enhetspriser for grøftekasser. B. Etter utgraving av en seksjon til full dybde, skal ledningsfundamentet umiddelbart etableres. Kassene løftes noe opp slik at u.k. kassevegg tilsvarer o.k. fundament før dette komprimeres. Fremgangsmåten gjelder prinsipielt også for forsterkning med betong under ledningsfundamentet av pukk. C. Legging av rør. D. Lagvis omfylling/gjenfylling med komprimering i takt med opptrekking av grøftekasse. Dette skal utføres slik at u.k. kasse er i nivå med o.k. fylling for hvert enkelt lag før fyllingslaget komprimeres. E. Når u.k. kasse er i nivå med o.k. omfyllingssone og maks 1,0 meter under terreng, løftes kassa forsiktig ut av grøfta. Arbeidet med graving av grøfter som avstives med grøftekasser skal planlegges slik at ledningsfundament og rør er lagt og omfyllingsmasser er fylt til minimum 1,0 meter over bunn grøft samme dag som det er gravd. Lengde av grøft som er gravd skal være så kort som mulig, og skal maksimalt være 10,0 meter. Hensetting og lagring langs grøfta skal bare skje mens arbeidene pågår, ellers skal avstanden være minimum 1,5 ganger gravedybden. Det skal bare benyttes lett anleggsutsyr langs grøfta. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

83 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 02-3 Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Forberedende arbeider og sanering FD A GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 6 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Gravegroper ifm prøvetaking for å avdekke forurenset grunn, jamfør Vedlegg G- Bilag 3 Type grop: Prøvetakingsgrop Dimensjoner: Dybde til prosjektert bunn grøft, fra 2.5 til 3.5 meter. Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Denne posten omfatter graving av groper for prøvetaking av masser med tanke på foruresning. Plassering av gropen er vist i Vedlegg G, bilag 3. Det gjøres spesielt oppmerksomt på at avstanden mellom gropene er varierende og store. Entreprenøren står for gravearbeidene, mens en representant for byggherrren utfører selve prøvetaking. Gravemaskin og fører skal stå til disposisjon for byggherrens representant. Kostander knyttet til kabelpåvisning inkluderes. Tilbakefylling inkluderes. c) Utførelse Iht til Vedlegg G, bilag 3 Ved graving i veg må gjenfyllingen skje slik at massenes lagdeling blir mest mulig lik den eksisterende lagdelingen for å unngå utvasking (hull) i anleggsperioden Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

84 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 02-4 Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall stk 1 Bygningsdel: Lysmaster/stolper Lokalisering: Ved eksisterende pumpestasjon Tilgjengelighet: Ved ankomstvei Konstruksjon: Stolpe for strømforsyning Byggeår: Ukjent Materialer: tremast Dimensjon: Standard høyde Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: stålvaier Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal remonteres Pris skal inkludere transport og lagring av demonterte deler iht NS3420, kapcd 3.2 og 3.3, samt remontering. Entreprenør skal koordinere arbeidene med eier(e) av lysmasten (inkluderes i pris). Denne posten reguleres dersom entreprenør ser det nødvendig å demontere lysmastene. Dersom mastene ikke må demonteres, vil entreprenør få vederlag for passering av lysmastene som er priset i egen post (under kap for kryssing og langsføringer) FB2.11 SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL Areal m ,00 Område som skal avdekkes: Hele anlegget Gjennomsnittstykkelse: 0,3m Beliggenhet ranke: parallelt med grøft Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

85 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 02-5 Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Uttak av grøfter Pumpeledningstrasé FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 100,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Pumpeledningstrasé, trasé med 2 ledninger. S3 til S2 Formål: VA-anlegg Grunnforhold: Løsmasser, se Geoteknisk rapport Restriksjoner: Ingen kjente Grøftedybde: 2,0-2,5m, se profiltegninger Bunnbredde: 1,035m, jamfør plantegninger og generelle grøftesnitt I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

86 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 02-6 Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 45,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Pumpeledningstrasé, trasé med 2 ledninger. S3 til S2 Formål: VA-anlegg Grunnforhold: Løsmasser, jamfør Geoteknisk rapport Restriksjoner: Ingen kjente Grøftedybde: 2,5-3,0m, se profiltegninger Bunnbredde: 1,035m, jamfør plantegninger og generelle grøftesnitt I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

90 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 565,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Pumpeledningstrasé, trasé med 1 ledninger. S2 til S5 Formål: VA-anlegg Grunnforhold: Løsmasser, se Geoteknisk rapport Restriksjoner: Fra PEL 400 til S5 skal strekningen utføres som seksjonsvis graving med maks seksjonslengde på 14 meter. Grøftedybde: 2,0-2,5m, se profiltegninger Bunnbredde: Inntil 0,8m, jamfør plantegninger og generelle grøftesnitt I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

94 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 50,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Pumpeledningstrasé, trasé med 1 ledninger. S2 til S5 Formål: VA-anlegg Grunnforhold: Løsmasser, se Geoteknisk rapport Restriksjoner: Fra PEL 400 til S5 skal strekningen utføres som seksjonsvis graving med maks seksjonslengde på 14 meter. Grøftedybde: 4,0-4,5m, se profiltegninger Bunnbredde: Inntil 0,8m, jamfør plantegninger og generelle grøftesnitt I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser FD2.813A GRØFTEKASSER Lengde m 100,00 Lokalisering: Hele anlegget Gravedybde: 2,0-2,5 Bunnbredde: 0,8-1,5m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning) Kommer til anvendelse dersom det viser seg gunstig/nødvendig ved fremføring av grøfter. Posten skal inkludere de merkostnader arbeid med og i grøftekasser medfører. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

95 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD2.813A GRØFTEKASSER Lengde m 50,00 Lokalisering: Hele anlegget Gravedybde: 2,5-3,0 Bunnbredde: 0,8-1,5m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning) Kommer til anvendelse dersom det viser seg gunstig/nødvendig ved fremføring av grøfter. Posten skal inkludere de merkostnader arbeid med og i grøftekasser medfører FD2.813A GRØFTEKASSER Lengde m 50,00 Lokalisering: Hele anlegget Gravedybde: 3,0-3,5 Bunnbredde: 0,8-1,5m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning) Kommer til anvendelse dersom det viser seg gunstig/nødvendig ved fremføring av grøfter. Posten skal inkludere de merkostnader arbeid med og i grøftekasser medfører.. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

96 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD2.813A GRØFTEKASSER Lengde m 10,00 Lokalisering: Hele anlegget Gravedybde: 3,5-4,0 Bunnbredde: 0,8-1,5m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning) Kommer til anvendelse dersom det viser seg gunstig/nødvendig ved fremføring av grøfter. Posten skal inkludere de merkostnader arbeid med og i grøftekasser medfører FD2.813A GRØFTEKASSER Lengde m 10,00 Lokalisering: Hele anlegget Gravedybde: 4,0-4,5 Bunnbredde: 0,8-1,5m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning) Kommer til anvendelse dersom det viser seg gunstig/nødvendig ved fremføring av grøfter. Posten skal inkludere de merkostnader arbeid med og i grøftekasser medfører. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

97 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD2.813A GRØFTEKASSER Lengde m 10,00 Lokalisering: Hele anlegget Gravedybde: 4,5-5,0 Bunnbredde: 0,8-1,5m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning) Kommer til anvendelse dersom det viser seg gunstig/nødvendig ved fremføring av grøfter. Posten skal inkludere de merkostnader arbeid med og i grøftekasser medfører FF AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Lengde m 2 865,00 Overflate: Bunn grøft Tillatt høydeavvik: ± 30 mm Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm Lokalisering: Hele anlegget Masser i underlaget: Bunn utgravd grøft Nei FM OPPLASTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 100,00 Opplastingssted: Gravested Lokalisering: Pumpeledningstrase Type masser: Løsmasser, overskuddsmasser i grøft Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

98 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FM A TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum m 3 100,00 Opplastingssted: Gravested Lokalisering: Hele anlegget Type masser: Løsmasser Tippsted: Deponeres på angitt plass av byggherren (angis under anlegget). Angitt plass vil være innen en radius på maks 1,5km. Gjelder masser som kippkjøres til midlertidig depot innenfor anleggsområdet. Denne posten gjelder transporten fra opplastingen fra grøft til depoet. Kippkjøring og mellomlagring av løsmasser fra grøfter for stikkledninger skal være inkludert i graveprisen for disse FS8.1372A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 100,00 Type masser/sortering: Løsmasser Leveringssted: Deponeres på angitt plass av byggherren (angis under anlegget). Angitt plass vil være innen en radius på maks 1,5km. Omfang av arbeid i depot: Utlegging av masser, ingen komprimering. Gjelder masser som kippkjøres til midlertidig depot innenfor anleggsområdet FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 50,00 Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert Lokalisering: Hele anlegget Leveringssted: Deponeres på angitt plass av byggherren (angis under anlegget). Angitt plass vil være innen en radius på maks 1,5km. Type masser: Løsmasser (leire, siltholdige masser, morenemasser) og sprengstein Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

99 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Prosjektert fast volum m 3 50,00 Lokalisering: Hele anlegget Type masser: Løsmasser (leire, siltholdige masser, morenemasser) og sprengstein. Leveringssted: Deponeres på angitt plass av byggherren (angis under anlegget). Angitt plass vil være innen en radius på maks 1,5km. Inkludert utlegging x) Mengderegler Mengde gjelder pr kubikkmeter FD GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 2 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Pumpeledningstrasé, S2 og S5 Type grop: Kumutvidelse Dimensjoner: Jamfør prinsipp- og detaljtegninger av kummer. Gropen må være tilstrekkelig stor for å kunne tilbakefylle med drenerende masser minst 0,5 meter ut fra kumvegger. Grunnforhold: Løsmasser, Se plantegninger og geoteknisk rapport Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

100 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Spillvannstrasé Brandsrud FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 35,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud, PST til kum S-S Formål: Avløpsanlegg, 1 spillvannsledning Grunnforhold: Løsmasser, jamfør Geoteknisk rapport Restriksjoner: Ingen kjente Grøftedybde: 1,0-1,5 m, se profiltegninger Bunnbredde: Opp til 2,4 m grunnet legging av isolasjon, jamfør plantegninger og generelle grøftesnitt I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

101 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 30,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud, PST til kum S-S Formål: Avløpsanlegg, 1 spillvannsledning Grunnforhold: Løsmasser, jamfør Geoteknisk rapport Restriksjoner: Ingen kjente Grøftedybde: 1,5-2,0m, se profiltegninger Bunnbredde: Opp til 2,4 m grunnet legging av isolasjon, jamfør plantegninger og generelle grøftesnitt I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 350,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud, PST til kum S-S Formål: Avløpsanlegg, 1 spillvannsledning Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: Ingen kjente Grøftedybde: 2,0-2,5m, se profiltegninger Bunnbredde: 0,55m, jamfør plantegninger og generelle grøftesnitt I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

102 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 50,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud, PST til kum S-S Formål: Avløpsanlegg, 1 spillvannsledning Grunnforhold: Løsmasser, jamfør Geoteknisk rapport Restriksjoner: Ingen kjente Grøftedybde: 2,5-3,0m, se profiltegninger Bunnbredde: 0,55m, jamfør plantegninger og generelle grøftesnitt I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 15,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud, PST til kum S-S Formål: Avløpsanlegg, 1 spillvannsledning Grunnforhold: Løsmasser, jamfør Geoteknisk rapport Restriksjoner: Ingen kjente Grøftedybde: 3,0-3,5m, se profiltegninger Bunnbredde: 0,55m, jamfør plantegninger og generelle grøftesnitt I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

103 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 4 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Se generelle grøftesnitt Lokalisering: Spillvannstrasé, PST til Brandsrud (kum S-S) Type grop: Kumutvidelse Dimensjoner: Jamfør prinsipp- og detaljtegninger av kummer. Gropen må være tilstrekkelig stor for å kunne tilbakefylle med drenerende masser minst 0,5 meter ut fra kumvegger. Grunnforhold: Løsmasser, Se plantegninger og geoteknisk rapport Nei FD2.813A GRØFTEKASSER Lengde m 50,00 Lokalisering: Hele anlegget Gravedybde: 2,0-2,5 Bunnbredde: 0,55-1,5m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning) Kommer til anvendelse dersom det viser seg gunstig/nødvendig ved fremføring av grøfter. Posten skal inkludere de merkostnader arbeid med og i grøftekasser medfører FD2.813A GRØFTEKASSER Lengde m 20,00 Lokalisering: Hele anlegget Gravedybde: 2,5-3,0 Bunnbredde: 0,55-1,5m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning) Kommer til anvendelse dersom det viser seg gunstig/nødvendig ved fremføring av grøfter. Posten skal inkludere de merkostnader arbeid med og i grøftekasser medfører. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

104 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD2.813A GRØFTEKASSER Lengde m 15,00 Lokalisering: Hele anlegget Gravedybde: 3,0-3,5 Bunnbredde: 0,55-1,5m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning) Kommer til anvendelse dersom det viser seg gunstig/nødvendig ved fremføring av grøfter. Posten skal inkludere de merkostnader arbeid med og i grøftekasser medfører FF AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal m 2 262,00 Overflate: Bunn grøft Tillatt høydeavvik: ± 30 mm Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud, PST til kum S-S Masser i underlaget: Bunn grøft Nei FM OPPLASTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 65,00 Opplastingssted: Gravested Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud Type masser: Løsmasser, overskuddsmasser i grøft Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

105 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FM A TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum m 3 65,00 Opplastingssted: Gravested Lokalisering: Spillvannstrasé,Overskuddsmasser Type masser: Løsmasser Tippsted: Entreprenøren finner selv egnet tipp/depot Gjelder masser som kippkjøres til midlertidig depot innenfor anleggsområdet. Denne posten gjelder transporten fra opplastingen fra grøft til depoet. Kippkjøring og mellomlagring av løsmasser fra grøfter for stikkledninger skal være inkludert i graveprisen for disse FS8.1372A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 65,00 Type masser/sortering: Løsmasser Leveringssted: Entreprenørens depot/tipp Omfang av arbeid i depot: Utlegging av masser, ingen komprimering. Gjelder masser som kippkjøres til midlertidig depot innenfor anleggsområdet. x) Mengderegler NB! Mengden gjelder per løpemeter grøft. Masser går frem av plantegninger FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 65,00 Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert Lokalisering: Spillvannstrasé,Overskuddsmasser Leveringssted: Entreprenøren finner egnet/godkjent deponi/ mottak Type masser: Løsmasser (leire, siltholdoge masser, morenemasser) og sprengstein Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

106 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Prosjektert fast volum m 3 65,00 Lokalisering: Spillvannstrasé,Overskuddsmasser Type masser: Løsmasser (leire, siltholdige masser, morenemasser) og sprengstein. Leveringssted: Entreprenøren finner egnet/godkjent deponi/ mottak Inkludert utlegging x) Mengderegler Mengde gjelder pr kubikkmeter. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

107 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kombinerte grøfter Generelt/innledning - Overordnede krav Se geoteknisk rapport for utfyllende informasjon om grunnforholdene. Man kan med stor sikkerhet anta at man vil støte på berg i området rundt eksisterende og ny pumpestasjon, da grunnundersøkelser tyder på dette. Det er også stein i dagen som kan være fra tilbakefylling av sprengte masser til veien inn ved ny pumpestasjon. Grunnundersøkelsene gir oss også grunnlag til å anta løsmasser i store deler av traseen, men berg kan forekomme ved starten og slutten av hovedtraseen. Det er ikke utført grunnundersøkelser på spillvannstraseen øst for pumpestasjonen (spillvannstrasé Brandsrud). Her er det antatt hovedsaklig løsmasser, med noe innslag av fjell/berg ved gårdstunet til Brandsrud. Berggrunnen i området består av ulike typer gneiser, med innslag av amfibolitt. Observert bergmasse i vegskjæringer er middels-grovblokkig. Det er ikke utført spesielle vurderinger eller tatt prøver av bergmateriale med hensyn til boring og sprengning. Hvis det påtreffes berg andre steder enn der det først er antatt løsmasser, skal byggherren kontaktes før det blir klargjort for eller iverksatt sprengning eller pigging. Dette kapitlet tar for seg områder hvor det forventes berg iht grunnundersøkelsene, samt samleposter for det øvrige anlegget (antatt mengder med berg i tillegg til de man har avdekket med grunnundersøkelser). Postene for uttak av berg kommer til anvendelse dersom man støter på kombinerte grøfter (løsmasser og berg), postene skal inkludere eventuelle utvidelser av eksisterende fjellgrøft (bredde og dybde). Postene som kommer til anvendelse vil være et tillegg til løsmassegrøftene som beskrevet i kap Altså vil man få vederlag for uttak av grøft, samt få tilleggsvederlag ved eventuelle kombinerte grøfter. Tilbyder skal ta hensyn til dette i sine enhetspriser. Renskemasser fra berg tas ut sammen med uttak av løsmasser i poster for graving av grøfter priset i forrige kapittel. Utkiling ifm overgang berg og løsmasser skal inkluderes i enhetspriser for uttak av berg. Utkiling utføres iht vedlagt prinsipptegning. Opplasting, transport og levering er allerede priset under postene for graving av grøft. Ved sprengningsarbeider skal bredden på grøftekassa økes dersom det velges å bruke grøftekasse, slik at det blir 1 m berghylle mellom veggen av grøftekassa og sprengningskonturen. Dette inkluderes i enhetspriser for uttak av berg. Berget skal fortrinnsvis tas ut ved pigging. Alternativt kan det sprenges forsiktig. Konturen skal sømbores. Byggherren kan eventuelt bestemme annen disponering av masser fra berggrøfter. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

108 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Pumpeledningstrasé FF5.124A RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING Rensket areal m 2 150,00 Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4 Lokalisering: Pumpeledningstrase, Antatt berg mellom PEL , jamfør bergmarkeringer i plan- og profiltegning. c) Utførelse Berget renskes slik at pigging, eventuelt boring og lading kan utføres FV5.1 VANNHÅNDTERING - KOMPLETT Rund sum Lokalisering: Pumpeledningstrase, Antatt berg mellom PEL , jamfør bergmarkeringer i plan- og profiltegning. Objekt: Grøfter/groper i nærheten av Visterbekken. Nei RS FV UTTAK AV BERG - KOMPLETT - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 45,00 Arbeidssted: I dagen Krav til kontur: Konturklasse 0 Lokalisering: Pumpeledningstrase, Antatt berg mellom PEL , jamfør bergmarkeringer i plan- og profiltegning. Formål: Nytt VA-anlegg Restriksjoner: Se post FHA, kapittel Vannledning av enternitt fra 1969 krysser prosjektert trase (ved ca PEL 830), denne antas å være ømfintlig for rystelser. Merkostnader til dette prises i egen post. Tippsted: Entreprenøren finner egnet tippsted. Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

109 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FP A SIKRINGSBOLTER Antall bolter stk 10 Arbeidssted: I dagen Boltetype: Fullt innstøpt Lengde: 3,00 m Diameter: 32 mm Korrosjonsbeskyttelse: Ingen Lokalisering: Ved grøfter i berg Gjelder nedadrettede forbolter på utsiden av kontur i bergskjæring langs dype grøfter. Behov vurderes på stedet i samråd med ingeniørgeolog. b) Materialer Boltene leveres uten mutter, halvkule og plate. x) Mengderegler For denne posten må entreprenøren regne med stor variasjon i virkelig mengde i forhold til angitt mengde. Posten kan også bortfalle i sin helhet. Eventuelle merkostnader for dette skal være innkalkulert under rigg og drift FD A KRYSSING Rund sum Type eksisterende anlegg: Under trykkledning Lokalisering: Ved kryssing av eksisterende vannledning ved ca PEL 830 Formål: Valgfritt Grunnforhold: Løsmasser, antatt bergdybde fra ca 2,5m dybde Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledning (eternitt fra 1969) Kryssingens lengde: 30 RS Posten omfatter sikkerhetstiltak for å ivareta vannledning fra 1969 som antas å være ømfintlig for rystelser. Lengde på kryssing anstas til å være 30 meter. c) Utførelse Alternativ utførelse er uttak av berg uten bruk av sprengstoff (pigging, vaiersaging, hydraulisk utblokking, etc). Entreprenør står fritt til å velge egnet metode. x) Mengderegler Prises som rund sum Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

110 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Spillvannstrasé Brandsrud FF5.124A RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING Rensket areal m 2 75,00 Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4 Lokalisering: Spillvannstrase Brandsrud, antatt berg ved ca PEL c) Utførelse Berget renskes slik at pigging, eventuelt boring og lading kan utføres FV A UTTAK AV BERG - KOMPLETT - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 50,00 Arbeidssted: I dagen Krav til kontur: Konturklasse 0 Lokalisering: Spillvannstrase Brandsrud, antatt berg ved ca PEL Formål: Nytt VA-anlegg Restriksjoner: Ingen kjente Tippsted: Entreprenøren finner egnet tippsted. I henhold til innledning til kapittel FV5.1 VANNHÅNDTERING - KOMPLETT Rund sum Lokalisering: Spillvannstrase Brandsrud, antatt breg ved ca PEL Objekt: Grøfter/groper i nærheten av Visterbekken. Nei RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

111 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Fundament og omfylling Generelt/innledning - Overordnede krav Oppbygging av ledningssonen utføres i henhold til vedlagte typetegninger. Fundament og omfylling for rør og kummer skal skje i grøftekasse dersom det benyttes grøftekasse ved graving av grøft. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

112 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV A MASSEUTSKIFTING - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00 Type lag: Bunnforsterkning Type masse/sortering: 8/16 Krav til komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Hele anlegget Grunnforhold: Kommer til anvendelse ved dårlig grunnforhold, f. eks bløte masser, torv, humusholdige masser, etc Dybde/kote: Vil variere, hovedsaklig under bunn fundament som vil tilsvare en dybde på 2,5-3,5 m Kommer til anvendelse dersom man treffer på svært dårlige grunnforhold, og det er nødvendig med masseutskifting til fast grunn. Avklares med byggherrens representant før en tar i bruk posten Pumpeledningstrase GU6.21A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 600,00 Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ støttekonstruksjon Lokalisering: Hovedtrase, rundt ledningssonen på spillvann pumpeledning og spillvann selvfallsledning, Pel 0-165, se plantegninger. Strekkfasthet: Klasse 3 Statisk gjennomhulling (CBR): Klasse 3 Bestandighet: Klasse 3 Utførelse: Fiberduken legges under fundamentet og over beskyttelseslaget/omfylling med overlapp på min. 0,5 meter. Denne posten kommer til anvendelse dersom det er behov for geotekstil for å hindre uønsket vandring av masser, som f. eks ved bløt leire, torv, humusholdige masser o.l. Det skal forløpende vurderes om det er behov for duk for separasjon av masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

113 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GU6.21A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL Areal m ,00 Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ støttekonstruksjon Lokalisering: Hovedtrase, rundt ledningssonen på spillvann pumpeledning, Pel , se plantegninger. Strekkfasthet: Klasse 3 Statisk gjennomhulling (CBR): Klasse 3 Bestandighet: Klasse 3 Utførelse: Fiberduken legges under fundamentet og over beskyttelseslaget/omfylling med overlapp på min. 0,5 meter. Denne posten kommer til anvendelse dersom det er behov for geotekstil for å hindre uønsket vandring av masser, som f. eks ved bløt leire, torv, humusholdige masser o.l. Det skal forløpende vurderes om det er behov for duk for separasjon av masser FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbragt volum m 3 70,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm Lokalisering: Pumpeledningstrase Tykkelse: 150mm Underlag: Bunn grøft I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning) Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

114 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbragt volum m 3 220,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm Lokalisering: Pumpeledningstrase Tykkelse: Minimum 300mm over rørledning. Jamfør profiltegninger og generelt grøftesnitt Underlag: Bunn grøft I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning) FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - ANTALL Antall stk 1 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: S2 Type konstruksjon: Spillvannskummer Underlag: Bunn grøft Nivå/kote: ca 2,0m, jamfør plan- og profil Toleranse: Normale krav I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning). Gjelder fundament og tilbakefylling mot kummer. c) Utførelse Det skal tilbakefylles med drenerende masser mot kumvegg, jamfør prinsipptegning for utførelse. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

115 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - ANTALL Antall stk 1 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: S5 Type konstruksjon: Spillvannskummer Underlag: Bunn grøft Nivå/kote: 2,2m, jamfør plan- og profil Toleranse: Normale krav I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning). Gjelder fundament og tilbakefylling mot kummer. c) Utførelse Det skal tilbakefylles med drenerende masser mot kumvegg, jamfør prinsipptegning for utførelse Spillvannstrasé Brandsrud GU6.21A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL Areal m ,00 Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ støttekonstruksjon Lokalisering: Hovedtrase, rundt ledningssonen på spillvann pumpeledning og spillvann selvfallsledning, Pel 0-165, se plantegninger. Strekkfasthet: Klasse 3 Statisk gjennomhulling (CBR): Klasse 3 Bestandighet: Klasse 3 Utførelse: Fiberduken legges under fundamentet og over beskyttelseslaget/omfylling med overlapp på min. 0,5 meter. Denne posten kommer til anvendelse dersom det er behov for geotekstil for å hindre uønsket vandring av masser, som f. eks ved bløt leire, torv, humusholdige masser o.l. Det skal forløpende vurderes om det er behov for duk for separasjon av masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

116 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbragt volum m 3 50,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm Lokalisering: Spillvannstrase Brandsrud Tykkelse: 150mm Underlag: Bunn grøft I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning) FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - ANTALL Antall stk 1 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: BS-1 Type konstruksjon: Spillvannskummer Underlag: Bunn grøft Nivå/kote: Ca 2,3m, jamfør plan- og profil Toleranse: Normale krav I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning). Gjelder fundament og tilbakefylling mot kummer. c) Utførelse Det skal tilbakefylles med drenerende masser mot kumvegg, jamfør prisipptegning for utførelse. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

117 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - ANTALL Antall stk 1 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: BS-2 Type konstruksjon: Spillvannskummer Underlag: Bunn grøft Nivå/kote: Ca 2,1m, jamfør plan- og profil Toleranse: Normale krav I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning). Gjelder fundament og tilbakefylling mot kummer. c) Utførelse Det skal tilbakefylles med drenerende masser mot kumvegg, jamfør prisipptegning for utførelse FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - ANTALL Antall stk 1 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: BS-3 Type konstruksjon: Spillvannskummer Underlag: Bunn grøft Nivå/kote: Ca 2,15m, jamfør plan- og profil Toleranse: Normale krav I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning). Gjelder fundament og tilbakefylling mot kummer. c) Utførelse Det skal tilbakefylles med drenerende masser mot kumvegg, jamfør prisipptegning for utførelse. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

118 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - ANTALL Antall stk 1 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: S-S Type konstruksjon: Spillvannskummer Underlag: Bunn grøft Nivå/kote: Ca 2,1m, jamfør plan- og profil Toleranse: Normale krav I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning). Gjelder fundament og tilbakefylling mot kummer. c) Utførelse Det skal tilbakefylles med drenerende masser mot kumvegg, jamfør prisipptegning for utførelse. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

119 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Gjenfylling av grøfter Generelt/innledning - Overordnede krav Gjenfyllingsmasser skal være i henhold til DnP (Den norske Plastrørgruppen) sin leggeansvisning. Ved graving inn mot eksisterende tilstøtende veger må gjenfyllingen skje slik at massenes lagdeling blir mest mulig lik den eksisterende lagdelingen, jfr Vegvesenets krav og håndbok for veibygging nr 018 eller som beskrevet på tegning. Gjenfylling skal skje i grøftekasse dersom utførelse med gøftekasser under graving av grøfter benyttes. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

120 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS8.3111A PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN Areal langs flaten m 2 20,00 Levering: Eksterne masser Lokalisering: Utløp for overløp til Visterbekken Objekt: Utløp overløp Steinstørrelse: Underlag: Antatt leirholdige masser Skråningsvinkel: 1:2.5-4 Skal inkludere geotekstil. c) Utførelse Tykkelse på min. 300mm, jfr. tegning FD01-D FS A PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN Areal langs flaten m 2 20,00 Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m Levering: Eksterne masser Lokalisering: Utløp for overvann til Visterbekken Objekt: Utløp overløp Steinstørrelse: Underlag: Antatt leirholdige løsmasser Skråningsvinkel: 1: Skal inkludere geotekstil. c) Utførelse Tykkelse på min. 300mm, jfr. tegning FD01-D FS3.51A STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT Antall stk 2 Type: Gjenfylling med leire Lokalisering: Hele anlegget Underlag: Fundament Grøftedimensjon: 2mx2m Kommer til anvendelse dersom det viser seg nødvendig. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

121 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Pumpeledningstrasé FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbragt volum m ,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Løsmasser Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm Lokalisering: Pumpeledningstrasé Tykkelse: Teoretisk høyde fra generelt grøftesnitt er ca. 1,3m, evt. fra omfylling og opp til vekstjordlag/terreng der hvor ledningene er lagt noe under frostfri dybde. Ellers varierer tykkelsen jamfør profiltegninger og generelt grøftesnitt. Underlag: Omfylling I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning) Spillvannstrasé Brandsrud FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbragt volum m ,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Løsmasser Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud Tykkelse: Teoretisk høyde fra generelt grøftesnitt er ca. 1,3m, evt. fra omfylling og opp til vekstjordlag/terreng der hvor ledningene er lagt noe under frostfri dybde. Ellers varierer tykkelsen jamfør profiltegninger og generelt grøftesnitt. Underlag: Omfylling I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post Generelt/innledning) Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

122 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Ledninger Generelt/innledning - Overordnede krav Rør / Rørdeler Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med beskyttelseslokk i lagringsperioden. Ved mindre retningsforandringer skal trykkrør i PE bøyes i grøft etter leverandørens anvisninger. Rørdeler skal mellomlagres i avlåst brakke/container og i tørre omgivelser. Enhetsprisene skal inkludere levering, legging og montering av beskrevene ledninger og deler dersom ikke annet er oppgitt. Levering og montering av alle rørdeler (grenrør, bend o.l) i grøft skal være inkludert i pris for rørledning. Det er ikke medtatt poster for andre rørdeler enn de som er beskrevet i kapittel for vannverksdeler og kumtilbehør. Rørene skal være merket etter gjeldende Norsk Standard. Alle nødvendige pakninger, bolter, skiver, krager ol skal inkluderes i enhetsprisene. Entreprenør oppgir her fabrikat og leverandør for de aktuelle produktene: Trykkrør (vann): Trykkrør (Pumpeledning, SP): Trykkløse rør: Trykkdeler: Trykkløse deler: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

123 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde m 30,00 Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Pe 100 Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Speilsveiseskjøt eller muffesveiseskjøt Lokalisering: Tilførsel vann til ny pumpestasjon. Vann ifra eksisterende vannkum, se plantegninger. Ringstivhet: SDR11 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: PN10 Dimensjon: DN 50 Materialkvalitet: Sertifiseringsmerket "Nordic Poly Mark" el. tilsvarende Nei UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 30,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs Materiale: Pvc-u Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Muffeskjøt Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: Kum S1 til kum S4 Ringstivhet: SN8 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: Ikke relevant Dimensjon: DN 250 Materialkvalitet: Rød/brune rør Nei UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 7,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs Materiale: Pvc-u Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Muffeskjøt Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: S3 til S4. Ringstivhet: SN8 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: Ikke relevant Dimensjon: DN 160 Materialkvalitet: Rød/brune rør Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

124 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 13,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs Materiale: Pvc-u Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Muffeskjøt Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: S4 til tank (magasin) Ringstivhet: SN8 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: Ikke relevant Dimensjon: DN 250 Materialkvalitet: Rød/brune rør Nei UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 18,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs Materiale: Pvc-u Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Muffeskjøt Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: S4 til Visterbekken (overløp) Ringstivhet: SN8 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: Ikke relevant Dimensjon: DN 250 Materialkvalitet: Rød/brune rør Nei UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 5,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs Materiale: Pvc-u Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Muffeskjøt Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: S4 til ny pumpestasjon Ringstivhet: SN8 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: Ikke relevant Dimensjon: DN 250 Materialkvalitet: Rød/brune rør Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

125 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 930,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykk Materiale: Pe 100 Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Speilsveiseskjøt eller muffesveiseskjøt Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: Spillvann pumpeledning i hovedtrase' ifra ny pumpestasjon til trykkutløsningskum nord for Fv128, se plantegninger. Ringstivhet: SDR17 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: PN10 Dimensjon: DN 225 Materialkvalitet: Sertifiseringsmerket "Nordic Poly Mark" el. tilsvarende Nei UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 15,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykk Materiale: Pe 100 Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Speilsveis eller muffesveis Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: Spillvann pumpeledning i hovedtrase' under Visterbekken, se plantegninger. Ringstivhet: SDR17 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: PN10 Dimensjon: DN 225 Materialkvalitet: Sertifiseringsmerket "Nordic Poly Mark" el. tilsvarende Type Isoterm eller liknende. Isolert rør med varmekabel inkludert tilkobling til bryter montert i ny pumpestasjon. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

126 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 145,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs Materiale: Pe Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Speilsveiseskjøt eller muffesveiseskjøt Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: Pumpeledningstrase, S2-S3, jamfør plantegninger Ringstivhet: SDR17 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: ikke relevant Dimensjon: DN 160 Materialkvalitet: Sertifiseringsmerket "Nordic Poly Mark" el. tilsvarende Nei UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 15,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs Materiale: Pe 100 Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Speilsveis eller muffesveiseskjøt Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: Spillvann selvfallsledning i pumpeledningstrasé under Visterbekken, se plantegninger. Ringstivhet: SDR17 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: PN10 Dimensjon: DN 160 Materialkvalitet: Sertifiseringsmerket "Nordic Poly Mark" el. tilsvarende Type Isoterm eller liknende. Isolert rør med varmekabel med tilkobling til bryter til varmekabel montert i ny pumpestasjon inkludert. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

127 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UP1.112A FORANKRING AV RØRLEDNING I GRØFTER OG KUMMER Antall stk 2 Del: Rørledning i grøft Metode: Prefabrikkerte støtteklosser Lokalisering: Hele anlegget Dimensjon: 1000*500*300 mm Gjelder forankring av overgang er mellom PVC og Peledninger, jamfør kumtegninger. c) Utførelse Pe-krage med løsflens og flensemuffe for pvc støpes fast i forankringskloss. Disse delene skal være inkludert i pris for forankringskloss UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 477,00 Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs Materiale: Pe 100 Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Elektro muffesveis Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud Ringstivhet: SDR26 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: Ikke relevant Dimensjon: DN 125 Materialkvalitet: Sertifiseringsmerket "Nordic Poly Mark" el. tilsvarende Nei UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT Lengde m 30,00 Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs Materiale: Pp Plassering/montasje: I grøft Skjøt: Muffeskjøt Pakningstype: Valgfri pakningstype Lokalisering: SF1 til Visterbekken Ringstivhet: SN8 Relativ deformasjon: Normale krav Trykk: Ikke relevant Dimensjon: DN 250 Materialkvalitet: Sorte rør Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

128 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UL A TILBAKESLAGSVENTIL Antall stk 1 Type: Inline tilbakeslagsventil Medium: Spillvann/overløp Materiale: Se andre krav Skjøtemetode: Valgfri Lokalisering: Overløpsledning fra S4 til Visterbekken Medium: Spillvann Materialkvalitet: Sorte rør Temperaturområde: Varierer Arbeidstrykkområde: Ikke relevant Dimensjon: DN250 Dokumentasjon: FDV dokumentasjon Tilbakeslagsventil av typen WAstop eller tilsvarende for nedgraving. Pris skal være inkludert nødvendige overganger til PVCledning UB2.1A Avløpsledninger Fjerning av innvendig sveisevulst m 160,00 Posten omfatter kostander knyttet til fjerning av innvendig sveisevulst for DN 160 PE SDR 17 x) Mengderegler Gjelder pr meter, antall avhenger av rørlengdene og bestemmes av entreprenør UB2.1A Avløpsledninger Fjerning av innvendig sveisevulst m 945,00 Posten omfatter kostander knyttet til fjerning av innvendig sveisevulst for DN 225 PE SDR 17 x) Mengderegler Gjelder pr meter, antall avhenger av rørlengdene og bestemmes av entreprenør. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

129 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB2.1A Avløpsledninger Fjerning av innvendig sveisevulst m 477,00 Posten omfatter kostander knyttet til fjerning av innvendig sveisevulst for DN125 PE SDR 26 x) Mengderegler Gjelder pr meter, antall avhenger av rørlengdene og bestemmes av entreprenør SB A ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - KOMPLETT Lengde rørledning m 67,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud, ledninger i frostsone (ved Ca PEL ) Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt Type og dimensjon på rørledning: DN 125 PE SDR26 Legges ut med en totalbredde på 2,4m. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

130 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Tilknytninger Generelt/innledning - Overordnede krav Dette kapitelet omhandler poster for tilknytninger av ledninger til nytt anlegg og/eller eksisterende anlegg. Prisene skal inkludere alle nødvendige materialer og deler (som f. eks overganger/sammenkoblinger) for tilknytninger, også eventuelle forlengelse av eksisterende ledninger som følge at man må ta igjen fall ut av kryss, avvik mellom ny trasé og eksisterende trasé o.l. Jamfør kumskisser og plantegninger. Det finnes generelt lite informasjon om dybder på eksisterende anlegg. Der hvor det er gjort innmålinger, vil dette bli opplyst under de enkelte postene. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

131 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 3 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Hele anlegget Type grop: Graving for å avdekke dybde til eksisterende ledninger for tilknyttning til nytt VA-anlegg Dimensjoner: 2x2 Grunnforhold: Antatt løsmasser, jamfør Geoteknisk rapport Nei UB1.22A TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TRØR Antall stk 1 Lokalisering: Eksisterende vannkum 11569, sørøst for ny spillvannspumpestasjon. Tilkobling av DN50 PE til mellomring (pris skal iknkludere alle nødevenige deler). Jamfør plantegninger og innledning til dette kap. (Post Innledning/generelt) UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Antall stk 1 Matriale: PVC Plassering/montasje: I grøft Nominell diameter for hovedledning: DN 160 PVC Nominell diameter for tilknytning: DN 150/160 Type tilknytning: I kum Lokalisering: S3 Eksisterende ledning tilknyttes ny spillvannskum S3 Jamfør plantegninger og innledning til dette kap. (Post Innledning/generelt). Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

132 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Antall stk 1 Matriale: Pvc-u Plassering/montasje: I kum Nominell diameter for hovedledning: DN 250 PVC Nominell diameter for tilknytning: DN 150/160 Type tilknytning: I ny spillvannskum Lokalisering: S1 Ekisterende ledning (DN 160 PVC) fra Nortura tilknyttes ny spillvannskum (DN250). Jamfør plantegninger og innledning til dette kap. (Post Innledning/generelt) UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Antall stk 1 Matriale: Pvc-u Plassering/montasje: I kum Nominell diameter for hovedledning: DN160 PVC Nominell diameter for tilknytning: DN 150/160 Type tilknytning: I ny spillvannskum Lokalisering: Kum S2 Eksisterende ledning (160 PVC) tilknyttes ny spillvannskum (DN 160 PVC). Jamfør plantegninger og innledning til dette kap. (Post Innledning/generelt). Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

133 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Antall stk 1 Matriale: Pe 100 Plassering/montasje: I kum Nominell diameter for hovedledning: DN280 PE SDR17 Nominell diameter for tilknytning: DN 200/225 Type tilknytning: I kum Lokalisering: Kum S5 Eksisterende ledning (DN 280 PE SDR 17) i tilknyttes ny trykkutløsningskum (S5). Jamfør plantegninger og innledning til dette kap. (Post Innledning/generelt) UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Antall stk 1 Matriale: Pp Plassering/montasje: I grøft Nominell diameter for hovedledning: DN 225/250 Nominell diameter for tilknytning: DN 200/225 Type tilknytning: Med grenrør Lokalisering: SF1 og eksterende sandfang Eksisterende sandfang (11569) utgår og erstattes med et nytt sandfang (SF1). Ekisterende ledning tilknyttes nye ledninger ved Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

134 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kryssing og langsføringer Generelt/innledning - Overordnede krav Det må påregnes noe langsføring og kryssing av eksisterende kabelanlegg. Det forutsettes også at området blir befart med tanke på kabler som går i luft, stolper/veilysmaster, fordelingsskap o.l. Kryssingene og langsføringene gjelder for både kabeltrekkerørgrøfter, Fortum strømkabelgrøfter og VA-grøfter. Videre skal Visterbekken krysses med grøft for VA-ledninger under bunn bekk som angitt i post. Det er eksisterende kabelanlegg (tele- og strømkabler) i områdene det skal graves. Beliggenheten av kablene/kabelgruppene er ikke kjent i detalj og må påvises. Beliggenhet og type kabel vist på plantegninger er kun å regne som veiledende. Samme gjelder for eksisterende VA-anlegg: Ledninger må påvises og beliggenhet på plantegninger er kun å regne som veildende. Ved kryssing og langsføring av eksisterende ledningsanlegg må oppgitte anvisningene i anbudet betraktes som veiledende. Videre gjelder følgende: a) Gjelder eksisterende kabler og linjer (kabelkanaler, trekkerør og grøfter) for kabelaktørene. Omfatter også fjerning/flytting av eksisterende utstyr. c) Luftstrekk og kabler som berøres av anlegget er vist på I-tegninger i den utstrekning de er kjent. Det påligger entreprenøren å treffe de nødvendige tiltak for beskyttelse av slike anlegg i samarbeid med kabelaktørene. Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist alle eksisterende kabler i den grad det er nødvendig for utførelsen av kontraktsarbeidet. Byggherren svarer ikke for evt. feilpåvisning av kabelanlegg. Kabler, rør etc. må behandles forsiktig, da selv små ytre skader kan medføre person/materiell-skader. Maskingraving tillates ikke nær kabler før disse er fullstendig avdekket. Her må håndgraving utføres. Omfatter også entreprenørens arbeider med forundersøkelser, kabelpåvisninger og ledningspåvisninger, gravemeldinger, avklaringer, søknader, samarbeide og koordinering mot kabeletatene og ledningsetatene. Følgende aktører skal delta i prosjektet: - Eidsberg kommune - Fortum - Nortura Entreprenøren skal gi aktørene rimelig tid til å utføre sitt arbeide, samt planlegge sitt arbeidet etter tillatelser fra deltakende aktører i prosjektet. Det må påregnes restriksjoner i forhold til tidspunkt/dato/utførelse hvordan entreprenøren kan utføre arbeidene, dette avklares med deltakende aktører underveis. Byggherre skal gis anledning til og delta på disse møtene. Påvisning av eksisterende kabler rekvireres på e-post til kabelaktørene. Entreprenøren skal erstatte eventuell skade på kabler og annet tap, så langt alminnelige erstatningsregler medfører ansvar. Entreprenøren skal holde byggherren skadesløs dersom tredjemann reiser krav mot byggherren som følge av skade forvoldt av entreprenøren. Dette gjelder bare så langt skaden eller følgen av den ikke blir dekket av forsikring. Alle kabler skal behandles som om de er i drift. Entreprenøren plikter å rette seg etter kabelaktørenes anvisning og underkaste seg den kontroll disse finner nødvendig. Kabelaktørene skal varsles minst 1 uke i forveien før blottlegging og evt./ omlegging/av kabler skal utføres. Ved blottlegging av kabler skal representant fra kabelaktørene være tilstede. Arbeidsfordeling ved etablering av Fortum sine kabler må avtales med Fortum. Entreprenøren er ansvarlig for Fortum-grøftene og det arbeid som avtales med Fortum.Nødvendig beskyttelse av blottlagte kabler er entreprenørens ansvar. d) Utførelse og kontroll av arbeidene skal være som angitt i planene eller i spesiell beskrivelse, og følge REN (retningslinjer for kabelhåndtering og forlegning). X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

135 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum AM1.824A KOORDINERENDE YTELSER Rund Sum Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen Prosjektbeskrivelse: Koordinering med kabeleiere langs traseen for påvisning og eventuelt sikkerhetsmann RS x) Mengderegler Prises som Rund sum FD8.5361A PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT Rund Sum Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master Lokalisering: Ved gammel og ny pumpestasjon, se plantegning Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Lavspent luftanlegg RS Omfang og antall fremkommer på plantegninger og skal inkludere ledningene i luftlinje mellom stolpene. Området forutsettes befart FD8.5361A PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT Rund Sum Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master Lokalisering: Pumpeledningstrasé ved ca PEL 460 Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Høyspent luftanlegg RS Omfang og antall fremkommer på plantegninger og skal inkludere ledningene i luftlinje mellom stolpene. Området forutsettes befart. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

136 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD8.5361A PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT Rund Sum Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master Lokalisering: Pumpeledningstrasé ved ca. pel 700. Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Tele luftanlegg RS Omfang og antall fremkommer på plantegninger og skal inkludere ledningene i luftlinje mellom stolpene. Området forutsettes befart FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Pumpeledningstrasé ved ca. pel 700. Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Telekabel jord Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak og for sikkerhetsmann fra kabeleier FD LANGSFØRING Lengde m 100,00 Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: På høyre side av ny trase' for spillvann pumpeledning, langs Fv128 mellom ny trase' og Fv128. Formål: Nytt VA-anlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trekkerør telekabel Langsføringens lengde: Ca 100m, se plantegning Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

137 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Under trekkerør for telekabel Lokalisering: Ved pressegrop, før pressing under Fv128. Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trekkerør telekabel Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak og for sikkerhetsmann fra kabeleier FD LANGSFØRING Lengde m 10,00 Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Ved mottaksgrop for rørpressing (ved enden av anlegget)/ved trykkutløsningskum på nordsiden av Fv128, se plantegning. Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Telekabel jord Langsføringens lengde: Ca 10m, se plantegning Nei FD LANGSFØRING Lengde m 780,00 Type eksisterende anlegg: På siden av eksisterende kommunalt anlegg med spillvann pumpeledning, spillvann selvfallsledning, vannledning og signalkabel Lokalisering: Hele anlegget, hovedtrase' Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann-og avløpsanlegg og signalkabel Langsføringens lengde: Ca 780m, se plantegning Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

138 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Under kommunal spillvann selvfallsledning og vannledning Lokalisering: Rett etter utløp fra ny pumpestasjon, kryssing av ledninger fra Hærland skole, se plantegninger. Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann-og avløpsanlegg Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Kryssing av DN110 spillvannsledning fra hus ved Revhaug Lokalisering: Ca. ved Pel 325, se plantegninger Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann-og avløpsanlegg Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Nedlagte vann-og avløpsledninger og signalkabel Lokalisering: Ved slutten av anlegget, ca ved pel 935. Formål: Nytt spillvannspumpeanlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann-og avløpsanlegg Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

139 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 3 Type eksisterende anlegg: Vann-og avløps-ledninger som skal legges ned Lokalisering: Området rundt gammel og ny pumpestasjon Formål: Ledninger fra tilknytningspunkt på eksisterende spillvannsledninger frem til ny inntakskum på nytt spillvannspumpeanlegg, samt overløpsledning fra ny spillvannspumpestasjon Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann-og avløpsanlegg Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak FD LANGSFØRING Lengde m 165,00 Type eksisterende anlegg: Over eksisterende ledninger for spillvann selvfall og vannledning Lokalisering: Langs Sloraveien opp til Nortura Formål: Nytt signalkabelanlegg fiber Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann-og avløpsanlegg Langsføringens lengde: Ca 165m, se plantegning Nei FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Under trekkerør for telekabel Lokalisering: Langs Sloraveien opp til Nortura Formål: Nytt signalkabelanlegg fiber Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann-og avløpsanlegg Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

140 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD8.5361A PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT Rund Sum Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master Lokalisering: Langs Sloraveien opp til Nortura Formål: Nytt signalkabelanlegg fiber Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Høyspent luftanlegg RS Omfang og antall fremkommer på plantegninger og skal inkludere ledningene i luftlinje mellom stolpene. Området forutsettes befart FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 2 Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Langs Sloraveien opp til Nortura Formål: Nytt signalkabelanlegg fiber Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspentkabel jord Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak og for sikkerhetsmann fra kabeleier FD LANGSFØRING Lengde m 155,00 Type eksisterende anlegg: Langs eksisterende høyspentkabel jord Lokalisering: Ny trase Fortum strømkabel, strømkabel dyrket mark, se plantegning Formål: Økt kapasitet strøm til ny pumpestasjon Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspentkabel jord Langsføringens lengde: Ca 155m, se plantegning Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

141 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Kryssing av eksisterende høyspentkabel jord Lokalisering: Ny trase Fortum strømkabel, strømkabel utmark, se plantegning Formål: Økt kapasitet strøm til ny pumpestasjon Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspentkabel jord Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak og for sikkerhetsmann fra kabeleier FD LANGSFØRING Lengde m 90,00 Type eksisterende anlegg: Langs eksisterende høyspentkabel luft og lavspentkabel luft Lokalisering: Ny trase Fortum strømkabel, strømkabel utmark, se plantegning Formål: Økt kapasitet strøm til ny pumpestasjon Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspentkabel luft Langsføringens lengde: Ca 90m, se plantegning Nei FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Kryssing av eksisterende høyspentkabel luft Lokalisering: Ny trase Fortum strømkabel, strømkabel utmark, se plantegning Formål: Økt kapasitet strøm til ny pumpestasjon Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspentkabel luft Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak og for sikkerhetsmann fra kabeleier. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

142 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD LANGSFØRING Lengde m 148,00 Type eksisterende anlegg: Langs eksisterende lavspentkabel luft Lokalisering: Ny trase Fortum strømkabel, strømkabel utmark, se plantegning Formål: Økt kapasitet strøm til ny pumpestasjon Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspentkabel luft Langsføringens lengde: Ca 148m, se plantegning Nei FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Kryssing av eksisterende lavspentkabel luft Lokalisering: Ny trase Fortum strømkabel, strømkabel utmark, se plantegning Formål: Økt kapasitet strøm til ny pumpestasjon Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspentkabel luft Kryssingens lengde: se plantegninger Pris skal inkludere kostnader knyttet til nødvendige sikkerhetstiltak og for sikkerhetsmann fra kabeleier. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

143 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A KRYSSING Rund sum Type eksisterende anlegg: Visterbekken Lokalisering: Kryssing av Visterbekken med ledningstrase, se plantegninger Formål: Ny spillvann pumpeledning, spillvann selvfall og kabeltrekkerør Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende bekk med variabel vannstand og bredde. Kryssingens lengde: ca. 15m regnet som lengde under bekk. RS Omfatter tiltak som entreprenøren ser som nødvendige for å gjennomføre kryssingen på en best mulig måte. Grøftesnitt er gitt i generelle grøftesnitt. Øverste ledning skal ligge 1 meter under bekkebunn. Grøftedybden på siden av bekken vil variere ifra ca. 3,5 til 2,0 meter ellers ved en utstrekning regnet 15 meter under bekken inkludert. Middelvannsføring er ca 400 liter/sek i bekken. c) Utførelse Bekken kan f.eks krysses ved oppdemming av bekken og midlertidig omlegging i rør slik at kryssingen blir tørr. For å ta hensyn til edelkreps- og aurebestandene, skal arbeid i vann unngås i periodene: - april/ mai (aurens smoltvandring) - juni/ juli (krepsens klekkingsperiode) - oktober/ november (krepsens parringsperiode og aurens vandringsperiode) FD KRYSSING Antall kryssinger stk 120 Type eksisterende anlegg: Jordbruksdrenering Lokalisering: Hele anlegget Formål: VA-anlegg Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Antatt eksisterende jordbruksdrenering Kryssingens lengde: Varierer, ca. 2-5m Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

144 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Grøfter for kabeltrekkerør Generelt/innledning - Overordnede krav Det skal anlegges grøft for kabeltrekkerør for signalkabel(3x40mm) langs hele pumpeledningstraseen. I tillegg skal det anlegges grøft for kabeltrekkerør for signalkabel fra ny pumpestasjon til Nortura. Jamfør plantegninger for plassering av kabeltrekkerørene. Det skal i itellegg legges trekkerør fra pumpestasjon til Grøftesnitt for kabeltrekkerør fremkommer av tegninger av grøftesnitt. Plassering av kabelgrøfter og evt. kabelkummer avklares nærmere med byggherrens representant. Andre overordnede krav kommer ellers frem av Kap I tillegg til kabeltrekkerør for kommunal signalkabel som beskrevet ovenfor skal det legges strømkabel for Fortum i egne grøfter omtalt i kap 09. Innhold i kabelgrøft i tilknytning til ny pumpestasjon prises under kap. 8. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

145 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 1730,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne og stedlige masser Lokalisering: Hele anlegget, se plantegninger. Formål: Trekkerør for kabler Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0.5m Grøftedybde: Varierer. Se tegninger grøftesnitt. Krav til tilbakefylling: Fundament av kabelsand 0-4 mm (eksterne masser), minimum 10 cm tykkelse. Omfylling med kabelsand 0-4 mm (eksterne masser), minimum til 15 cm over topp kabeltrekkerør. Ved gjenfylling skal stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade kabelen skal fjernes. Massene som anvendes skal ha en største nominel kornstørrelse på 64 mm. Krav til komprimering: Fundament og omfylling; Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Gjenfylling; Komprimerbare masser skal komprimeres i henhold til tabell 2 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse normal. Nei GU6.13 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m ,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Hele anlegget, Grøfter for kabeltrekkerør 3x40 mm. Anvendelse: Legges rundt ledningssonen Nei FS BESKYTTELSE Lengde beskyttet trase m 1730,00 Type anlegg: Kabelrør i grøft Metode: Dekkplate i plast, rød Type og dimensjon: 40mm DL-rør Antall: 3x40mm DL-rør Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

146 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum WB A KABELRØR I LØSMASSER Lengde rørledning m 1730,00 Type: Glatt rør Materiale: PE Farge: Blå Kompletterende deler: Med tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 40 Lokalisering: Hele anlegget, jamfør plantegnigner Leggekrav: Iht leverandørens anvisninger Største deforrmasjon: Iht leverandørens anvisninger DL-rør 3x40mm. Et DL-rør er et rør som består av 3 enkteltrør i en pakke som kan legges direkte i grøften. x) Mengderegler Lengde omfatter kabelrør bestående av DL rør (3x40mm trekkerør som sitter sammen) FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 310,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne og stedlige masser Lokalisering: Kabeltrasé fra trafostasjon ved Brandsrud gård til Hærland barneskole Formål: Trekkerør for kabler Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0.5m Grøftedybde: Varierer. Se tegninger grøftesnitt. Krav til tilbakefylling: Fundament av kabelsand 0-4 mm (eksterne masser), minimum 10 cm tykkelse. Omfylling med kabelsand 0-4 mm (eksterne masser), minimum til 15 cm over topp kabeltrekkerør. Ved gjenfylling skal stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade kabelen skal fjernes. Massene som anvendes skal ha en største nominel kornstørrelse på 64 mm. Krav til komprimering: Fundament og omfylling; Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Gjenfylling; Komprimerbare masser skal komprimeres i henhold til tabell 2 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse normal. OPSJONSPOST Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

147 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 310,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Fiber fra trafostasjon ved Brandsrud gård til Hærland barneskole, Grøfter for kabeltrekkerør 3x40 mm. Anvendelse: Legges rundt ledningssonen OPSJONSPOST FS3.8136A BESKYTTELSE Lengde beskyttet trase m 210,00 Type anlegg: Kabelrør i grøft Metode: Dekkplate i plast, rød Type og dimensjon: 40mm DL-rør Antall: 3x40mm DL-rør OPSJONSPOST WB A KABELRØR I LØSMASSER Lengde rørledning m 310,00 Type: Glatt rør Materiale: PE Farge: Blå Kompletterende deler: Med tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 40 Lokalisering: Fiber fra trafostasjon ved Brandsrud gård til Hærland barneskole Leggekrav: Iht leverandørens anvisninger Største deforrmasjon: Iht leverandørens anvisninger OPSJONSPOST DL-rør 3x40mm. Et DL-rør er et rør som består av 3 enkteltrør i en pakke som kan legges direkte i grøften. x) Mengderegler Lengde omfatter kabelrør bestående av DL rør (3x40mm trekkerør som sitter sammen). Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

148 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A KRYSSING Antall kryssinger stk 1 Type eksisterende anlegg: Veg Lokalisering: Kryssing av gårdsveg ved Brandsrud gård. Formål: Kabeltrasé for fiber Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gårdsveg, grusdekke Kryssingens lengde: 6meter Skal inkludere oppbygging av veg med stedlige vegmasser. c) Utførelse Ved kryssing skal vegmasser sorteres ut for gjenbruk til vegoppbygging ved gjenfylling av grøft WB1.281A TREKKETAU FOR KABLER Lengde m 250,00 Lokalisering: Fibertrasé fra PST til Hærland Inkludert trekking av fiberkabel WH A KOBLINGSBOKS, TELETEKNIKK Antall stk 1 Antall koblingspunkter: Se andre krav Kapslingsgrad: Se andre krav Antall kabelinnføringer: Se andre krav Lokalisering: Koblingsboks ved Nortura sine fabrikker Lederdimensjon: Valgfritt Montasje: fiberskjøt ("Bombe") Gjelder skjøte av ny fiber til eksisterende fiberkabel ved fordelerskap/kabelkum, pris skal inkludere koordinering mot Nortura WB PREFABRIKKERT KABELKUM Antall stk 4 Innvendig bunn: 600 x 1300 mm Utvendig høyde: 1000 mm Type ramme: Fast Lysåpning lokk: 600 x 1300 mm Lokalisering: Hele anlegget, etter nærmere angvielse av byggherre Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

149 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Grøfter for strømkabel fra Fortum Generelt/innledning - Overordnede krav Det skal legges strømkabel for Fortum i egne grøfter. Grøftedybdene på Fortums kabelgrøfter varierer, avhengig av om kablene skal ligge i dyrket mark eller i utmark. Grøftesnittene for dyrket mark og for utmark fremgår av tegninger med grøftesnitt. Fortums nye kabelgrøfter vil stort sett være langsføringer langs eksisterende Fortum-trase'. Installasjoner i strømkabelgrøftene avtales nærmere med representant for Fortum. Andre overordnede krav kommer ellers frem av Kap I tillegg til strømkabelgrøfter som beskrevet i dette kapittel skal det legges kabeltrekkerør for kommunal signalkabel som beskrevet i kap. 09. Innhold i kabelgrøft i tilknytning til ny pumpestasjon prises under kap. 8. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

150 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 170,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne og stedlige masser Lokalisering: Hele anlegget, Grøfter for strømkabel i utmark i egen seperat trase, se plantegninger. Formål: Strømkabel og jordwire, samt 3x40 mm trekkerør. Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0.55m Grøftedybde: Min. 0,6m Krav til tilbakefylling: Fundament av kabelsand 0-4 mm (eksterne masser), minimum 10 cm tykkelse. Omfylling med kabelsand 0-4 mm (eksterne masser), minimum til 15 cm over topp kabeltrekkerør. Ved gjenfylling skal stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade kabelen skal fjernes. Massene som anvendes skal ha en største nominel kornstørrelse på 64 mm. Krav til komprimering: Fundament og omfylling; Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Gjenfylling; Komprimerbare masser skal komprimeres i henhold til tabell 2 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse normal. Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

151 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 305,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne og stedlige masser Lokalisering: Hele anlegget, Grøfter for strømkabel i dyrket mark i egen seperat trase, se plantegninger. Formål: Strømkabel og jordwire, samt 3x40 mm trekkerør. Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0.55m Grøftedybde: Min.1,2m Krav til tilbakefylling: Fundament av kabelsand 0-4 mm (eksterne masser), minimum 10 cm tykkelse. Omfylling med kabelsand 0-4 mm (eksterne masser), minimum til 15 cm over topp kabeltrekkerør. Ved gjenfylling skal stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade kabelen skal fjernes. Massene som anvendes skal ha en største nominel kornstørrelse på 64 mm. Krav til komprimering: Fundament og omfylling; Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Gjenfylling; Komprimerbare masser skal komprimeres i henhold til tabell 2 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse normal. Nei GU6.13 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 735,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Strømkabel og jordwire, samt 3x40 mm trekkerør. Anvendelse: Legges rundt ledningssonen Nei FS BESKYTTELSE Lengde beskyttet trase m 475,00 Type anlegg: Kabel i grøft Metode: Dekkplate i plast, rød Type og dimensjon: Strømkabel og jordwire, samt 3x40 mm trekkerør. Antall: 1 Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

152 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum WB A KABELRØR I LØSMASSER Lengde rørledning m 475,00 Type: Glatt rør Materiale: PE Farge: Blå Kompletterende deler: Med tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 40 Lokalisering: Hele anlegget, jamfør plantegnigner Leggekrav: Iht leverandørens anvisninger Største deforrmasjon: Iht leverandørens anvisninger DL-rør 3x40mm. Et DL-rør er et rør som består av 3 enkteltrør i en pakke som kan legges direkte i grøften. x) Mengderegler Lengde omfatter kabelrør bestående av DL rør (3x40mm trekkerør som sitter sammen) Geotekniske ekstratiltak GB1.41A RIGG FOR SUGESPISSER Rund sum Lokalisering: Ved ny rørtrase RS Se Statens vegvesens håndbok V221, kapittel 1.9. Anlegg med inntil 40 sugespisser GB1.43A INSTALLERING AV SUGESPISSER Antall stk 20 Lokalisering: Ved ny rørtrase Grunnforhold: Se geoteknisk datarapport Plan for plassering: Ikke spesifisert Dybde: Inntil 7 m Dimensjon: Ikke spesifisert Filtermasse: Tilpasses type sugespisser Utføres evt. etter avtale med byggherre. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

153 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GB1.44 MONTERING AV SAMLELEDNING Lengde m 100,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase Dimensjon: Dimensjoneres av entreprenør i samråd med byggherren. Nei GB1.481 LEIE AV ANLEGG FOR SUGESPISSER Tid dager 50,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase Pumpekapasitet: Anslått behov er 4 l/s. Nei GB1.482A DRIFT AV ANLEGG FOR SUGESPISSER Tid dager 50,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase Krav til driftssikkerhet: Uspesifisert. For å ha kontroll på mengden vann som pumpes ut, skal dette måles med et flowmeter og rapporteres til byggherren ukentlig. Dette er inkludert GH1.112A LEVERING AV SPUNTSTÅL Areal m 2 320,00 Kategori: Dobbeltnåler Lokalisering: Ved ny rørtrase Type, kvalitet: Stålkvalitet S355 Dimensjon: Wx>=1200 cm3/m OPSJONSPOST Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

154 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GH1.311A RIGG FOR SPUNTING Rund sum Lokalisering: Ved ny rørtrase Restriksjoner: Krav til vibrasjoner og støt i NS 8141 skal tilfredsstilles. RS Posten inkluderer utsetting/innmåling av spuntlinja. OPSJONSPOST GH1.321A OPPSTILLING FOR SPUNTING Antall stk 2 Lokalisering: Ved ny rørtrase Avregnes som 1 stk. per sammenhengende spuntvegg. OPSJONSPOST GH1.331A SPUNTING Areal m 2 320,00 Avregningsnivå: Rammenivå Lokalisering: Ved ny rørtrase Restriksjoner: Krav til vibrasjoner og støt i NS 8141 skal tilfredstilles. Se også post for krav til vibrasjoner og støt. Grense for synk: Ingen spesifisering Rammeenergi: Vurderes av entreprenør Krav om etterramming: Nei Evt. påsveising av stålplater for tetting av opphold i spunt rundt eksisterende rør eller andre provisoriske løsninger inngår i denne posten. OPSJONSPOST Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

155 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GH1.351A SKJØTING AV STÅLSPUNT Antall stk 5 Lokalisering: Ved ny rørtrase Spuntdimensjon: Wx >= 1200 cm3/m Skjøtenes plassering: Avgjøres av entreprenør ved behov. Nabonåler skal ikke ha skjøt i samme nivå. OPSJONSPOST GH1.411A SVEISING AV SPUNTLÅSER Lengde m 10,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST GH1.421A KAPPING AV SPUNT Lengde m 10,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase Kappnivå: Avtales seinere Kappmetode: Valgfritt Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST GH1.841A RIGG FOR TREKKING AV SPUNTVEGG Rund sum Lokalisering: Ved ny rørtrase Tidspunkt: Etter bygging og tilbakefylling RS Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

156 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GH1.843A TREKKING AV SPUNTVEGG Areal m 2 320,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST GH1.851A GJENKJØP AV SPUNTSTÅL Areal m 2 320,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase. Utføres evt. etter avtale med byggherre. Posten føres som fratrekk. OPSJONSPOST GH6.11A MONTASJE AV PUTER Lengde m 30,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase Type, kvalitet: S355 Dimensjon: HEB 200 Tilleggsutstyr: Ikke relevant. Plassering og utførelse av skjøter: Puter skal skjøtes slik at de kan regnes som kontinuerlige bjelker. Krav til/om stegavstivning: Stegavstivere ved hvert oppleggspunkt for innvendige stivere. Krav til/om sveising: Ikke relevant. Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

157 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GH6.11A MONTASJE AV PUTER Lengde m 10,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase Type, kvalitet: S355 Dimensjon: HEB 300 Tilleggsutstyr: Ikke relevant. Plassering og utførelse av skjøter: Puter skal skjøtes slik at de kan regnes som kontinuerlige bjelker. Krav til/om stegavstivning: Stegavstivere ved hvert oppleggspunkt for innvendige stivere. Krav til/om sveising: Ikke relevant. Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST GH6.15A FJERNING AV PUTER Samlet lengde puter m 40,00 Lokalisering: Alle monterte UNP- og HEB-puter ved ny rørtrase. Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST GH6.211A AVSTIVNING AV SPUNTVEGG MED TVERRSTIVERE Antall stivere stk 8 Lokalisering: Ved ny rørtrase. Gravenivå: Stivere settes i nivå med HEB-pute. Det kan maksimalt graves til 0,5 m under stivernivå før montering av stiver. Lengde foran utgraving: Se "Gravenivå" ovenfor. Dimensjoner: HEB 200 Krav til/om knekkavstivning: Nei Stiverlengde: 2,0 til 4,0 m Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

158 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GH6.211A AVSTIVNING AV SPUNTVEGG MED TVERRSTIVERE Antall stivere stk 3 Lokalisering: Ved ny rørtrase. Gravenivå: Stivere settes i nivå med HEB-pute. Det kan maksimalt graves til 0,5 m under stivernivå før montering av stiver. Lengde foran utgraving: Se "Gravenivå" ovenfor. Dimensjoner: HEB 240 Krav til/om knekkavstivning: Nei Stiverlengde: 4,0 til 6,0 m Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST GH6.281A FJERNING AV STIVERE Antall stivere stk 10 Lokalisering: Alle stivere ved ny rørtrase untatt kubber. Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST GH1.231A PÅSVEISTE RØR PÅ STÅLSPUNT Lengde m 50,00 Lokalisering: Ved ny rørtrase. Dimensjon: for fordyblingsbolt med Ø 60 mm og injeksjon. Plassering: Spuntbuk Avstand fra underkant spunt: Maks 50 mm over underkant spunt Tetting: Ja, med betongpropp. Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

159 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 02 Grøftearbeider og ledninger Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GS5.24A DYBLER I BERG Antall dybler stk 10 Anvendelse av dybel: Fordybling av spunt Lokalisering: Ved ny rørtrase. Stålkvalitet: S600 Diameter: Ø >= 60 mm Lengde: 1 m på spunt og 1 m i berg Korrosjonsbeskyttelse: Nei Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST GS5.12A BOLTER INNSTØPT I BERG Antall bolter stk 5 Anvendelse av bolt: Skrå forankringsbolter for spunt Lokalisering: Ved ny rørtrase. Boltetype: Kamstål Stålkvalitet: S355 Diameter: Ø 32 mm Lengde: Minimum 4 m i berg. Korrosjonsbeskyttelse: Nei Utføres evt. etter avtale med byggherre. OPSJONSPOST c) Utførelse Bolt bøyes og sveises fast i spunt. Minimum lengde langs spunt 600 mm Sum denne side: Sum Kapittel 02 Grøftearbeider og ledninger: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

160 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Innledning/generelt - overordnede krav Generelt: Det forutsettes av prosjekterte høydekoter følges for å sikre at tilkoblinger av eksisterende ledningsnett sammenføyer seg med det nye VA-anlegget. Ved avvik mellom høydekoter og terrengprofil, gjelder høydekoter. Prisene for kummer skal inkludere materialer som AG-ring/dempering (gummiring mellom justeringsring og flytende kumramme med integrert pakning), Støtteringer, justeringsring og andre nødvendige materialer for komplett kum (Prises under poster for kumtopp - komplett). Spillvannskummer: Spillvannskummer med plastbunn leveres med tilhørende DN 400 stigerør og avsluttes med tett lokk i Ø650 toppring. Det skal i tillegg leveres nedstigningkum (trykkutløsningskum) til overgangen fra dette anlegget til påkobling til eksisterende anlegg og til innløpskum til ny pumpestasjon med måling av overløp, jamfør poster for dette og kumtegninger/prinsipptegninger kummer. Eventuelle løp i kum som ikke benyttes skal terses/blendes og inkluderes i pris. Priser for det overstående skal være inkludert i postene for spillvannskummer, der dette kommer til anvendelse. Kumlokk: Skal ha Eidsberg kommunes Logo. Kumlokk skal ha påstøpt pakning av polyuretan. Nedstigningskum Posten gjelder komplett utførelse av kum og tilknytning til eksisterende ledning som vist på tegning. Prefabrikkerte betongelementer tillates ikke benyttet som alternativ der det er vist plasstøpt utførelse. Posten for betongkummer omfatter også forskaling, armering og støping av kumdeler i henhold til tegning inklusive eventuell avretting med magerbetong, brettskuring i eget fett, understøping av rør, rørgjennomføringer. Posten omfatter videre nødvendige tilpasninger og kapping av rør og rørdeler. Rørledninger måles gjennomgående gjennom kummer. Posten for kummer skal inkludere tillegg for alle rørdeler som er vist på tegning for tilknytning av nye og eksist. rør i kummene. Understøp utenfor kum til nærmeste muffe skal være inkludert. Posten omfatter også levering og montering av pakninger,innstøpte rørdeler og isolasjon. Lokk skal være kl. D400 hvis ikke annet angitt. Topplater/kumoverdeler skal være i kjøresterk utførelse. Gjennomføringer for spillvann i kum skal være innkalkulert i prisen for kum. Hulltaking skal være utført ved kjerneboring.kum skal ha fastmontert stige. For grøfter avregnes omfyllingsmasse/gjenfyllingsmasse til yttervegg kum. Her inkluderes alle øvrige kostnader med omfylling/gjenfylling rundt kum opp til traubunn for veg/ok terreng. b) Materialer Plasstøpt bunndel: Det skal benyttes betongkvalitet minimum B45, bestandighetsklasse M40, kloridklasse Cl 0,1. Forøvrig vises det til detaljtegning av kum. Hovedmengder av armering er B500 NC. Riktig betongoverdekning skal sikres ved plast- eller mørtelklosser. Det kreves 55 mm overdeking til konstruktiv armering og 40 mm til Ø12 monteringsstang. Følgende mengde X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

161 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 03-2 armering kan forutsettes som gjennomsnitt for plasstøpt kum: 120 kg armering pr. m3 betong. I alle støpeskjøter skal det monteres injekssjonslange av type Frank intec fra Halfen-Frimeda AS eller FUKO injeksjonssystem fra Fjerdby AS eller tilsvarende. Det skal være reinjeserbar injekssjonsslange, PVC-basert, med mateslanger. Mateslanger skal merkes og plasseres på tilgjengelige steder. Tilslaget skal dokumenteres å ikke være alkalireaktivt. Dokumentasjon av dette skal være utført iht. Norsk Betongforenings publikasjon nr. 19. Leverandør av fabrikkblandet betong skal være godkjent i klasse A1 - utvidet kontroll. Prøveresultatene skal kunne overleveres byggherren senest 1 døgn etter at prøven er utført. Prefabrikkerte kumelementer: Det skal benyttes betongkvalitet av typen MAX eller tilsvarende. Følgende krav vil da gjelde: Krav til vannabsorpsjon: Max 3,0 % av total masse etter 24 timer prøvd etter BLF-norm Krav til trykkfasthet: Minimum 65 Mpa prøvd på utborede sylindere med H/D=1,0 etter 28 døgn. Krav til bestandighet. Kvalitetstall større enn 1,2. Krav til dokumenterte prøver: Ovennevnte krav skal før leveranse kunne dokumenteres ved prøver utført av en prøveinstans godkjent av kontrollrådet for betongprodukter. c) Utførelse Ledningsfundamentet av 8-16 mm skal også legges under kum, og skal ha samme tykkelse som tilstøtende ledninger. Nedstigningskum for trykkutløsning skal bygges opp med plasstøpt bunndel og prefabrikkert kumring og og topplate. Høyde for kumlokk er kun veiledende. Entreprenøren plikter å påse at kumlokk kommer i riktig høyde i forhold til eksisterende og framtidig vei/terrenghøyde. Overdekning over topplate i vei skal være min. 300 mm. I rennen benyttes listverkforskaling eller plasttrusker, det tillates ikke at rennen pusses opp fra f.eks. firkantet tverrsnitt etter utstøping. Når ikke annet er angitt skal horisontal og vertikalavviket tas i trusken og tilpasses fall på ledning oppstrøms og nedstrøms. Det må påregnes at entreprenøren må måle /tilpasse rennen på stedet ved tilkobling ny-/gammel ledning. Forøvrig gjelder følgende: Eksisterende ledninger som skal tilknyttes nytt ledningsanlegg permanent, skal avdekkes,innmåles og kontrolleres opp mot prosjektert grunnlag før bestilling/bygging. Renneforskalling i kummer skal ikke bestilles eller settes i produksjon før kontrollmålinger av vinkler på innløp/utløp, samt x-, y-, z-koordinat,er utført på stedet. Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne. Bruk av bend utover det somfremkommer av tegning tillates ikke uten etter spesifikk avtale med Byggherren. Kumstige skal monteres med topp stige 300 mm under topp kumlokk og senter av nederste trinn skal være min. 150 mm, maks. 450 mm,fra kumbunn. Kumbunn støpes med fall mot renne. Prefabrikkerte deler: Entreprenøren må ha utstyr på stedet for kapping og bøying av armeringsjern. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

162 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 03-3 All forskaling og armering skal godkjennes av byggherre før armerings- og støpearbeidene påbegynnes. For innstøpte rør skal det støpes inn injekssjonsslanger rundt rør. I nedstigningskum skal det monteres godkjent stige. Stige monteres som vist påtegning. Hulltaging i kummer skal utføres ved kjerneboring. Rørets muffe skal være innstøpt og ligge i flukt med kumveggen, dette gjelder både inn og ut av kummen Rørgjennomføringer skal være tette og tåle såvel innvendig som utvendig grunnvannstrykk. Avløpskum skal leveres med renneløp med god hydraulisk utforming. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

163 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 03-4 Kapittel: 03 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Spillvannskummer UF2.163 INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall stk 1 Type gjennomløp: Y- løp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: S1, se plantegning og kumtegning Kumhøyde: 2,68m Rørledningsdimensjon: DN250 Nei UF2.163 INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall stk 1 Type gjennomløp: Y- løp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: S2, se plantegning og kumtegning Kumhøyde: 1,9m Rørledningsdimensjon: DN160 Nei UF2.113 INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall stk 1 Type gjennomløp: Rett gjennomløp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: S3, se plantegning og kumtegning Kumhøyde: 5,8m Rørledningsdimensjon: DN160 Nei UF2.113A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall stk 1 Type gjennomløp: Rett gjennomløp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: B-S1 Kumhøyde: 2,15m Rørledningsdimensjon: DN125 Se prinsipptegning og kumtegning.helsveiset PE fra kumbunn til topp stigerør. b) Materialer PE-kum/stigerør Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 Kummer: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

164 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 03-5 Kapittel: 03 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UF2.113A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall stk 1 Type gjennomløp: Rett gjennomløp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: B-S2 Kumhøyde: 1,9m Rørledningsdimensjon: DN125 Se prinsipptegning og kumtegning.helsveiset PE fra kumbunn til topp stigerør. b) Materialer PE-kum/stigerør UF2.113A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall stk 1 Type gjennomløp: Rett gjennomløp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: B-S3 Kumhøyde: 2,0m Rørledningsdimensjon: DN125 Se prinsipptegning og kumtegning.helsveiset PE fra kumbunn til topp stigerør. b) Materialer PE-kum/stigerør UF2.119A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall stk 1 Type gjennomløp: Rett gjennomløp Nominell diameter: DN200 Lokalisering: S-S Kumhøyde: 1,5m Rørledningsdimensjon: DN125 Spyle-/stakekum. Se prinsipptegning og kumtegning.helsveiset PE fra kumbunn til topp stigerør. b) Materialer PE-kum/stigerør Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 Kummer: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

165 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 03-6 Kapittel: 03 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UF1.1192A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall stk 1 Kumtype: Basal bunnseksjon Optikum eller liknende Nominell diameter: DN 1200 Lokalisering: S4, se plantegninger, kumtegninger og prinsipptegning.' Kumhøyde: 6,0m Bunnseksjon X-kum, DN250mm. Tilkoblinger med overganger og bend er inkludert. Overløpsarrangement med t-rør, flensemuffe med murkrage og vannmåler av typen Waterflux 3000, DN200, for måling av overløp i henhold til kumtegning og prinsipptegning for kum er inkludert med montering. Montering av instrumentering og display for avlesning av vannmengdemåleren i ny pumpestasjon er inkludert. Ledninger og elektroarbeider for instrumenteringen er inkludert. Kumringer, kjegle,støttering og evt. justeringsringer er inkludert. Utførelsen av kummen kommer frem av kumtegning og prinsipptegning kum og arbeidsomfanget er således gitt i tegningene. Se "3.0 Innledning/generelt - overordnede krav" og kumtegning og prinsipptegning kum. b) Materialer Se "3.0 Innledning/generelt - overordnede krav" og kumtegning og prinsipptegning kum. c) Utførelse Se "3.0 Innledning/generelt - overordnede krav"og kumtegning og prinsipptegning kum. d) Toleranser Se "3.0 Innledning/generelt - overordnede krav". e) Prøving og kontroll Se "3.0 Innledning/generelt - overordnede krav" Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 Kummer: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

166 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 03-7 Kapittel: 03 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UF1.1122A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall stk 1 Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og glidering Nominell diameter: DN 1200 Lokalisering: S5, se plantegninger, kumtegninger og prinsipptegning. Kumhøyde: 2,40m Pris skal inkludere påstøp i bunn kum iht tegning F01- H021, samt rørdeler som er nødvendig for rørgjennomføringene. Pris sakl dessuten inkludere materialer og montering for lufterør. Se "3.0 Innledning/generelt - overordnede krav" UF6.14A KUMTOPP - KOMPLETT Antall stk 8 Klasse: Klasse D 400 Lokalisering: 6 stk SP inspeksjonskummer og 2 stk nedstigningskum av betongelementer, se plantegning, kumtegning og prinsipptegning DN 650, inklusive evt. justeringsring UF A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER Antall stk 6 Type element: Kumring Kumtype: Valgfri Nominell diameter: DN 650 Lokalisering: SP inspeksjonskummer, se plantegning, kumtegning og prinsipptegning Byggehøyde: 0,5m Nominell rørdiameter: DN 650 c) Utførelse Settes i pukk og påmonteres kumtopp som vist på prinsipptegning. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 Kummer: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

167 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 03-8 Kapittel: 03 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UF6.61A FASTMONTERTE STIGER I KUM Antall stk 2 Lokalisering: Nedstigningskummer for spillvann, se kumtegninger, plantegninger og prinsipptegninger. Materiale: Aluminium Type Alustar eller tilsvarende. For hver fastmonterte stige skal det også settes inn en sikkerhetstopp som skal kunne settes direkte på den fastmonterte stigen. Sikkerhetstoppen skal kunne danne en forlengelse av den fastmonterte stigen slik at man enkelt kan komme opp og ned av kummen. Sikkerhetstopp prises sammen med stigen UF3.17A SANDFANGSKUMMER AV BETONG MED VANNLÅS Antall stk 1 Nominell diameter: DN 1000 Lokalisering: SF1 Sandvolum: 0,8m³ Kumhøyde: 3,0 Sandfang skal ha to innløp (øst) og et utløp UF6.14A KUMTOPP - KOMPLETT Antall stk 1 Klasse: Klasse D 400 Lokalisering: SF1 Skal leveres med fast ramme og kuppelrist Sum denne side: Sum Kapittel 03 Kummer: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

168 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Generelt/innledning - Overordnede krav Dette kapittel omfatter poster for prøving, kontroll og klargjøring. Det vises til NORVAR's VA-norm. Entreprenøren må selv ta høyde for oppdeling slik at prøving kan gjøres på en hensiktsmessig måte og etter standarden. Prøving og kontroll skal utføres av en uavhengig tredje part. Ledningstraseen skal prøves og kontrolleres så snart som mulig etter at den er ferdig lagt. Trykkprøving og tetthetsprøving Vannledninger og spillvann pumpeledning skal tetthetprøves med vann etter NS 3551:1986, PN16, og oppfylle krav fremstilt i figur H72.2 i NS3420. Innvendig inspeksjon av rørledning Spillvannsledninger skal inspiseres med kamera. I postene skal kostnader med rapport og video være inkludert. Kloring/desinfisering og nøytralisering av rørledning Desinfisering av vannledninger skal utføres som beskrevet i VA- miljøblad nr X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

169 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 04-2 Kapittel: 04 Prøving og kontroll Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Vannledning UB8.1511A SPYLING AV RØRLEDNING Lengde m 18,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Vannledning Type ledning: PE 100 SDR 11 Dimensjon: DN 50 Iht innledningen til dette kapittelet (4.0 Generelt/innledning) x) Mengderegler Prises pr løpemeter UB8.1521A RENSING AV RØRLEDNING Lengde m 18,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Vannledning Type ledning: PE 100 SDR 11 Dimensjon: DN 50 Iht innledningen til dette kapittelet (5.0 Generelt/innledning) x) Mengderegler Prises pr løpemeter UB8.1531A DESINFISERING AV RØRLEDNING Lengde m 18,00 Lokalisering: Vannledning Type ledning: PE100 SDR11 Dimensjon (DN): DN 50 Lengde ledning for angitt dimensjon: 18m Desinfeksjonsmetode: etter VA-miljøblad nr. 34 og 39 Desinfeksjonsmiddel: Natriumhypokloritt Vann med desinfeksjonsmiddel: iht NS-EN 805:2000 Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: iht NS-EN 805:2000 Iht innledningen til dette kapittelet (4.0 Generelt/innledning). Pris skal innholde kostander tilknyttet nøytralisering etter desinfiseringen iht innledning og NS3420 UB x) Mengderegler Prises pr løpemeter. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Prøving og kontroll: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

170 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 04-3 Kapittel: 04 Prøving og kontroll Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB8.121A TRYKKPRØVING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER Lengde m 18,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Vannledninger Dimensjon: DN50 Lengde ledning for angitt dimensjon: Se andre krav og megdefelt Prøvingsmetode: Etter VA-miljøblad nr. 25. Iht innledningen til dette kapittelet (5.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Vannledningen skal settes kontinuerlig i drift ettersom man ferdigstiller anlegget. x) Mengderegler Prises pr løpemeter Spillvann pumpeledning Iht innledningen til dette kapittelet (4.0 Generelt/innledning) x) Mengderegler Prises pr løpemeter UB8.1521A RENSING AV RØRLEDNING Lengde m 945,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Pumpeledning spillvann Type ledning: PE 100 SDR17 Dimensjon: DN225 Iht innledningen til dette kapittelet (4.0 Generelt/innledning) x) Mengderegler Prises pr løpemeter. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Prøving og kontroll: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

171 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 04-4 Kapittel: 04 Prøving og kontroll Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB8.121A TRYKKPRØVING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER Lengde m 945,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Spillvann pumpeledning, inkludert isolert ledning under bekk, jamfør plantegninger Dimensjon: DN225 Lengde ledning for angitt dimensjon: Ca 945 Prøvingsmetode: Etter VA-miljøblad nr. 25. Iht innledningen til dette kapittelet (4.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Trykkprøving skal foregå på en effektiv måte uten nødvendig opphold og til minst mulig ulempe for abonnenter. Vannledningen skal settes kontinuerlig i drift ettersom man ferdigstiller anlegget. x) Mengderegler Prises pr løpemeter, entreprenøren bestemmer selv lengde på ledningsstrekk han ønsker å trykkprøve Spillvann selvfallsledninger UB8.1511A SPYLING AV RØRLEDNING Lengde m 45,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Spillvann selvfallsledninger ved pumpestasjon, jamfør plantegninger Type ledning: PVC Dimensjon: DN250 Iht innledningen til dette kapittelet (4.0 Generelt/innledning) x) Mengderegler Prises pr løpemeter UB8.141 INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG AVLØPSSYSTEMER Lengde m 45,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Spillvann selvfallsledninger ved pumpestasjon, jamfør plantegninger Dimensjon: DN 250 Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Prøving og kontroll: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

172 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 04-5 Kapittel: 04 Prøving og kontroll Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB8.1511A SPYLING AV RØRLEDNING Lengde m 18,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Overløpsledning ifra S4 til Visterbekken, jamfør plantegninger Type ledning: PVC Dimensjon: DN200 Iht innledningen til dette kapittelet (4.0 Generelt/innledning) x) Mengderegler Prises pr løpemeter UB8.141 INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG AVLØPSSYSTEMER Lengde m 18,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Overløpsledning ifra S4 til Visterbekken, jamfør plantegninger Dimensjon: DN200 Nei UB8.1511A SPYLING AV RØRLEDNING Lengde m 165,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: S2 til S4 Type ledning: PE 100 SDR 17 Dimensjon: DN160 Iht innledningen til dette kapittelet (4.0 Generelt/innledning) x) Mengderegler Prises pr løpemeter UB8.141 INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG AVLØPSSYSTEMER Lengde m 165,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: S2 til S4 Dimensjon: DN160 Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Prøving og kontroll: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

173 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 04-6 Kapittel: 04 Prøving og kontroll Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB8.1511A SPYLING AV RØRLEDNING Lengde m 477,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud, S4 til S-S Type ledning: PE 80 SDR 26 Dimensjon: DN125 Iht innledningen til dette kapittelet (4.0 Generelt/innledning) x) Mengderegler Prises pr løpemeter UB8.141 INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG AVLØPSSYSTEMER Lengde m 477,00 Rørmateriale: Termoplast Lokalisering: Spillvannstrasé Brandsrud, S4 til S-S Dimensjon: DN125 Nei Sum denne side: Sum Kapittel 04 Prøving og kontroll: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

174 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Generelt/innledning - Overordnede krav Reasfaltering/grusing skal utføres slik at toppdekkets endelige høyde sammenfaller med høyden på det eksisterende asfaltdekket/grusdekke eller etter utarbeidede nye planer. Entreprenøren skal måle inn eksisterende veier, gang- og sykkelveier etc. som skal reetableres. Det skal etableres en snuplass ved Visterbekken pumpestasjon, samt at man påregne noe reetablering av G/S-vei ifm med kryssing av Fv128 (entreprenør skal etterstrebe å ikke komme i konflikt med ekisterende G/S-vei). Alle arbeider knyttet til veier og plasser skal være iht til Statens vegvesen sin håndbok 017 og 018. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

175 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 05-2 Kapittel: 05 Veger og plasser Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 05.2 FF1.2355A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal m 2 422,00 Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 30 mm Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm Lokalisering: Visterbekken pumpestasjon, snuplassområdet Masser i underlaget: Stedelige masser Omfatter avretting av snuplassområdet. Uttak av masser avregnes mot poster i kap 07 (uttak av løsmasser og uttak av berg) ifm byggegrop til pumpestasjonsområdet GU6.14 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 422,00 Brukskrav: Bruksklasse 4 Lokalisering: Under forsterkningslaget Anvendelse: Legges ut under forsterkningslag Nei 05.4 FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 211,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Ved Visterbekken pumpestasjon Underlag: Traubunn (gjenfyllingsmasser) Tykkelse: 50cm c) Utførelse Forsterkningslaget avrettes med pukk 8/32, og skal inkluderes i prisen. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Veger og plasser: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

176 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 05-3 Kapittel: 05 Veger og plasser Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 05.5 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 43,00 Type lag: Grusdekke Type masse/sortering: 0/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Snuplass Visterbekken pumpestasjon Underlag: Traubunn (gjenfyllingsmasser) Tykkelse: 10cm Nei 05.6 GU6.14 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 20,00 Brukskrav: Bruksklasse 4 Lokalisering: Ved G/S-veg. Under forsterkningslaget Anvendelse: Legges ut under forsterkningslag Nei 05.7 FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 10,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Ved Visterbekken pumpestasjon Underlag: Traubunn (gjenfyllingsmasser) Tykkelse: 50cm c) Utførelse Forsterkningslaget avrettes med pukk 8/32, og skal inkluderes i prisen. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Veger og plasser: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

177 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 05-4 Kapittel: 05 Veger og plasser Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 05.8 JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m 2 20,00 Formål: Gang- og sykkelveg Asfalttype : Agb Nominell steinstørrelse : 11 Lag : Bindlag Belastning: ÅDT < 300 Tykkelse: 35 mm Lokalisering: G/S-vei ved Fv128 Bindemiddel: iht Statens Vegvesen H018 Steinkvalitet: iht Statens Vegvesen H018 Nei 05.9 JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m 2 20,00 Formål: Gang- og sykkelveg Asfalttype : Agb Nominell steinstørrelse : 8 Lag : Bindlag Belastning: ÅDT < 300 Tykkelse: 25mm Lokalisering: G/S-vei ved Fv128 Bindemiddel: iht Statens Vegvesen H018 Steinkvalitet: iht Statens Vegvesen H018 Nei FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 160,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ Levering: Stedlige masser Lokalisering: Pumpestasjonsområdet, veigrøft, se tegning Formål: Veigrøft Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Restriksjoner: Ingen kjente Bunnbredde: 0,5 Grøftedybde: 0,3-0,5 Krav til tilbakefylling: Ingen Krav til komprimering: Normale krav c) Utførelse Det skal tilstrebes en grøftebredde (bunnbreddee) på 0,5m og en dybde på 0,3 til 0,5m, men dette må tilpasses de stedlige forhold. Lengdefall på veigrøft skal være på minst 5 promille. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Veger og plasser: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

178 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 05-5 Kapittel: 05 Veger og plasser Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FB2.11A SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL Areal m ,00 Område som skal avdekkes: Området for midlertidig anleggsvei og dyrket mark Gjennomsnittstykkelse: 40cm (tykkelse på vegoppbygging) Beliggenhet ranke: Langs anleggsvei Posten gjelder for etablering av en evenutell anleggsvei og kommer til anvendelse dersom byggherren bestiller dette. Pris skal inkludere eventuelle arbeider med å sortere ut vekstjord fra underliggende masser GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m ,00 Brukskrav: Bruksklasse 4 Lokalisering: Under forsterkningslaget Anvendelse: Legges ut under forsterkningslag Posten gjelder for en evenutell anleggsvei og kommer til anvendelse dersom byggherren bestiller dette FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 360,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Ved Visterbekken pumpestasjon Underlag: Traubunn (gjenfyllingsmasser) Tykkelse: 30cm Posten gjelder for en evenutell anleggsvei og kommer til anvendelse dersom byggherren bestiller dette. c) Utførelse Forsterkningslaget avrettes med pukk 8/32, og skal inkluderes i prisen. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Veger og plasser: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

179 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 05-6 Kapittel: 05 Veger og plasser Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 120,00 Type lag: Grusdekke Type masse/sortering: 0/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Snuplass Visterbekken pumpestasjon Underlag: Traubunn (gjenfyllingsmasser) Tykkelse: 10cm Posten gjelder for en evenutell anleggsvei og kommer til anvendelse dersom byggherren bestiller dette AS3.111A FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Areal m ,00 Type/formål: Anleggsvei Lokalisering: Anleggsvei til pumpestasjon Beskrivelse: Området settes tilbake til opprinnelig stand før overtakelse av annlegget Posten omhandler fjerning av midlertidig anleggsvei til pumpestasjon. Anleggsveien er 300m lang. Området skal settes tilbake til samme stand som før anleggsvei ble etablert. Det vil si fjerning av veimasser og tilbakeføring av stedlige masser og matjord fra ranker og anleggsveien fjernes. Massene skal transporteres og leveres ved deponi ved Mysen Renseanlegg. Pris skal inkludere alle kostander ifm opplasting, transport, levering og uteligging av deponi, samt tilbakeføring av stedlige masser og matjord. c) Utførelse Masser transportres og leveres til deponi ved Mysen Renseanlegg. x) Mengderegler Pris gjelder per kvadratmeter Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Veger og plasser: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

180 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 05-7 Kapittel: 05 Veger og plasser Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS8.3111A PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN Areal langs flaten m 2 93,00 Levering: Eksterne masser Lokalisering: Snuplass ved ny pumpestasjon, erosjonssikring på fylling, Jamfør tegning F01-D100 Objekt: Fylling Steinstørrelse: Kult, Dmin 70mm, Dmaks 200mm Underlag: Fyllingsmasser, jamfør tegning F01-D100 Skråningsvinkel: Jamfør tegning F01-D100 c) Utførelse Dersom massene under erosjonsikringen består av fine masser må dete legges ut et filterlag. dette prises i egen post FS8.3111A PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN Areal langs flaten m 2 318,00 Levering: Eksterne masser Lokalisering: Snuplass ved ny pumpestasjon, erosjonssikring i jordskjæring, Jamfør tegning F01-D100 Objekt: Skjæring Steinstørrelse: Kult, Dmin 70mm, Dmaks 200mm Underlag: Fyllingsmasser, jamfør tegning F01-D100 Skråningsvinkel: Jamfør tegning F01-D100 c) Utførelse Dersom massene under erosjonsikringen består av fine masser må dete legges ut et filterlag. dette prises i egen post FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 93,00 Type lag: Filterlag Type masse/sortering: Kult, Dmaks 50mm, Dmin 10mm Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Snuplass ved ny pumpestasjon, erosjonssikring i jordskjæring, Jamfør tegning F01-D100 Underlag: Fyllingsmasser, jamfør tegning F01-D100 Tykkelse: 150mm Denne posten omhandler filterlag for erosjonssikring. Kommer til anvendelse dersom massene under erosjonsikringen består av fine masser må dete legges ut et filterlag. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Veger og plasser: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

181 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 05-8 Kapittel: 05 Veger og plasser Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 318,00 Type lag: Filterlag Type masse/sortering: Kult, Dmaks 50mm, Dmin 10mm Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Snuplass ved ny pumpestasjon, erosjonssikring i jordskjæring, Jamfør tegning F01-D100 Underlag: Jordskjøring, jamfør tegning F01-D100 Tykkelse: 150mm Denne posten omhandler filterlag for erosjonssikring. Kommer til anvendelse dersom massene under erosjonsikringen består av fine masser må dete legges ut et filterlag. Sum denne side: Sum Kapittel 05 Veger og plasser: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

182 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Generelt for boring i berg og løsmasser - Overordnede krav 1 Innledning Entreprisen omfatter styrt boring på ett strekk. Fv128 skal krysses med boring og boringen vil dermed foregå i delvis fundamentet til veioverbyggingen. Det er forusatt at boringene skal skje i løsmasser, men det er små dybder til berg, og risiko for at man kan treffe på berg i trasseen. Trekkerør for kabler er plassert dypt, slik at man ved boring av pilothull for disse, får informasjon om det stikker berg opp i nivået for traseen. Kfr. grøftesnitt på tegning nr. H Boremetoder og utførelse av boringen Entreprenøren er ikke bundet av foreslått metode, men skal vurdere hvilken metode som er best egnet for kryssingen, og etter eget valg tilby det som er vurdert å være mest hensiktsmessig. NS-EN gjelder med de endringer som følger av disse tekniske bestemmelser og postene i mengdebeskrivelsen. Entreprenøren kan selv velge boreretning. Retning og fall er som angitt på lengdeprofilene i tilbudstegningene. Entreprenøren skal i boreriggen oppbevare produktblad og miljødeklarasjoner for injeksjonsmasser, friksjonsreduserende smøremidler, boreslam, slurry og andre midler som benyttes for gjennomføring av boringen. Det er entreprenørens ansvar å velge utstyr, metode og prosedyrer slik at: Borefrontens posisjon (x,y,z) til enhver tid kan registreres og styres. Eksisterende masser innenfor prosjektert lednings- og kumvolum fjernes og ikke fortrenges. Stabiliteten i grunnen ikke forstyrres. Uønsket sammenblanding av forskjellige massetyper unngås. Det er mulig å fjerne hindringer som trevirke, stein og større konstruksjoner av for eksempel betong. Grunnvann og vanntilsig kan håndteres. Borelogg viser regelmessige data for type masser i grunnen, matekraft, borsynk, koordinater og massebeskrivelse ved overgang mellom massetyper, forbruk av tilførte midler som injeksjonsmasser, friksjonsreduserende smøremidler, boreslam, slurry og andre midler som brukes for gjennomføring av boringen. Bore- og gravemasser, slam, støv, støy etc. fra boringen ikke skader det ytre miljø. Alle masser kjøres umiddelbart til deponi som entreprenøren skaffer. Metoden skal ikke skade eksistrende installasjoner som ligger i bakken. Håndtering av masser fra boringen/pressingen skal tilfredsstille kravene som er gitt i dokument nr Miljø-01, Miljøtekniske grunnundrsøkelser og tiltaksplan, kfr. Vedlegg G - Bilag 3. Entreprenøren skal i eget vedlegg i tilbudet gjøre rede for metode og utstyr som tilbys. Blant annet skal følgende angis: Boreutstyr og metode. Styrbarhet og posisjonsregistrering. Garantert linje- og nivåavvik ved startsjakt, mottakssjakt og på strekningen. Metode og utstyr for begrensning av masseinntrengning ved de aktuelle grunnforhold. Sikkerhet for å kunne holde planlagt posisjon under boringen horisontalt og vertikalt (sedimentering og heving). Begrensninger for metoden. Løsninger for å fjerne hindringer som kan oppstå. Vannbehov, behandling og deponering av driftsvann og slam fra boringen. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

183 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Toleranser for boringene Følgende toleranser gjelder: Teoretisk ansett+/- 30 mm vertikalt og horisontalt For trykkledninger og foringsrør for trekkerør gjelder toleransekravene for ansett og utslagspunkt, men kravet om avvik fra fall gjelder ikke. 4 Start- og mottakssjakter for boringene Det er forutsatt at start- og mottaksgroper for boringer utføres som åpen graving, der det ikke er krav til å ta opp motholdskrefter. Dersom det foreslås en metode som trenger motholdskrefter, skal entreprenøren angi: Krav til utforming og plass Krav til mothold Eventuelt andre krav Eventuell spunt skal dimensjoneres av byggherren. Utforming skal tilpasses, slik at gropene passer med den boremetode og det utstyr entreprenøren tilbyr. 5 Krav til rørene Det er entreprenørens ansvar å velge type og dimensjon for foringsrør. Foringsrørene skal tåle de belastninger de får under installasjon og den overdekningen som kommer frem av lengdeprofilene samt last fra trafikken. Foringsrørene skal være permanente. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

184 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 06-3 Kapittel: 06 Styrt boring Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 06.2 GE2.111 RIGG FOR BORING I LØSMASSER Rund sum Formål: For trekking av rørledninger Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Adkomstforhold: Adkomst fra Fv128. Borehullsdiameter: Varierer. Gjelder varerør som kan benyttes for inntrekking av PE-rør med dimensjon på 225 mm og 160 mm. I tillegg skal det etableres et foringsrør som skal inneholde 3 x 40 mm trekkerør for kabler. Nei RS 06.3 GE2.2111A OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER Antall oppstillinger stk 1 Formål: For trekking av rørledninger Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Adkomstforhold: Adkomst fra Fv128 Borehullsdiameter: Gjelder varerør som kan benyttes for inntrekking av PE-rør med dimensjon på 225 mm for spillvann pumpeledning. x) Mengderegler Det betales for en oppstilling pr.foringsrør GE2.2112A OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER Antall oppstillinger stk 1 Formål: For trekking av kabler Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Adkomstforhold: Adkomst fra Fv128 Borehullsdiameter: Gjelder varerør som kan benyttes for inntrekking av et foringsrør som skal inneholde 3 x 40 mm trekkerør for kabler. x) Mengderegler Det betales for en oppstilling pr.foringsrør. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Styrt boring: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

185 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 06-4 Kapittel: 06 Styrt boring Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 06.5 GE2.2111A OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER Antall oppstillinger stk 1 Formål: For trekking av rørledninger Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Adkomstforhold: Adkomst fra Fv128 Borehullsdiameter: Gjelder varerør som kan benyttes for inntrekking av PE-rør med dimensjon på 160 mm for vann. x) Mengderegler Det betales for en oppstilling pr.foringsrør GE ENKEL BOREGROP VED BORING I LØSMASSER - RUND SUM Rund sum Formål: Boring for varerør for SPPL 225 mm, VL 160 mm og 3 x 40 mm kabelrør. Type grop: Startgrop Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser. Nei 06.7 GE ENKEL BOREGROP VED BORING I LØSMASSER - RUND SUM Rund sum Formål: Boring for varerør for SPPL 225 mm, VL 160 mm og 3 x 40 mm kabelrør. Type grop: Mottaksgrop Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser Nei RS RS 06.8 AK3.315 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - ANTALL Antall stk 2 Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Omfang: Start- og mottaksgrop for boring/pressing under Fv128 sikres slik at trafikanter, syklende og gående ikke står i fare for å komme i konflikt med gropene Utførelse: Gjerder, betongklosser, skilting,varsel-teip, osv. Nei Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Styrt boring: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

186 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 06-5 Kapittel: 06 Styrt boring Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 06.9 GE2.3194A BORING I LØSMASSER DIAMETER TIL OG MED 350 mm Samlet lengde m 33,00 Formål: For pilotboring Total hullengde: Fra 30 m til og med 40m Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser, se geoteknisk datarapport. Helning: Som angitt på lengdeprofil i tegning GH004. Hulldiameter: Pilotboring for varerør for SPPL 225 mm Toleranser: Som gitt i post 6.1 Krav til foringsrør: Ikke krav om foringsrør. Gjelder pilotboring. Tiltak nødvendig for å hindre at borhullet klapper sammen skal være inkludert. c) Utførelse Boringen skal ikke skade overbygningen for Fv GE2.3114A BORING I LØSMASSER DIAMETER TIL OG MED 350 mm Samlet lengde m 33,00 Formål: For trekking av rørledninger Total hullengde: Fra 30 m til og med 40m Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser, se geoteknisk datarapport. Helning: Som angitt på lengdeprofil i tegning GH004. Hulldiameter: Tilpasses varerør for SPPL 225 mm. Entreprenøren bestemmer diameter. Toleranser: Som gitt i post 6.1 Krav til foringsrør: Velges av entreprenøren. Røret skal være permanent. Passering av stein og betongrester skal være inkludert i posten for boring.selve foringsrøret/varerøret og levering av det skal være inkludert i posten. b) Materialer Varerøret skal tåle den overdekningen som kommer frem av legdeprofilet. c) Utførelse Boringen skal ikke skade overbygningen for Fv128 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Styrt boring: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

187 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 06-6 Kapittel: 06 Styrt boring Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GE2.3194A BORING I LØSMASSER DIAMETER TIL OG MED 350 mm Samlet lengde m 33,00 Formål: For pilotboring Total hullengde: Fra 30 m til og med 40m Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser, se geoteknisk datarapport. Helning: Som angitt på lengdeprofil i tegning GH004. Hulldiameter: Pilotboring for varerør for 3x40mm trekkerør for kabler Toleranser: Som gitt i post 6.1 Krav til foringsrør: Ikke krav om foringsrør. Gjelder pilotboring. Tiltak nødvendig for å hindre at borhullet klapper sammen skal være inkludert. c) Utførelse Boringen skal ikke skade overbygningen for Fv GE2.3124A BORING I LØSMASSER DIAMETER TIL OG MED 350 mm Samlet lengde m 33,00 Formål: For trekking av kabler Total hullengde: Fra 30 m til og med 40m Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser, se geoteknisk datarapport. Helning: Som angitt på lengdeprofil i tegning GH004. Hulldiameter: Tilpasses varerør for 3x40mm trekkerør for kabler. Entreprenøren bestemmer diameter. Toleranser: Som gitt i post 6.1 Krav til foringsrør: Velges av entreprenøren. Røret skal være permanent. Passering av stein og betongrester skal være inkludert i posten for boring. Selve foringsrøret/varerøret og levering av det skal være inkludert i posten. b) Materialer Varerøret skal tåle den overdekningen som kommer frem av legdeprofilet. c) Utførelse Boringen skal ikke skade overbygningen for Fv128 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Styrt boring: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

188 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 06-7 Kapittel: 06 Styrt boring Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GE2.3194A BORING I LØSMASSER DIAMETER TIL OG MED 350 mm Samlet lengde m 33,00 Formål: For pilotboring Total hullengde: Fra 30 m til og med 40m Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser, se geoteknisk datarapport. Helning: Som angitt på lengdeprofil i tegning GH004. Hulldiameter: Pilotboring for varerør for VL 160mm PE Toleranser: Som gitt i post 6.1 Krav til foringsrør: Ikke krav om foringsrør. Gjelder pilotboring. Tiltak nødvendig for å hindre at borhullet klapper sammen skal være inkludert. c) Utførelse Boringen skal ikke skade overbygningen for Fv GE2.3114A BORING I LØSMASSER DIAMETER TIL OG MED 350 mm Samlet lengde m 33,00 Formål: For trekking av rørledninger Total hullengde: Fra 30 m til og med 40m Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser, se geoteknisk datarapport. Helning: Som angitt på lengdeprofil i tegning GH004. Hulldiameter: Tilpasses varerør for VL 160 mm PE. Entreprenøren bestemmer diameter. Toleranser: Som gitt i post 6.1 Krav til foringsrør: Velges av entreprenøren. Røret skal være permanent. Passering av stein og betongrester skal være inkludert i posten for boring. Selve foringsrøret/varerøret og levering av det skal være inkludert i posten. Foringsrøret/varerøret skal plugges i begge ender slik at det kan benyttes i fremtiden til å legge VL i. Pluggingen skal være inkludert i prisen. b) Materialer Varerøret skal tåle den overdekningen som kommer frem av legdeprofilet. c) Utførelse Boringen skal ikke skade overbygningen for Fv128 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Styrt boring: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

189 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 06-8 Kapittel: 06 Styrt boring Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GE8.126A HÅNDTERING AV MASSER FRA BORING - RUND SUM Rund sum Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Krav til resirkulering: Nei Leveringssted: Deponi som skaffes til veie av entreprenør. RS Skal inkludere masser fra de to foringsrørene som skal bores, inklusive pilotboring. Skal inkludere transport av boremasser til entreprenørens tippsted. Alle gebyrere i forbindelse med dette skal være inkludert. b) Materialer Stedlige løsmasser blandet med borevæske. c) Utførelse Krav til håndtering av masser gitt i dokument nr Miljø-01, Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan, skal tilfredsstilles GE8.41A INNTREKKING AV FORINGSRØR/VARERØR Lengde m 33,00 Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser Hulldiameter: SPPL 225 mm PE Helning: Som gitt på tegning nr. GH04. Krav til rør: PE 100 SDR 17 Krav til inntrekkingsmetode: Velges av entreprenør Gjelder inntrekking av medierør. Alle tiltak som er nødvendig for å få medierøret på plass skal være inkludert. Levering av rørmateriale er tatt med i annen post. d) Toleranser Som angitt under kap Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Styrt boring: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

190 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 06-9 Kapittel: 06 Styrt boring Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GE8.41A INNTREKKING AV FORINGSRØR/VARERØR Lengde m 33,00 Lokalisering: Boring under Fv128, grop på hver side av Fv128. Grunnforhold: Antatt løsmasser Hulldiameter: 3x40mm trekkerør for kabler Helning: Som gitt på tegning nr. GH04. Krav til rør: Trekkerør for kabler Krav til inntrekkingsmetode: Velges av entreprenør Gjelder inntrekking av trekkerør for kabler. Alle tiltak som er nødvendig for å få rørene på plass skal være inkludert. Levering av rørmateriale er tatt med i annen post. d) Toleranser Som angitt under kap Sum denne side: Sum Kapittel 06 Styrt boring: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

191 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Generelt om område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Nortura AS utvider sin produksjon og dette medfører betydelig økt belastning på kommunalt ledningsnett og pumpestasjon. Området med ny pumpestasjon og fordrøyningstank er i dette kapitlet beskrevet med uttak av masser og gjenfyllinger og andre poster for hele byggegropen for området slik det fremkommer av tegning "Visterbekken pumpestasjon. Prinsipp for graving og sprenging". Postene er samlet i dette kapitlet. Gølgende grøfter er medregnet som en del av byggegrop; S1 til S4 S3 til S4 S3 til PST Eksisterende kum11567 til S4, grøft for trase for overløpsledning Grøfter ifm innløpskum og fordrøyningstank De omtalte grøftene inngår således i området for pumpestasjon og fordrøyningstank og det er ikke beskrevet grøfteposter for disse strekkene ut over det som er beskrevet i dette kapittel. Grunnen består stort sett av løsmasser og sprengstein over fjell,se geteknisk rapport. Generelt pumpestasjon Eksisterende pumpestasjon har for liten kapasitet, og den ligger plassert i terrenget slik at den er utsatt ved høy vannstand i Visterbekken. Eksisterende pumpestasjon blir derfor erstattet med ny pumpestasjon, ikke langt vekk fra den gamle, med økt kapasitet og plassering høyere opp i terrenget. Postene i dette kapitlet omfatter mottak av ny pumpestasjon, nedsetting og forankring av ny pumpekum, tilkobling av rør, tilfylling og gjenfylling samt montering av overbygg. Pumpestasjonen leveres til anleggstedet på lastebil. Det er i dag utmark og skrått terreng der stasjonen skal monteres. Pumpesumpen er dessuten dyp og en støter på fjell ikke langt under terrengnivå. Terrenget ligger på ca kt. 130 der gulvet på overbygget på ny pumpestasjon skal monteres og terrenget rundt skal planeres ut på dette nivået for adkomst med suge-/spylebil og liknende. Planering kommer frem av egen tegning for vei på området og poster i kapittel for dette. Bunn i pumpekum er planlagt på kt. 121,95. Under pumpekummen skal det støpes fundamentplate av betong som settes på pukk, se tegninger og beskrivelse for dette. Generelt fordrøyningstank og kumarrangement på området Det skal monteres innløpskum som samler grenene med selvfallsledninger spillvann inn til pumpestasjonen og fordrøyningstank i tilknytning til innløpskummen til pumpestasjonen. Arrangementet er dimensjonert for å kunne ta avløpet fra Nortura en gitt tid ved driftsstans i pumpestasjonen. Det skal installeres overløp som skal kunne avlaste systemet dersom alt annet fylles opp og lede avløpet til Visterbekken. Overløp med overløpsmåling som beskrevet i posten for inntakskummen er del av kumarrangementet rundt den nye pumpestasjonen og fremgår av tegninger og poster for dette. Bunn fordrøyningstank er planlagt på ca. kote 126. Den skal settes på fundamentplate på pukk, se tegninger og beskrivelse for dette, og skal legges med svakt fall mot pumpestasjonen, slik at tanken er selvrensende. Den skal kobles til inntakskummen til pumpestasjonen slik at den avlaster pumpesumpen i pumpestasjonen innenfor gitte nivåer. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

192 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 07-2 Postene i dette kapitlet omfatter mottak av fordrøyningstank, nedsetting og forankring av fordrøyningstank og tilkobling av rør. Fordrøyningstanken leveres til anleggstedet. Bunn renne i inntakskummen til pumpestasjonen skal ligge på ca. kote 124m. Herfra skal det gå innløpsledning med svakt fall inn i pumpesumpen på stasjonen og et løp for forbindelse til fordrøyningstanken, samt et overløp til bekken i høyt opp i kummen. Inntakskummen samler avløp ifra S1, S3 og eksisterende kum Det henvises til plan-og profiltegninger, kumtegninger og prinsipptegninger kummer Generelt/innledning - Overordnede krav Uttak av løsmasser I henhold til de krav som er fremsatt i kap Grøftearbeider. Ved volumberegning av grøfter og uttak av løsmasser til bergnivå er disse regnet mot hverandre. Det vil si at der grøftene kommer innenfor gropens området, er volumet medtatt i poster for uttak av løsasser til generelle nivåer. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

193 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 07-3 Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m ,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ Lokalisering: Visterbekken Pumpestasjon Formål: Uttak av løsmasser ned til berg ifm nedsetting av pumpestasjon. Bergnivå finnes ved ca kote m ved pumpestasjon, og ca ved S1. Berg er antatt å avta mot Visterbekken. Jamfør plan og profiltegninger Grunnforhold: Se geoteknisk datarapport Omhandler uttak av løsmasser ifm nedsetting av Pumpestasjon. Dybder fremkommer av profiltegninger, og vil variere fra ca 0,5-5,5meter FD A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 300,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ Lokalisering: S1 til S4 Formål: Ny spillvannsledning Grunnforhold: Se geoteknisk datarapport Restriksjoner: Valgfritt Grøftedybde: Varierer fra 2,0-4,5m, jamfør profiltegninger Bunnbredde: 0,7m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

194 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 07-4 Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 144,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ Lokalisering: S3 til Visterbekken Formål: Ny spillvannsledning Grunnforhold: Se geoteknisk datarapport Restriksjoner: Valgfritt Grøftedybde: Varierer fra 3,5-4,5m, jamfør profiltegninger Bunnbredde: 1,1 m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser FD A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 373,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ Lokalisering: Overløp til S4 Formål: Ny spillvannsledning Grunnforhold: Se geoteknisk datarapport Restriksjoner: Valgfritt Grøftedybde: Varierer fra 2,0-3,5m, jamfør profiltegninger Bunnbredde: 0,7 m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

195 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 07-5 Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 182,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ Lokalisering: Sk til S4 Formål: Ny spillvannsledning Grunnforhold: Se geoteknisk datarapport Restriksjoner: Valgfritt Grøftedybde: Varierer fra 2,0-4,0m, jamfør profiltegninger Bunnbredde: 0,7 m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser FD A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 182,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ Lokalisering: SF1 til Visterbekken Formål: Ny overvannsledning Grunnforhold: Se geoteknisk datarapport Restriksjoner: Valgfritt Grøftedybde: Varierer fra 0,5-4,0m, jamfør profiltegninger Bunnbredde: 0,9 m I henhold til de krav som er spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post 2.0 Generelt/innledning). c) Utførelse Det skal graves fra terreng til bunn grøft. Massene ved utgravingen benyttes til gjenfylling av grøft der det er egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

196 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 07-6 Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FF1.2755A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal m 93,00 Overflate: Bunn grøft Tillatt høydeavvik: ± 30 mm Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm Lokalisering: Grøfter om angitt i foregående poster i kap 7.01 Masser i underlaget: Valgfritt x) Mengderegler Mengde gjelder per løpemeter grøft uavhengig av utførelse. Bunnbredde inntil 1,1m FM A TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum m ,00 Opplastingssted: Gravested Lokalisering: Innenfor anleggsområdet Type masser: Valgfritt Tippsted: Valgfritt Gjelder masser som kippkjøres til midlertidig depot innenfor anleggsområdet. Denne posten gjelder transporten fra opplastingen fra grøft til depoet. Kippkjøring og mellomlagring av løsmasser fra grøfter for stikkledninger skal være inkludert i graveprisen for disse FS8.1372A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM Løpemeter grøft m ,00 Type masser/sortering: Løsmasser Leveringssted: Entreprenørens depot/tipp Omfang av arbeid i depot: Utlegging av masser, ingen komprimering. Gjelder masser som kippkjøres til midlertidig depot innenfor anleggsområdet. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

197 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 07-7 Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Løpemeter grøft m ,00 Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert Lokalisering: Hele anlegget Leveringssted: Entreprenøren finner egnet/godkjent deponi/ mottak Type masser: Løsmasser (leire, siltholdige masser, morenemasser) og sprengstein Nei FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Løpemeter grøft m ,00 Lokalisering: Hele anlegget Type masser: Løsmasser (leire, siltholdige masser, morenemasser) og sprengstein. Leveringssted: Entreprenøren finner egnet/godkjent deponi/ mottak Inkludert utlegging x) Mengderegler Mengden gjelder kubikkmeter masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

198 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Uttak av berg FHA Uttak av berg Delproduktene og ytelsene under FH skal være basert på entreprenørens egen vurdering av berget, og det forutsettes at entreprenøren har gjort seg kjent med forholdene på stedet. Generelt består berggrunnen i området av ulike typer gneiser, med innslag av amfibolitt. Observert bergmasse i vegskjæringer er middels-grovblokkig. På grunn av løsmasseoverdekning, er det ikke observert bergblotninger i selve traseen eller ved Sloraveien pumpestasjon. Det er ikke utført spesielle vurderinger eller tatt prøver av bergmateriale med hensyn til boring og sprengning. Opplysninger om bergforhold er av orienterende art og gir ikke grunnlag for justering av pris eller tid. Entreprenøren har det fulle og hele ansvar for å gjøre seg kjent med forhold som medfører restriksjoner for sprengningsarbeidene og at dette er inkludert i prisen. Manglende opplysninger om dette i tilbudsgrunnlaget fritar ikke entreprenøren for ansvar på dette punkt. Delproduktene og ytelsene inkluderer: Utarbeidelse av planer, arbeidsbeskrivelser og prosedyrer som beskrevet og i henhold til aktuelle tidsfrister; nødvendig profilering av rensket bergoverflate før sprengning; heft og tomgang som byggherrens kontroll, inspeksjon og kartlegging medfører; all oppfølging, dokumentasjon, prøving, måling og geometrisk kontroll; nødvendig utbedring, så som strossing, gjenfylling og eventuelt utstøpning, ved overskridelse av toleranser eller krav; alle bore- og/eller ladevansker; heft og tomgang som disse forårsaker for øvrige arbeider, samt heft og tomgang for delproduktene forårsaket av andre aktiviteter. b) Materialer Det skal kun benyttes patronert sprengstoff. c) Utførelse Senest 2 uker før sprengningsarbeidene starter, skal en komplett sprengningsplan, i henhold til relevante forskrifter, overleveres byggherren. Sammen med sprengningsplanen skal det også legges fram foreløpige salveplaner. Av planene skal det framgå klart hvilke tiltak som er tenkt benyttet for å tilfredsstille restriksjoner og krav ved sprengning i nærheten av ferdselsårer, konstruksjoner, områder for jordbruk og eventuell bebyggelse. Byggherren skal skriftlig ha akseptert planene før sprengning starter. Byggherrens gjennomgang og aksept av sprengningsplaner og salveplaner fritar ikke entreprenøren for ansvaret for sprengningen. De foreløpige salveplanene skal fortløpende justeres og tilpasses bergforholdene, samt krav fra ytre miljø. Endringer skal framlegges byggherren umiddelbart. Alle salveplaner skal være signert av bergsprengningsarbeider før sprengning utføres og være tilgjengelig for byggherren. Hver enkelt salve skal dokumeteres skiftlig i form av salverapport. Entreprenøren skal legge fram prosedyre for geometrisk kontroll. Det kreves dokumentasjon på at arbeidene er korrekt utsatt og at sprengningskonturene er som angitt på tegningene. Profileringen utføres med laser eller optisk metode. Entreprenøren kan benytte meisling/pigging med hydraulisk slaghammer ved utdriving av berg hvor sprengning er beskrevet, dersom dette av miljø-/støyhensyn er akseptabelt. Meisling/pigging godtgjøres da etter de samme reglene som for sprengning. Sprengningsarbeider og andre grunnarbeider skal utføres i nærheten av eksisterende avløpspumpestasjon og ø300 mm vannledning som kan bli påført skade i form av vibrasjoner, sprut X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

199 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Uttak av berg og/eller luftsjokk. Arbeidene må derfor utføres med spesiell forsiktighet for å unngå at slik skade forekommer. Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner baseres på NS :2012+A1:2013 og NS :2013. Følgende grenseverdier gjelder for samtlige grunnarbeider ved anlegget, dersom annet ikke spesifiseres av byggherren i løpet av byggeperioden: Ved sprengningsarbeider: Vanlig bolig, normal tilstand Vanlig bolig, ømtålig tilstand Eksisterende ø300 mm vannledning, målt på fundament/forankringskonstruksjon Eksisterende avløpspumpestasjon Ved anleggstrafikk, peling og spunting (med fallodd): Vanlig bolig, normal tilstand Vanlig bolig, ømtålig tilstand Eksisterende ø300 mm vannledning, målt på fundament/forankringskonstruksjon Eksisterende avløpspumpestasjon Ved pigging av berg, peling og spunting (med vibrolodd): Vanlig bolig, normal tilstand Vanlig bolig, ømtålig tilstand Eksisterende ø300 mm vannledning, målt på fundament/forankringskonstruksjon Eksisterende avløpspumpestasjon 35 mm/s 28 mm/s 20 mm/s 35 mm/s 21 mm/s 17 mm/s 15 mm/s 21 mm/s 14 mm/s 11 mm/s 10 mm/s 14 mm/s Entreprenøren er ansvarlig for å sette opp vibrasjonsmålere og for driften av disse. Det skal ikke foretas sprengning før entreprenøren har forvisset seg om at målere er montert og operative. Sammen med overordnet sprengningsplan skal entreprenøren levere plan for utplassering av vibrasjonsmålere. Entreprenøren skal foreta avlesning av vibrasjonsmålere, eventuelt sammen med byggherren, etter hver salve. Resultatene føres inn i entreprenørens sprengningsprotokoll og skal blant annet benyttes til justering av salveplanene. De skal sammen med salverapportene være tilgjengelige for byggherren på anlegget. e) Prøving og kontroll Byggherren skal varsles for å kunne delta og besiktige utførelse av prøving og kontrollarbeider som entreprenøren utfører, eventuelt utføre målearbeider i fellesskap. Byggherren skal få oversendt resultatene fra alle prøve- og målearbeider senest en uke etter at resultatene foreligger. Byggherren skal kunne utføre uavhengig prøving og kontroll om han ønsker det. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

200 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FH1.12 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM Lokalisering: I og ved byggegrop for ny pumpestasjon Nei Rund sum RS FH1.1A Sikkerhetstiltak ved sprengning Omfatter vibrasjonsmåling - etablering og avvikling på byggeplassen. Prisen inkluderer første gangs montering og siste gangs demontering, samt kontroll av at måleren virker. Omfatter utplassering, flytting og drift av vibrasjonsmålere og rapporteringssystem i hele anleggsperioden. Se også post med kode FHA. b) Materialer Måleutstyret skal tilfredsstille krav i NS :2013 +A1:2013. c) Utførelse Plassering og montering av måleutstyr og følere skal tilfredsstille krav i NS :2013+A1:2013. x) Mengderegler Avregnes per måler. stk 2 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

201 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FH1.1A Sikkerhetstiltak ved sprengning Omfatter vibrasjonsmåling - målerleie. Prisen inkluderer rapportering umiddelbart etter sprengning med SMS e.l. til byggeleders kontor. Instrumentbehovet er forventet å være maks 2 målere. b) Materialer Måleutstyret skal tilfredsstille krav i NS :2013 +A1:2013. c) Utførelse Plassering og montering av måleutstyr og følere skal tilfredsstille krav i NS :2013+A1:2013. x) Mengderegler Avregnes som målepunktdager (per dag per målepunkt). Det regnes ikke med målere som ikke er operative eller ligger på anlegget umontert. mpd 15,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

202 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FH1.3312A SPRENGNING I DAGEN KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 1 Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon Formål: Det henvises til byggetegninger Restriksjoner: Se post med kode FHA. Krav til underboring:1/3 av forsetningen, maks 0,5 m. Prisen inkluderer nødvendig profilering av rensket bergoverflate før sprengning; fjerning av stein som har kommet utenfor sprengningsområdet. c) Utførelse Spesiell hensyn skal tas for å unngå skader på berg utenfor byggegrop. Langs den dypeste del av gropen skal det bores iht poster for alternativ kontursprengning (FH1.8323A) og benyttes sømboring (FH8.1319A) etter behov. Maksimal pallhøyde skal være 3,5 m. Skjæringer langs ytterkant av byggegrop skal ha skjæringshelning 5:1. Det skal benyttet maksimalt 64 mm krone for boring av hull i konturen. d) Toleranser Avvik mellom retningen for to hosliggende hull i konturen skal ikke være over 1%. Prosjektert fast volum m , FH1.8322A ALTERNATIV KONTURSPRENGNING - AREAL Areal skjæringsflate m 2 50,00 Krav til kontur: Konturklasse 1 Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon c) Utførelse I konturen skal det benyttes maks 0,7 m hullavstand FH1.821 MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon Nei Areal m 2 15,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

203 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FH8.1319A SØMBORING Prosjektert boret lengde m 280,00 Bordiameter: Som konturhullene Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon Hullavstand: 15 cm, eller som avtalt Behov for og lokalisering av sømboring avklares med byggherren. Sømboring som ikke er godkjent eller bestilt av byggherren er inkludert i sprengningsprisen. c) Utførelse Dersom det skal bores komplett søm, skal forsetning til ladet hullrast (konturhullrasten) innenfor ikke overskride halve forsetning mellom konturhullrasten og den neste rasten i salva. Sømhull kan bores enkeltvis mellom ladede kontull FH2.2232A PIGGING AV BERG - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 50,00 Krav til kontur: Konturklasse 1 Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon Restriksjoner: Se kode FHA. Grunnforhold: Se kode FHA. Toleranser: Det tillates ikke berg innenfor prosjektert bunn byggegrop. Omfatter pigging ved mindre uttak av berg der sprengning er uhensiktsmessig. c) Utførelse Ved fare for sprut under pigging, skal det etableres en tett beskyttelsesvegg mot berørte områder FM OPPLASTING - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: SPRENGINGSSTED I DAGEN Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon Type masser: Sprengstein Nei Prosjektert fast volum m ,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

204 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FM TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum m ,00 Opplastingssted: Sprengingssted i dagen Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon Type masser: Sprengstein Tippsted: Entreprenøren finner selv egnet deponi/tipplass Nei FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: SPRENGINGSSTED I DAGEN TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon Leveringssted: Entreprenøren finner selv egnet deponi/tipplass Type masser: Sprengstein Nei Prosjektert fast volum m ,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

205 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Uttak av berg FP1A Sikring av berg c) Utførelse Entreprenøren er ansvarlig for arbeidssikkerheten for eget og andres mannskap som har adgang til anlegget i hele byggetiden. Sikringsmetode og omfanget av arbeidssikringen bestemmes av entreprenør og byggherren i fellesskap. Behov for sikring vurderes på stedet. Entreprenøren skal legge frem prosedyre for fastlegging av arbeidssikring og registrering av utført sikring. Byggherren bestemmer metoder og omfang av permanent sikring. Det tas sikte på at arbeidssikringen i størst mulig utstrekning skal inngå som en del av den permanente sikringen. Rensk og sikring skal kunne utføres i alle aktuelle høyder. Bolter skal kunne settes i alle aktuelle vinkler og dimensjoner, i alle høyder. x) Mengderegler Spesielt for delproduktene og ytelsene under sikringsarbeider må entreprenøren regne med stor variasjon i de virkelige mengder i forhold til angitte mengder på de enkelte postene. Enkelte av postene kan også bortfalle i sin helhet. Eventuelle merkostnader for dette skal være innkalkulert i prisene under rigg og drift X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

206 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FP1.11A Ekstrarensk c) Utførelse Ekstrarensk skal bare utføres når byggherren har foreskrevet slik rensk eller i den grad det er nødvendig av hensyn til sikkerheten, og da først etter godkjenning av byggherren. Byggherren skal varsles så snart entreprenøren ser at det er nødvendig med slik rensk. Omfanget av ekstrarensk skal vurderes mot andre former for sikring FP MANUELL EKSTRARENSK ARBEIDSSTED: I DAGEN Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon Nei Tid timer 3, FP MASKINELL EKSTRARENSK ARBEIDSSTED: I DAGEN Lokalisering: Sloraveien pumpestasjon Krav til kapasitet/type utstyr: Nei Nei Tid timer 3,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

207 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FP1.31A Sikringsbolter Pris for fullt innstøpte bolter inkluderer tiltrekking. b) Materialer Ved bestilling av annen underlagsplate eller korrosjonsbeskyttelse enn beskrevet, skal leverandørens dokumenterte prisforskjell nyttes som tillegg eller fradrag i prisen. c) Utførelse Alle boltehull spyles godt med borutrustningen etter boring. For fullt innstøpte bolter spyles borhullene godt og fylles med sementmørtel med et gyseapparat som tillater benyttet stiv mørtel. Boltene skal sikres mot bevegelse i herdetiden. Ved oppadrettede bolter skal mørtelen sikres mot å sige ut. Fullt innstøpte bolter med plate inkluderer tiltrekking med minimum 5 kn, maksimum 10 kn, etter at mørtelen er herdet. For polyesterforankrede bolter fylles hullene med så mye støpemasse at boltene kan trekkes til brudd. Bolten skal være utrustet med bolteleverandørens blandefjær. Det skal benyttes drill under innpressingen. Etterstramming av endeforankrede bolter godtgjøres kun etter forhåndsbestilling av byggherren. x) Mengderegler Pris for mellomliggende boltelengde finnes ved rettlinjet interpolering mellom de to nærmeste boltelengdene. For bolter som er kortere eller lengre enn det som er oppgitt, finnes prisene ved rettlinjet ekstrapolering fra de nærmeste boltelengdene FP SIKRINGSBOLTER ARBEIDSSTED: I DAGEN BOLTETYPE: FULLT INNSTØPT LENGDE: 2,40 m DIAMETER: 20 mm KORROSJONSBESKYTTELSE: VARMFORSINKET Lokalisering: Byggegropskjæringer Nei Antall bolter stk 10 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

208 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FP SIKRINGSBOLTER ARBEIDSSTED: I DAGEN BOLTETYPE: FULLT INNSTØPT LENGDE: 3,00 m DIAMETER: 20 mm KORROSJONSBESKYTTELSE: VARMFORSINKET Lokalisering: Byggegropskjæringer Nei Antall bolter stk FP A SIKRINGSBOLTER Antall bolter stk 10 Arbeidssted: I dagen Boltetype: Fullt innstøpt Lengde: 6,00 m Diameter: 25 mm Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket Lokalisering: Byggegropskjæringer Gjelder nedadrettede forbolter på utsiden av kontur/kant av byggegrop. Behov for og detaljprosjektering vurderes i samråd med ingeniørgeolog når bergoverflaten er avdekket. b) Materialer Forbolter levers uten mutter, halvkule og skive. c) Utførelse Boltene monteres uten plate. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

209 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FP A SIKRINGSBOLTER ARBEIDSSTED: I DAGEN BOLTETYPE: ENDEFORANKRET MED POLYESTER LENGDE: Uspesifisert DIAMETER: 20 mm KORROSJONSBESKYTTELSE: VARMFORSINKET Lokalisering: Byggegropskjæringer Tillegg/fradrag for bolter endeforankret med polyester i stedet for fullt innstøpt. Gjelder uavhengig av lengde. Byggherren skal godkjenne omfanget. x) Mengderegler Regnes per meter boltelengde. Eksempel: En 3 m lang polyesterforankret bolt gir avregning for 3 m fullt innstøpt bolt ± pris Antall bolter m 16, FP A SIKRING MED BERGBÅND ARBEIDSSTED: I DAGEN KORROSJONSBESKYTTELSE: VARMFORSINKET Lokalisering: Byggegropskjæringer c) Utførelse Bånd skal i størst mulig grad tilpasses bergets ujevnheter. Samlet lengde m 6, FP STEINSPRANGNETT ARBEIDSSTED: I DAGEN KORROSJONSBESKYTTELSE: VARMFORSINKET Lokalisering: Byggegropskjæringer Nei Areal m 2 10, FP FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT ARBEIDSSTED: I DAGEN KORROSJONSBESKYTTELSE: VARMFORSINKET Lokalisering: Byggegropskjæringer Nei Antall festebolter stk 15 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

210 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FP DEMONTERING AV STEINSPRANGNETT ARBEIDSSTED: I DAGEN Lokalisering: Byggegropskjæringer Nei Areal m 2 10, Montering av pumpestasjon og fordrøyningstank MOTTAK AV PUMPESTASJON Tiltransport, mottak, avlasting, og mellomlagring av pumpesump og overbygg som leveres til anlegget på lastebil. Pris pr. stasjon RS MONTERING PUMPEKUM AV GLASSFIBER Opplasting, transport fra mellomlager og nedsetting av pumpekum på fundament av plasstøpt betong. Se tegning for spesifikasjon av fundament. Opplodding og justering av pumpekummen. Det henvises til tegning av fundament for dimensjoner på fundamentet. Pris pr stasjon stk UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Rund sum Matriale: Pe Plassering/montasje: Ut av spuntgrop/pumpestasjon Nominell diameter for hovedledning: DN 225/250 Nominell diameter for tilknytning: DN 200/225 Type tilknytning: PE-krage, løsflens og nødvendige bend og deler Lokalisering: område ved ny pumpestasjon RS Levering og montering av nødvendige deler for tilkobling av spillvann pumpeledning DN225 PE til pumpearrangement og ut av byggegropa for pumpestasjonen. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

211 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Rund sum Matriale: Pe Plassering/montasje: Inn i spuntgrop/pumpestasjon Nominell diameter for hovedledning: DN 225/250 Nominell diameter for tilknytning: DN 250 Type tilknytning: muffer, flenser og nødvendige bend og deler Lokalisering: område ved ny pumpestasjon RS Levering og montering av nødvendige deler for tilkobling av spillvann innløpsledning DN250 PVC til pumpesump i ny pumpestasjon UB1.22A TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TRØR Rund sum Lokalisering: Ny pumpestasjon RS Omhandler levering og montering av nødvendige deler, samt jobben med tilknytning av PE 50 VL inn i ny pumpestasjon MONTERING OVERBYGG Opplasting, transport fra mellomlager, og montering av overbygg på pumpekum av glassfiber med ringmur rundt. Se tegning for spesifikasjon av ringmur. Se prinsipptegning pumpestasjon og plantegninger. Pris pr stasjon stk stk MOTTAK AV FORDRØYNINGSTANK Mottak, avlasting, og mellomlagring av fordrøyningstank som leveres til anlegget på lastebil. Pris pr. fordrøyningstank RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

212 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UH5.1A PREFABRIKKERT FORDRØYNINGSBASSENG/ BUFFERTANK Antall stk 1 Lokalisering: Område for ny pumpestasjon, se plantegninger Medium: Drikkevann Grunnforhold: Se geoteknisk rapport Grunnvannsstand: Se geoteknisk rapport Kotehøyder og begrensninger: Tanken skal ligge mellom kote 126 og kote 126,5. Mål, kapasitet og dimensjonering: Kubisk med diameter 2,5m og lengde 8m. Materiale: Glassfiber Dokumentasjon: FDVU-dokumentasjon Utstyr: Lufting Gjelder montering og nedsetting av fordrøyningstank. Tanken leveres av byggherrens leverandør til anleggsplassen. Luftearrangement på tank er inkludert i posten. Opplasting, transport fra mellomlager og nedsetting av fordrøyningstank på fundament av plasstøpt betong. Se tegning for spesifikasjon av fundament. Montering av forankringsbolter og plater som leveres av byggherren. Opplodding og justering av tanken. Merk at tanken skal legges med fall på 15 promille mot innløpskummen (S4) UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING Rund sum Matriale: PVC Plassering/montasje: Tilkobling til fordrøyningstank ut av byggegrop Nominell diameter for hovedledning: DN 225/250 Nominell diameter for tilknytning: DN 250 Type tilknytning: Muffer, flenser og nødvendige bend og deler Lokalisering: Område for ny pumpestasjon, se plantegninger RS Levering og montering av nødvendige deler for tilkobling av fordrøyningstank til spillvann selvfallsledning ifra fordrøyningstank til SP 250 PVC ledning til inntakskum (S4). Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

213 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Betongarbeider FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 30,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 8/16 Levering: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: UK fundament pumpestasjon Underlag: Utsprengt berg. Tykkelse: 200 mm c) Utførelse Se tegninge F01-K SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Areal m 2 30,00 Lokalisering: UK fundament pumpestasjon Materiale: Plastfolie, aldringsbestandig Tykkelse: 0,2 mm Fuktkontroll: Ikke aktuelt Skjøtemetode: Omfar min. 400 mm Innfesting: Ikke aktuelt c) Utførelse Se tegning F01-K-001 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

214 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum LB1.1011A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 8,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Sidekant fundament pumpestasjon. c) Utførelse Se tegning F01-K LC1.1301A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 770,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Fundament pumpestasjon Prises etter 120 kg/m3 betong c) Utførelse Se tegning F01-K LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 6,50 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Fundament pumpestasjon c) Utførelse Se tegning F01-K-001 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

215 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum LG8.5121A OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 16,00 Konstruksjonsdel: Fundament Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: OK fundament pumpestasjon c) Utførelse Se tegning F01-K FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 60,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 8/16 Levering: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: UK fundament fordrøyningstank Underlag: Utsprengt berg. Tykkelse: 200 mm c) Utførelse Se tegninge F01-K SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Areal m 2 60,00 Lokalisering: UK fundament fordrøyningstank Materiale: Plastfolie, aldringsbestandig Tykkelse: 0,2 mm Fuktkontroll: Ikke aktuelt Skjøtemetode: Omfar min. 400 mm Innfesting: Ikke aktuelt c) Utførelse Se tegning F01-K-002 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

216 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum LB1.1011A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 13,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Sidekant fundament fordrøyningstank. c) Utførelse Se tegning F01-K LC1.1301A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 1920,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Fundament fordrøyningstank Prises etter 120 kg/m3 betong c) Utførelse Se tegning F01-K LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 16,00 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Fundament fordrøyningstank c) Utførelse Se tegning F01-K-002 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

217 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum LG8.5121A OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 40,00 Konstruksjonsdel: Fundament Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: OK fundament fordrøyningstank c) Utførelse Se tegning F01-K FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 17,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 8/16 Levering: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: UK betongplate pumpehus Underlag: Drenerende masser Tykkelse: 200 mm c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Areal m 2 17,00 Lokalisering: UK betongplate pumpehus Materiale: Plastfolie, aldringsbestandig Tykkelse: 0,2 mm Fuktkontroll: Ikke aktuelt Skjøtemetode: Omfar min. 400 mm Innfesting: Ikke aktuelt c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K-003 Legges mellom isolasjonslagene. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

218 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum LB1.1011A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 9,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Sidekant betongplate pumpehus c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K LC1.1301A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 720,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Betongplate pumpehus Prises etter 120 kg/m3 betong c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 6,00 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Betongplate pumpehus c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K-003 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

219 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum LG8.5131A OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 17,00 Konstruksjonsdel: Fundament Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: OK betongplate pumpehus c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K SB A ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN Areal m 2 42,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 50 mm Lokalisering: UK betongplate pumpehus Krav til fysiske egenskaper: Trykkbestandig Utstikk: 400 mm c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K-003 Legges i to lag LB1.1011A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 1,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Oppkant betongplate pumpehus c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K-003 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

220 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum TK3.111A STØPT PLASTBELEGG Areal m 2 17,00 Konstruksjon: Gulv Armering: Armert med nett Overflate: Glattet Lokalisering: Oppkant betongplate pumpehus Underlag: Betongplate, stålglattet Påkjenninger: belasning fra spillvann Gjennomsnittlig tykkelse: 3,5mm Minimumstykkelse: 3mm Materialer: Epoxy b) Materialer Skllisikker overflate c) Utførelse Se tegn. fra Grundfos, vedlagt konkurransegrunnlaget LB8.1021A FORSKALING AV UTSPARINGER Antall stk 11 Forskalingsoverflate: Valgfri Form: Sirkulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Betongplate pumpehus Dimensjoner: Fra mm c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K LB8.1111A FORSKALING AV UTSPARINGER Antall stk 1 Forskalingsoverflate: Glatt Form: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Betongplate pumpehus Dimensjoner: 1000x1500mm c) Utførelse Se tegning fra Grundfoss Nr. F01-K-003 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

221 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Tilbakefylling og gjenfylling Generelt/innledning - Overordnede krav Gjenfyllingsmasser skal være i henhold til DnP (Den norske Plastrørgruppen) sin leggeansvisning. Ved graving inn mot eksisterende tilstøtende veger må gjenfyllingen skje slik at massenes lagdeling blir mest mulig lik den eksisterende lagdelingen, jfr Vegvesenets krav og håndbok for veibygging nr 018 eller som beskrevet på tegning. Poster for fundament og omfylling av ledninger er medtatt i kap FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 95,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Ny fordrøyningstank Type konstruksjon: Fordrøyningstank til ny pumpestasjon Underlag: Avrettet underlag/fundament Nivå/kote: Kote 125,4-129m Toleranse: Vanlige krav Omfatter levering og utlegging. Fylles på til 0,5 meter over fordrøyningstank Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

222 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 110,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Ny pumpestasjon Type konstruksjon: Pumpesump til ny pumpestasjon Underlag: Avrettet underlag/fundament Nivå/kote: Kote 121,35-130,00m Toleranse: Vanlige krav c) Utførelse Tilbakefyllingssonen sakl være på minst 0,5 meter fra vegg på pumpesump FV OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - FAST VOLUM Grøftelengde m ,00 Opplastingssted: Depot Type masse: Løsmasser Transportlengde: Fra entreprenørens depot Lokalisering: Hele anlegget Tippsted: I grøfter og groper. Nei FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbragt volum m ,00 Objekt i grøft: VA-ledninger, pumpestasjon og fordrøyningstank Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Løsmasser Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm Lokalisering: Ved Visterbekken pumpestasjon Tykkelse: Varierende (ned til 8 meters dybde), jamfør plan og profiltegninger Underlag: Fundament og omfylling for VA-ledninger, pumpesump og tank Gjelder utlegging/gjenfylling av grøfter og byggegrop for pumpetasjon (både grop for løsamsser og berg). Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

223 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Riving av eksisterende pumpestasjon CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall stk 1 Bygningsdel: Eksisterende pumpestasjon Lokalisering: Eksisterende pumpestasjon, se plantegninger Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra eksisterende vei, Sloraveien Konstruksjon: Pumpestasjon med overbygg, pumpesump, pumper og armatur og instrumentering. Byggeår: ukjent, av nyere sdato Materialer: Treverk, plast, metaller Dimensjon: DN 2000 Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Dyp pumpesump Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Pumpesump kuttes i terrengnivå og gjenfylles og overdekkes med egnede masser Omfatter demontering av eksisterende pumpestasjon i sin helhet. Overbygg og bygningsdeler avtales med Eidsberg kommune om skal leveres dem eller leveres til egnet deponi. Ikke brukbare rørdeler og betongdeler leveres egnet deponi. Instrumentering avtales med Eidsberg kommune om skal leveres til dem eller leveres til egnet deponi. Pumper og pumpearmatur demonteres og leveres Eidsberg kommune til restlager. Pumpesump kuttes i terrengnivå og gjenfylles og overdekkes med egnede masser. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

224 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum CD3.21A TRANSPORT AV DEMONTERTE BYGNINGSDELER Rund sum Lokalisering: Eksisterende pumpestasjon, se plantegninger. Transportavstand: Ukjent Objekt: Eksisterende pumpestasjon, se under andre krav. RS Omfatter demontert eksisterende pumpestasjon. Overbygg og bygningsdeler avtales med Eidsberg kommune om skal leveres dem eller leveres til egnet deponi. Ikke brukbare rørdeler og betongdeler leveres egnet deponi. Instrumentering avtales med Eidsberg kommune om skal leveres til dem eller leveres til egnet deponi. Pumper og pumpearmatur demonteres og leveres Eidsberg kommune til restlager. Omfatter avtale med Eidsberg om sluttbruk/levering av materialene til Eidsberg kommune, evt. til egnet deponi, samt opplasting, transport og levering av materialene etter det som blir avtalt CD7.22A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR RIVEMASSER Vekt kg 2000,00 Lokalisering: Eksisterende pumpestasjon, se plantegninger Type materiale: Treverk, metall, plast. Leveringssted: Egnet deponi. De deler av pumpestasjonen i sin helhet som beskrevet ovenfor som Eidsberg kommune ikke ønsker å ta vare på, men ønsker å levere til egnet deponi (kan være overbygg, deler av pumpesump, rør, betong, armatur og instrumentering). Sum denne side: Sum Kapittel 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

225 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 08-1 Henvisninger Alle elektrotekniske arbeider skal utføres iht. gjeldene lover, forskrifter, normer og bestemmelser, slik som blant annet: - Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning (FEF). - Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg med veiledning (FEL). - Forskrifter om kvalifikasjon for elektrofagfolk (FKE). - Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK2010) - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSL) - NEK 400: Elektriske lavspenningsinstallasjoner. Orientering Pumpestasjonen med elektroinstallasjoner skal leveres i annen entreprise. I denne entreprisen omfatter følgende: Grøft for tilførsel (annet kapittel) Jordwire i tilførselsgrøft Fundamentjord Koordinering med e-verk og bestilling til e-verk (Fortum) Koordinering med pumpestasjon entreprenør. Fundamentjord består av: Ringjord rundt pumpestasjonen Jordspyd Tilknytning til armering i fundament på stasjonen Avgrening med 2 tamper inn i pumpestasjonen, for tilknytning til jordskinne GENERELLE KRAV TIL ELEKTRO ANLEGG Prisene for elektroarbeidene skal omfatte levering, montering, terminering, merking mv., samt fortjeneste, administrasjon og alle generelle kostnader. Korrosjonsbeskyttelse Utstyr og materiell som kan bli utsatt for korrosjon skal beskyttes ved maling eller annen relevant overflatebehandling. Benyttes det materialer med forskjellig elektrisk potensial slik at det kan oppstå galvanisk korrosjon, skal disse isoleres fra hverandre eller beskyttes på annen like effektiv måte. Montasje Entreprenøren må ta hensyn til og samarbeide med øvrige entreprenører, slik at utstyr senere blir lett tilgjengelig. Kontroll Byggherrens representant har til enhver tid rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. Godkjennelse og sluttbefaring Når entreprenøren er forvisset om at anlegget fungerer tilfredsstillende og er i overensstemmelse med kontraktens betingelser, skal han sende ferdigmelding til byggherren. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

226 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 08-2 Kapittel: 08 Elektro og automasjon Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 08.1 WZA Elkraft- og teleinstallasjoner Anmeldelse Entreprenøren skal sende nødvendige forhåndsmeldinger/anmeldelser til de myndigheter som er aktuelle for de tilbudte anleggene. Nødvendige informasjoner og måleprotokoller i henhold til gjeldende forskrifter og krav skal utarbeides og innsendes. Eventuelle gebyr og kostnader i forbindelse med innmelding og godkjenning betales av entreprenøren. Kostnader for anmeldelse RS 08.2 WZA Elkraft- og teleinstallasjoner Koordinering mot det lokale e-verk: Under denne posten medtas alle nødvendige abeider i forbindelse med koordinering og bestilling til det lokale e-verk. RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 08 Elektro og automasjon: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

227 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 08-3 Orientering JORDING Alle jordingsanleggene for området skal utføres iht. "Forskrifter om elektriske lavspenningsinstallasjoner" FEL-99, NEK 400. FUNDAMENTJORD Jordingsanlegget består av en hovedelektrode (fundamentjord) 25mm² Cu-wire, rundt pumpestasjonen. På denne ringjorden tilknyttes det jordspyd. Det skal også medtas 25mm² Cu wire i grøft for tilførsel som tilknytes ringjordingen. To PN 25mm² føres inn til pumpestasjonens hovedjordskinne. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

228 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 08-4 Kapittel: 08 Elektro og automasjon Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 08.3 WJ2.411A LEDNING FOR LAVSPENNING Lengde m 20,00 Type: Isolert flertrådet Ledermateriale: Cu Lokalisering: Nedgravd, innføring av fundamentjord Forlegning: Rør PN 25mm² Cu gul/grønn. Komplett med 5m tamper inne i pumpestasjonen 08.4 WN1.1330A JORDINGSMATERIELL Antall stk 1 Funksjon: Jordelektrode Utførelse: Som spyd Materiale: Kobberkledd stål Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert Lokalisering: Utendørs Anvendelse: Fundamentjord Dimensjoner: Standard Montasje: Nedgravd (Oppboring i fjell, montasje av spyd i borhull m/jordforbedringsmasse er medtatt i egen post). Leveranse (ikke montasje) av jordingsspyd m/totallengde = 6m. Spydene skjøtes av elektroentrepenøren v.h.a. termittsveis og skal ha tilkobling for jordleder WN1.1419A JORDINGSMATERIELL Antall m 500,00 Funksjon: Jordelektrode Utførelse: Som line Materiale: Blank CU Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm² Lokalisering: Utendørs Anvendelse: Fundamentjord Dimensjoner: 25mm² Montasje: Nedgravd x) Mengderegler Enhet endret til meter. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 08 Elektro og automasjon: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

229 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 08-5 Kapittel: 08 Elektro og automasjon Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 08.6 WN JORDINGSMATERIELL Antall stk 6 Funksjon: Skjøt Utførelse: Med termittsveis Materiale: Uspesifisert Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert Lokalisering: Fundamentjord Anvendelse: Skjøt av nedgravd fundamentjord, wire til wire, wire til spyd. Dimensjoner: Valgfritt Montasje: Nedgravd Nei 08.7 GE A BORING AV HULL I BERG MED FORINGSRØR DIAMETER TIL OG MED 150 mm FRA DAGEN - LENGDE Antall stk 1 Formål: JORDSPYD Total hullengde: Fra 3 m til og med 12m Lokalisering: Fundamentjord Hulldiameter: 50mm Krav til foringsrør: Valgfritt Toleranser: Valgfritt For jordspyd med lengde på 6m. Jordspydene er medtatt under annen post. Under denne posten medtas montering av spydene og fylle hullene etter at spydene er anbragt med tynn blanding bestående av 3 deler petroliumskos + 1 del sement (tørrblandet), samt vann. (Det kan alternativt benyttes ferdigblandet elektrodemasse som også inneholder grafitt; GEM-elektrodemasse, lev: Elit eller tilsvarende) Boring, montasje og faststøping av jordspyd med lengde på 6m, inkl. evt. merarbeider pga dårlig fjell x) Mengderegler Enhet endret til stk Sum denne side: Akkumulert Kapittel 08 Elektro og automasjon: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

230 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 08-6 Kapittel: 08 Elektro og automasjon Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 08.8 LM1.1111A INNSTØPINGSGODS Antall stk 1 Type: Bolter Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Betongkonstruksjon Typebetegnelse: Valgfritt Dimensjon innstøpingsgods: Valgfritt Overflatebehandling: Valgfritt Innstøpingsmørtel: Valgfritt Posten omfatter levering, fastsveising og innpussing av jordingspunkt, Cadweld bolt, som fastsveises til min 2 stk armeringsjern. Det skal tas bilde av alle jordingspunkter for dokumentasjon. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 08 Elektro og automasjon: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

231 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 08-7 Riving Eksisterende pumpestasjon skal rives. Under dette kapitellet medtas frakobling av tilførsel til pumpestasjon. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

232 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 08-8 Kapittel: 08 Elektro og automasjon Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 08.9 CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall stk 1 Bygningsdel: Lavspent forsyning, generelt Lokalisering: Eksisterende pumpestasjon Tilgjengelighet: Til eksisterende hovedtavle Materialer: Antatt PFSP Byggeår: -- Dimensjon: Antatt 3x150mm² Al Konstruksjon/bæring: -- Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt Nei Sum denne side: Sum Kapittel 08 Elektro og automasjon: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

233 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 09-1 Kapittel: 09 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 09 Regningsarbeider Timepriser mannskap Hjelpearbeider. time 50, Fagarbeider. time 50, Formann. time 50, Ingeniør. time 50, Landmåler. Komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter bruk av totalstasjon, GPS eller lignende. time 50,00 Ordinær overtidsgodtgjørelse Satser for overtid (alle mannskapskategorier) gjelder der mannskapet arbeider i perioder utover entreprenørens ordinære skiftordning, vanligvis mellom kl og Overtid - Hjelpearbeider. time 25, Overtid - Fagarbeider. time 25, Overtid - Formann. time 25, Overtid - Ingeniør. time 25, Overtid - Landmåler. Komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter bruk av totalstasjon, GPS eller lignende. time 25,00 Forhøyet overtidsgodtgjørelse Satser for overtidsarbeid mellom kl og og for overtidsarbeid på lørdager, søn- og helgedager og etter kl onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften Overtid II- Hjelpearbeider. time 15, Overtid II- Fagarbeider. time 15, Overtid II- Formann. time 15, Overtid II- Ingeniør. time 15, Overtid II - Landmåler. Komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter bruk av totalstasjon, GPS eller lignende. time 15,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 09 Regningsarbeider: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

234 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Timepriser maskiner Generelt/innledning - Overordnede krav Timepriser maskiner Ratene er eksklusive operatør, men inklusive kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). Det betales kun for de maskiner og mannskaper som direkte deltar i arbeidet. Jamfør Vedlegg D X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

235 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 09-3 Kapittel: 09 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Maskinfører time 65, Hjelpemannskap time 65, Stor gravemaskin, (min. 30 tonn), effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 50, Middels stor gravemaskin, (min. 15 tonn), effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 50, Liten gravemaskin, (mindre enn 15 tonn), effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 50, Hydraulisk meiselhammer for gravemaskin (inkl gravemaskin), effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 50, Hjullaster, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 50, Lastebil, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 50,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 09 Regningsarbeider: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

236 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 09-4 Kapittel: 09 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Spuntrigg, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 15, Borerigg for boring i fjell, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 15, Rotortilt, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 50, Mobilkran inntil 15 tonn, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 15, Mobilkran inntil 30 tonn, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 15, Veihøvel inntil 15 tonn, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 15,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 09 Regningsarbeider: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

237 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 09-5 Kapittel: 09 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Vibrovalse inntil 5 tonn, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 15, Vibrovalse inntil 10 tonn, effektiv tid Tilbudt type:... Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens forhold oppgjøres med halv timepris. Antatt timer: time 15, Pumpeanlegg, kapasistet minst 300l/min Leie og drift av pumpeanlegg som kan håndtere spillvann ved eventuelle midlertidig omlegging av eksisterende anlegg slik at dette vil være operativt i anleggsperioden. Antatt dager: Dager 2, Pumpeanlegg, kapasistet minst 600l/min Leie og drift av pumpeanlegg som kan håndtere spillvann ved eventuelle midlertidig omlegging av eksisterende anlegg slik at dette vil være operativt i anleggsperioden. Antatt dager: Dager 2, Pumpeanlegg, kapasistet minst 1000l/min Leie og drift av pumpeanlegg som kan håndtere spillvann ved eventuelle midlertidig omlegging av eksisterende anlegg slik at dette vil være operativt i anleggsperioden. Antatt dager: Dager 2,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 09 Regningsarbeider: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

238 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Transporttabell 8.04 Innledning/ Generelt - Overordnede krav Transporttabell Transportkostnader oppgis inklusive arbeidslønn (om ikke annet er spesifisert), drifts- og kapitalutgifter for maskiner samt alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift av byggeplass. Enhetsprisen gjelder fjell i løs tilstand (fast fjell x 1.5). Enhetsprisen gjelder også for øvrige løsmasser. Her regnes ingen utvidelsesfaktor. Pris inkluderer opplasting iht FM1.2. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

239 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 09-7 Kapittel: 09 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 40,00 Gjelder for transportavstand; 0-0.5km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 40,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 40,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 40,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 40,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt Sum denne side: Akkumulert Kapittel 09 Regningsarbeider: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

240 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 09-8 Kapittel: 09 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 40,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 40,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 40,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 50,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 50,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt Sum denne side: Akkumulert Kapittel 09 Regningsarbeider: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

241 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side 09-9 Kapittel: 09 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 50,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 20,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt FM2.2A Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Volum m 3 20,00 Gjelder for transportavstand; km Iht 8.04 Innledning/generelt Sum denne side: Akkumulert Kapittel 09 Regningsarbeider: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

242 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Grøftetabell Innledning/generelt - Overordnede krav Grøftetabell Enhetspriser for jordgrøft, fjellgrøft og kombinert jord/fjellgrøft. Grøft i sprengt stein regnes som jordgrøft. Grøftetabellen skal være i samsvar med enhetspriser oppgitt under kap 2.0. Grøftetabell vil bli kontrollert under kontrollregninger. Prisene i tabellen skal dekke alle kostnader ved graving og sprengning inklusive utvidelser for kummer. Opplasting, transport, utlegging og komprimering av grøftemasser skal være inkludert. Dessuten skal gjenfylling over ledningssonen være inkludert. Kostnader ved eventuelle kjøp og transport av singel/grus over ledningssonen prises under prosessen for rør. Teoretisk grøftebredder som angitt i anbud gjelder ved avregningen. Grøftedybden defineres som beskrevet i anbudet. Ved grøft i vegareal (skjæring) skal grøften regnes som jordgrøft. Sprengningen medtas under prosess for veibygging. Prisene inngis for en teoretisk grøftebredde på 1,0 m. Priser ekskl. mva. X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST med S

243 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side Kapittel: 09 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Påslag Påslag materialer Jfr. Vedlegg D pkt MATERIALER OG UTSTYR For materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren benyttes oppgitte enhetspriser der slike finnes, forøvrig dekkes: Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til faktura. Entreprenørens påslag i henhold til prosentsats oppgitt i mengdefortegnelsen. Påslagsprosenten legges inn som faktor. Det vil si at hvis man skal legge inn 10 % så legges 0,10 inn i kolonnen for pris. Summen i kolonnen etter blir da ,-. Mengden som er lagt inn er kun en sum for å få påslagsprosenten inn som en pris i konkurransen. Det er ingen grunn til å forvente en sum i denne størrelsesorden eller at dette kommer til anvendelse i det hele tatt. Påslagprosent % , Påslag tiltransport entreprise Påslagsprosent for innkjøp av materialer og utstyr i forbindelse med utførelse av regningsarbeid. Oppgis som desimalprosent i priskolonne. Påslagprosent % ,00 Sum denne side: Sum Kapittel 09 Regningsarbeider: X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

244 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift Grøftearbeider og ledninger Forberedende arbeider og sanering Uttak av grøfter Pumpeledningstrasé Spillvannstrasé Brandsrud Kombinerte grøfter Pumpeledningstrasé Spillvannstrasé Brandsrud Fundament og omfylling Pumpeledningstrase Spillvannstrasé Brandsrud Gjenfylling av grøfter Pumpeledningstrasé Spillvannstrasé Brandsrud Ledninger Tilknytninger Kryssing og langsføringer Grøfter for kabeltrekkerør Grøfter for strømkabel fra Fortum Geotekniske ekstratiltak Kummer Spillvannskummer Prøving og kontroll Vannledning Spillvann pumpeledning Spillvann selvfallsledninger Veger og plasser Styrt boring Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank Uttak av løsmasser Uttak av berg Montering av pumpestasjon og fordrøyningstank Betongarbeider Tilbakefylling og gjenfylling Riving av eksisterende pumpestasjon Elektro og automasjon Regningsarbeider Timepriser mannskap Timepriser maskiner Transporttabell Grøftetabell Påslag X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

245 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side A-1 Anbudsskjema 01 Rigg og drift Forberedende arbeider og sanering Pumpeledningstrasé Spillvannstrasé Brandsrud Uttak av grøfter Pumpeledningstrasé Spillvannstrasé Brandsrud Kombinerte grøfter Pumpeledningstrase Spillvannstrasé Brandsrud Fundament og omfylling Pumpeledningstrasé Spillvannstrasé Brandsrud Gjenfylling av grøfter Ledninger Tilknytninger Kryssing og langsføringer Grøfter for kabeltrekkerør Grøfter for strømkabel fra Fortum Geotekniske ekstratiltak 02 Grøftearbeider og ledninger Spillvannskummer 03 Kummer Vannledning Spillvann pumpeledning Spillvann selvfallsledninger 04 Prøving og kontroll 05 Veger og plasser 06 Styrt boring Uttak av løsmasser Uttak av berg Montering av pumpestasjon og fordrøyningstank X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

246 Prosjekt: F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende pumpeledning Side A-2 Anbudsskjema Betongarbeider Tilbakefylling og gjenfylling Riving av eksisterende pumpestasjon 07 Område med ny pumpestasjon og fordrøyningstank 08 Elektro og automasjon Timepriser mannskap Timepriser maskiner Transporttabell Påslag 09 Regningsarbeider X:\nor\oppdrag\Askim\513\38\ \5 Arbeidsdokumenter\59 Konkurransegrunnlag\Entreprise F01 - Sloraveien PST m

247 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg G Administrative bestemmelser Oppdragsnr.:

248 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 Innhold 1 Entreprenørens organisering Byggherrens organisasjon Entreprenørens organisasjon 3 2 Kvalitetssikring Kvalitetsplan Kontroll og kontrollplaner Avviksbehandling 4 3 Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen (KU) Hovedbedrift (HB) Krav til ivaretakelse ytre miljø i prosjektet 6 4 Rapportering Månedsrapport Logg 7 5 Kommunikasjon og dokumenthåndtering Kommunikasjonsplattform Korrespondansekoder Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag Tverrfaglig kontroll 9 6 Endringsbehandling 10 7 Fakturering Avdragsfakturaer Tilleggsfakturaer 11 8 Møter Byggemøter Særmøter 12 9 Planlegging Krav til entreprenørens planer Byggherrens leveranser Krav til verktøy (programmer) Revisjon av planer Offentlig omtale av prosjektet, Besøk på anlegget Bilag 15 n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 2 av 15

249 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 1 Entreprenørens organisering 1.1 BYGGHERRENS ORGANISASJON Se vedlegg B 1.2 ENTREPRENØRENS ORGANISASJON Entreprenørens organisasjon med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse, fremkommer av bilag 1 iht. kap. 11 Bilag. Entreprenørens organisasjonsplan skal vise forbindelse mellom entreprenørens prosjektorganisasjon og de øvrige ledd i dennes virksomhet. Nøkkelpersonell skal ikke skiftes ut uten byggherrens samtykke. Byggherren kan pålegge utskiftinger i entreprenørens organisasjon. Dette skal begrunnes. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 3 av 15

250 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 2 Kvalitetssikring 2.1 KVALITETSPLAN Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på entreprenørens overordnede kvalitetssystem. Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, avvikshåndtering og avviksrapportering. Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i Vedlegg C. Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til en hver tid være tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og innarbeidet hos entreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for. Entreprenøren skal sørge for at alle underentreprenører følger kontraktens kvalitetsplan. 2.2 KONTROLL OG KONTROLLPLANER Entreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på kontraktarbeidene. Kontrollen skal som minimum være iht. kravene i NS3420 med referansestandarder. Entreprenøren skal utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging av disse. Byggherren skal til enhver tid ha anledning til å føre uavhengig kontroll samt å være tilstede ved entreprenørens utførelse/kontroll. Byggherren skal identifisere arbeider han i utgangspunktet ønsker å kontrollere. Entreprenøren plikter å varsle byggherren senest 24 timer forut for utførelse/kontroll av slike arbeider. Byggherren kan kreve fremlagt relevant dokumentasjon for å kunne bedømme arbeidet og fremdriften, inklusive prosedyrer for og resultater av inspeksjoner og/eller tester som er utført av entreprenøren. 2.3 AVVIKSBEHANDLING Entreprenøren skal behandle alle avvik fra krav i lover, forskrifter og andre vedtak fra offentlige myndigheter og i kontrakten slik at skadevirkningene av avviket begrenses mest mulig og at tiltak blir gjennomført for å rette opp avviket og for å hindre at lignende avvik oppstår igjen. Hvis et avvik krever egen rapport i henhold til entreprenørens eget kvalitetssystem, skal byggherren ha kopi av rapporten. Dersom byggherren avdekker avvik ved entreprenørens arbeider skal dette varsles og behandles gjennom entreprenørens avviksbehandlingssystem. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 4 av 15

251 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 Dersom avvik har kostnads- eller fremdriftsmessige konsekvenser som entreprenøren hevder å ha rett til kompensasjon for, skal det sendes endringsvarsel. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 5 av 15

252 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 3 Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø 3.1 KRAV TIL IVARETAKELSE AV SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ I PROSJEKTET Byggherren har i samsvar med kravene i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (Byggherreforskriften) utarbeidet en "Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø". Denne stiller krav til entreprenøren. Planen er vedlagt som bilag nr. 2 iht. kap. 11 Bilag til dette vedlegg G. Planen vil bli holdt løpende oppdatert i kontraktsperioden av koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen (KU). Entreprenøren og dennes underentreprenører/-leverandører skal drive systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). For håndtering av forurenset grunn vises det til Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan som ligger i vedlagt som bilag 3 iht kap. 11 Bilag til dette vedlegg G. 3.2 KOORDINATOR FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I UTFØRELSESFASEN (KU) Rollen som koordinator i utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriftens 14 fremgår av Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. 3.3 HOVEDBEDRIFT (HB) Rollen som hovedbedrift (HB) iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) fremgår av Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. 3.4 KRAV TIL IVARETAKELSE YTRE MILJØ I PROSJEKTET Krav til ivaretakelse av ytre miljø i prosjektet fremgår av byggherrens "Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø". Denne stiller krav til entreprenøren. Planen er vedlagt som bilag nr. 2 iht. kap. 11 Bilag til dette vedlegg G. I tillegg er det utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn; "Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan". Denne planen er vedlagt som bilag nr. 3 iht. kap. 11 Bilag til dette vedlegg G. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 6 av 15

253 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 4 Rapportering 4.1 MÅNEDSRAPPORT Entreprenøren skal utarbeide en statusrapport for hver avsluttet måned. Rapporten skal gi byggherren oversikt over: SHA og ytre miljø (HMS) statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for kommende periode Økonomi Framdriftsplan status Utførte aktiviteter siste periode Planlagte aktiviteter neste periode Bemanning Status KS Utførte kontroller, tester, inspeksjoner og avvik Status endringer Uavklarte forhold Dokumentasjon 4.2 LOGG Det skal føres en logg/dagbok på anlegget med tilstrekkelig omfang til løpende å kunne skaffe oversikt over fremdrift og hendelser. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 7 av 15

254 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 5 Kommunikasjon og dokumenthåndtering 5.1 KOMMUNIKASJONSPLATTFORM Byggherren har i denne byggesaken inngått avtale om bruk av prosjekthotell Byggnet med tilgang via internett. Det avholdes et introduksjonskurs etter kontraktsinngåelse for å gi aktørene best mulig basis for å anvende hotellet i sitt arbeid. Brukerveiledning til prosjekthotellet ligger tilgjengelig i systemet. All skriftlig kommunikasjon i prosjektet skal kanaliseres gjennom dette hotellet. Skriftlig kommunikasjon utenfor prosjekthotellet vil ikke betraktes som offisiell kommunikasjon. Hver enkelt leverandør tildeles et område i hotellet der de kan bygge opp sin struktur og kommunisere med sine kontraktspartnere. Byggherren sørger for tildeling av det antall lisenser hver leverandør finner nødvendig for effektiv og ryddig bruk av systemet. Det er adgangsbegrensninger i systemet som hindrer uønsket innsyn. I tillegg til hver enkelt leverandør sitt område er det et fellesområde der all offisiell informasjon og dokumentasjon vil være tilgjengelig (møtekalender, grunnlagsdokumenter, offisielle tegninger og annet arbeidsgrunnlag, møtereferat, diskusjonsforum, tegninger og dokumenter til tverrfaglig kontroll, fremdriftsplaner, endrings og avviksmeldinger etc.). All informasjon som legges inn i hotellet vil behandles konfidensielt og det er brannmurer, virusprogrammer og krypteringssystemer innebygd i systemet for å ivareta sikkerheten for alle aktørene. Det tas daglig sikkerhetskopi av alt som ligger inne på hotellet. Enhver aktør har juridisk bindende rett til kopi av de områder på prosjekthotellet de har hatt innsyn i. Det kan kreves å få utlevert en sikkerhetskopi av disse områdene til en hver tid. Dette for å sikre sporbarhet og dokumentasjon ved eventuelle konflikter og etter prosjektets ferdigstillelse. Sikkerhetskopi kan bestilles direkte av systemleverandør. Ekstra kostnader som påløper ved slik uthenting (konsulenttid, lagringsmedia, transport etc.) dekkes av aktøren som ønsker dokumentasjonen utlevert. Det føres logg for all kommunikasjon gjennom hotellet. For at et dokument, melding el. skal anses som offisielt overlevert må det sendes melding (alert) til person/firma som er ansvarlig for videre behandling av objektet. For dokumentasjonens del bør slike meldinger lagres/logges. Rutiner for dokumentflyt og bruk av prosjekthotellet vil kunne bli gjenstand for revisjon under arbeidets gang. 5.2 KORRESPONDANSEKODER All korrespondanse skal ha koden "VA for Nortura F01 <Tema/beskrivelse>. 5.3 DISTRIBUSJON AV TEGNINGER OG ANNET ARBEIDSGRUNNLAG Tegninger og annet arbeidsunderlag vil kun bli gjort tilgjengelige på elektronisk format gjennom prosjekthotellet. Entreprenøren må vederlagsfritt selv sørge for nødvendig utskrift og mangfoldiggjøring av tegningene. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 8 av 15

255 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F TVERRFAGLIG KONTROLL En del tegninger og dokumenter skal gjennomgå tverrfaglig kontroll hos de ulike aktørene i prosjektet før de kan ferdigstilles og sendes ut som arbeidsgrunnlag. Entreprenøren plikter å: utføre en forsvarlig kontroll og aktivt søke etter feil og uoverensstemmelser eventuelt fremme forslag til endringer i utførelse påvise det som anses som endringer i forhold til kontrakt Frist for tilbakemelding på tverrfaglig kontroll er satt til 14 kalenderdager dersom ikke annet er avtalt for det spesifikke dokument. Når entreprenøren har deltatt i tverrfaglig kontroll uten å ha påpekt endringer i forhold til kontrakt, kan han i utgangspunktet ikke senere påberope seg en endring han hadde hatt mulighet til å oppdage under kontrollen. I de tilfeller entreprenøren forestår prosjektering skal dokumentene sendes ut på tverrfaglig kontroll i komplette pakker (som lar seg kontrollere og etterprøve) til de aktører byggherren pålegger han å sende det til og som entreprenøren ser det riktig å inkludere i en slik kontroll. Dersom ikke annet er avtalt gjelder fristen på 14 kalenderdager også i dette tilfellet. Dokumentene skal inneholde alle relevante opplysninger som ligger til grunn for prosjekteringen og det skal henvises til relevante punkter i kontrakten, forskrifter, standarder etc. Slik kontroll fratar ikke entreprenøren ansvaret for de prosjekterte løsninger. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 9 av 15

256 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 6 Endringsbehandling For å sikre korrekt behandling av endringer i prosjektet vil det kun være meldinger kommunisert på omforent skjema som vil bli ansett som offisielle. Skjemaet skal være korrekt utfylt med henvisning til hvilket punkt i kontrakt endringen omfattes av og følgelig skal behandles etter. Krav og frister fremkommer av vedlegg A - Kontraktsbestemmelser. Det skilles mellom endringsanmodning, endringsvarsel og endringsordre som følger: Endringsanmodning: En endringsanmodning sendes inn dersom en av partene ønsker en annen utførelse enn den beskrevne/prosjekterte. En slik anmodning faller ikke inn under reglene i NS 8405, men er snarere et ønske om endring for å sikre gjennomførbarhet, spare kostnader el.. Den mottakende part plikter selvfølgelig i samarbeidets ånd å svare på anmodningen innen rimelig tid, men det stilles ikke formelle krav eller knyttes sanksjoner til manglende svar. Endringsanmodninger skal være et middel for å søke å bedre prosjektet både teknisk og økonomisk for alle parter. En avslått endringsanmodning medfører som regel at entreprenøren plikter å utføre arbeidene slik de er beskrevet/prosjektert. Entreprenøren mister ikke retten til å sende endringsvarsel selv om endringsanmodning er fremmet. En godtatt endringsanmodning skal følges opp med en endringsordre fra byggherren. Endringsvarsel: Et endringsvarsel fremsettes av entreprenøren som følge av forhold som oppfattes som en endring i forhold til kontrakt og skal følgelig sendes inn og behandles etter relevante regler i Vedlegg A - Kontraktsbestemmelser. Krav om fristforlengelse og/eller forseringskompensasjon etc. følger samme prosedyre som endringsvarsel. Endringsordre: En endringsordre kan fremsettes av byggherren som følge av hans ønske om endret design eller utførelse i forhold til tidligere forutsetninger. Videre kan endringsordre anvendes for å bekrefte godtagelse av endringsanmodning eller endringsvarsel. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 10 av 15

257 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 7 Fakturering Alle fakturaer skal ha faktura nr., dato og fakturatype påført. Alle fakturaer skal utferdiges av entreprenøren direkte og ikke gjennom faktureringsselskap. Fakturering skal skje særskilt for avdragsfakturaer og fakturaer for tilleggs/endringsarbeider. Eidsberg kommune skal ha kopi av faktura på elektronisk format 3 dager før faktura sendes fakturamottak. Kopi av faktura skal sendes på e-post til: faktura.va.nortura@eidsberg.kommune.no Originalfaktura skal sendes til følgende adresse: Eidsberg kommune c/o Fakturamottak Postboks 5061, Vika 8608 Mo i Rana Fakturaen skal merkes: "RNI 44 - VA for Nortura - F01" 7.1 AVDRAGSFAKTURAER Av notaen skal fremgå: Opparbeidet beløp tidligere. Opparbeidet beløp denne periode Sum opparbeidet beløp. Innestående beløp i henhold til Kontrakt. Merverdiavgift. Sum til utbetaling. Som vedlegg til faktura skal det legges ved dokumentasjon på at gitt milepel for fakturering er nådd, eventuelt mengdespesifikasjon hvor følgende fremgår: tekst i henhold til post i mengdefortegnelsen, kontraktmengde, enhetspris, utført mengde hittil, utført verdi hittil, utført mengde denne periode og utført verdi denne periode. 7.2 TILLEGGSFAKTURAER Tilleggsfakturaer skal alltid baseres på bestilling fra byggherren. Signert/godkjent skjema skal vedlegges fakturaen. Omfatter fakturaen flere tilleggsbestillinger skal fakturaen være delt opp med henvisning til de forskjellige bestillinger, endrings- eller avviksmeldingene. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 11 av 15

258 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 8 Møter 8.1 BYGGEMØTER Byggemøter, jf. NS 8405 pkt. 7, avholdes regelmessig på byggeplass, vanligvis hver 14. dag, med deltagere fra byggherre, entreprenør og rådgiver. Byggherren innkaller, leder møtet og skriver referat. Endringsordre etc. gitt i møtet er ikke offisielt før det er behandlet gjennom prosedyrer for endringshåndtering gitt i kapittel SÆRMØTER Det avholdes særmøter etter behov. Den part som føler behov kan innkalle. Hvem som skal skrive protokoll avtales senest i møtet. Referatetat publiseres i henhold til valgt kommunikasjonsplattform (se kapittel 5.1). Kommentarer/innsigelser til referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste byggmøte. Innspill som omfattes som endringsordre etc. gitt i møtet er ikke offisielt før det er behandlet gjennom prosedyrer for endringshåndtering gitt i kapittel 7. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 12 av 15

259 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 9 Planlegging 9.1 KRAV TIL ENTREPRENØRENS PLANER Entreprenøren skal være ansvarlig for planleggingen av alle sine arbeider fra kontraktstildeling til ferdigstillelse. Det skal til en hver tid foreligge oppdaterte planer. Alle endringer av planer skal godkjennes av byggherren. Planen fremstilles i minimum 2 nivåer, der man kan aggregere fra detaljert til overordnet nivå. Planen skal være tilstrekkelig detaljert til at de andre aktørene i prosjektet kan koordinere sine planer mot den. 9.2 BYGGHERRENS LEVERANSER Byggherren og entreprenøren skal i fellesskap, og innenfor rammen av det oppsatte fremdriftsprogram, utarbeide et detaljert leveringsprogram for byggherrens leveranser og annen medvirkning, herunder tegninger og dokumenter. Når entreprenøren skal fremskaffe underlag for tegninger, skal dette sendes byggherren i god tid før tegningene skal leveres. For leveranser av utstyr som skal innbygges i konstruksjonene skal byggherren og entreprenøren i fellesskap utarbeide et detaljert leveringsprogram. 9.3 KRAV TIL VERKTØY (PROGRAMMER) Det stilles ingen særskilte krav til programvare ved utarbeidelse av planene. 9.4 REVISJON AV PLANER Planene skal holdes løpende oppdatert. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 13 av 15

260 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 10 Offentlig omtale av prosjektet, Besøk på anlegget Entreprenøren og alle hans kontraktsmedhjelpere skal forholde seg til de generelle lover, forskrifter, bestemmelser og regler som gjelder for byggeplassen/anlegget. All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren. Entreprenøren skal innhente forhåndsgodkjenning fra byggherren dersom han ønsker å benytte prosjektet i markedsføring eller i annen offentlig omtale. Eventuelle eksterne besøk på byggeplassen/anlegget i regi av entreprenøren skal forhåndsvarsles til byggherren. Henvisning til prosjektet i referanselister og CV-er godtas uten forhåndsgodkjenning. n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 14 av 15

261 Oppdragsnr.: Dokument nr.: AD-F01-G Revisjon: F02 11 Bilag 1. Entreprenørens organisasjonsplan 2. Byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø 3. Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan 4. Byggherrens skjema for endringsbehandling n:\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\59 konkurransegrunnlag\entreprise f01 - sloraveien pst med sppl\80 - vedlegg g - administrative bestemmelser.docx Side 15 av 15

262 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg G Bilag 1 Entreprenørens organisasjonsplan Oppdragsnr.:

263 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Oppdragsnr.:

264 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 F For anskaffelse ENEri LSt AG D For godkjennelse hos oppdragsgiver ENEri LSt AG Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 110, NO-3191 Horten Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Side 2 av 17

265 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 Innhold 1 Formålet med planen 5 2 Ajourføring og distribusjon Dokumentansvarlig Generelt om ajourføring og distribusjon av planen Distribusjonsliste 6 3 Generell beskrivelse av prosjektet 7 4 Målsetting 8 5 Identifiserte spesielle risikomomenter og tiltak 8 6 Fremdriftsplan 8 7 Organisering Organisering i prosjekteringsfasen Entrepriser Organisering i utførelsesfasen De enkelte parters organisering Spesielle arbeidsoppgaver Byggherre SHA-Koordinator i prosjekteringsfasen (KP) SHA-Koordinator i utførelsesfasen (KU) Hovedbedrift (HB) 11 8 Ivaretakelse av ytre miljø Støy og vibrasjoner Luftforurensning Forurenset grunn Forurensning av jord og vann Biologisk mangfold Avfallshåndtering Kulturminner 13 9 Prosjektrutiner Risikovurderinger Tidsplanlegging og -oppfølging Eksterne tilsyn Behandling av uønskede hendelser og tilstander Håndtering av nødssituasjoner Gjennomføring Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Side 3 av 17

266 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F Samordning av vernearbeidet ID-kort Oversiktslister Introduksjon til byggeeller anleggsplassen Behandling av helse- og miljøfarlige stoffer Bruk av personlig verneutstyr Førstehjelps- og beredskapsutstyr Vernerunder 16 Vedlegg 1: Organisasjonskart Side 4 av 17

267 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 1 Formålet med planen Denne planen beskriver prosjektets styringssystem for SHA og ytre miljø (SHA-plan). SHA-planen tilfredsstiller kravene til byggherres plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø jamfør 7 og 8 i «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (Byggherreforskriften)», og ivaretar i tillegg hensynet til tredjeperson og ytre miljø. Planen må videreutvikles og vedlikeholdes underveis i prosjektgjennomføringen. De prosjekterende og utførende partene (entreprenørene) engasjert for oppdraget plikter å følge SHAplanen og innarbeide relevante deler av denne i sitt eget internkontrollsystem i henhold til «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)». Entreprenørene skal planlegge utførelse av bygge- og anleggsarbeidene i henhold til byggherres SHA-plan, men plikter selv å risikovurdere forhold ved byggeplassen og informere byggherre om risikoforhold som ikke er beskrevet i planen Side 5 av 17

268 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 2 Ajourføring og distribusjon 2.1 DOKUMENTANSVARLIG Dokumentansvaret for planen er angitt i tabellen under. Tabell 1: Oversikt over dokumentansvar. Periode Dokumentansvarlig Funksjon Prosjekteringsfase Norconsult v/ Elise N. Eriksen KP Utførelsesfase Eidsberg kommune v/ Helene Østbye KU 2.2 GENERELT OM AJOURFØRING OG DISTRIBUSJON AV PLANEN Alle planleggende og utførende parter i prosjektet skal ha tilgang til planen. Andre parter skal ha tilgang til planen etter behov. Mottakere av planen fremgår av distribusjonslisten i kap Dokumentansvarlig har ansvar for å utarbeide, videreutvikle, vedlikeholde og distribuere planen. Planen skal revideres dersom den inneholder opplysninger som har endret seg eller kommende aktiviteter krever at planen utvikles videre. Dokumentansvarlig distribuerer oppdateringer til mottakere i kap. 2.3 på e-post. Enhver som oppdager feil eller mangler i planen, har ansvar for å melde fra om dette til dokumentansvarlig. Kopier av planen kan distribueres til orientering til andre interesserte parter etter avtale med byggherre. Disse kopiene oppdateres ikke. 2.3 DISTRIBUSJONSLISTE Tabell 2: Distribusjonsliste for SHA-planen. Nr. Person Firma Funksjon 1. Tore Ånesland Eidsberg kommune Prosjektleder 2. Rune Nicolaisen Eidsberg kommune Byggherrens representant/ Byggeleder 3. Asle Gudim Norconsult AS Oppdragsleder 4. Stig Olsborg Norconsult AS Prosjekteringsleder 5. Elise N. Eriksen Norconsult AS KP 6. Helene Østbye Eidsberg kommune KU 7. NN NN Generalentreprenør entreprise F01 Generalentreprenør er ansvarlig for å distribuere SHA-planen til sine underentreprenører Side 6 av 17

269 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 3 Generell beskrivelse av prosjektet Nortura har besluttet å utvide sin fabrikk i Hærland med etablering av et nytt sentralt slakteri for fjørfe. På bakgrunn av denne beslutningen sammen med forventningen om betydelig befolkningsvekst og ønske om tilrettelegging for nyetableringer av industri og vekst i næringslivet, har Eidsberg kommune behov for å oppgradere sine kommunale VA-anlegg. Dette gjelder økning av kapasiteter på vannbehandlingsanlegget, overføringsanleggene både for vann og spillvann, samt avløpsrenseanlegget. I tillegg skal det etableres en gjensidig reservevannløsning mellom kommunene Askim, Trøgstad og Eidsberg. Elementer av dette vil også inkluderes i dette prosjektet. En oversikt over prosjektområdet er vist i figur 1. De ovennevnte arbeidene er nå under planlegging, og vil komme til utførelse fra våren 2014 og frem til høsten Entreprise F01: Denne entreprisen omfatter arbeider knyttet til Sloraveien pumpestasjon med tilhørende spillvannspumpeledning. Dette er den første av i alt fire nye pumpestasjoner som vil transportere spillvannet fra Nortura til Mysen renseanlegg. Arbeidene i denne entreprisen skal gjennomføres i området ved Hærland kirke. Sloraveien pumpestasjon plasseres i samme område som eksisterende Visterbekken pumpestasjon, og vil etter ferdigstillelse erstatte Visterbekken pumpestasjon. Traseen vil krysse dagens E18 med en no-dig løsning. Det skal etableres ny strømtilførsel til pumpestasjonen. Det skal i tillegg anlegges en trasé for spillvanns-selvfallsledning fra pumpestasjonen til Brandsrud gård. Elkabler og 3x40 mm rør for signalkabler legges i samme grøfta. Figur 1: Kart over prosjektområdet Side 7 av 17

270 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 4 Målsetting For ansatte hos prosjekterende og utførende parter, brukere eller andre som kan påvirkes av byggearbeidet eller resultatene av det: o Ingen uønskede hendelser som fører til døden eller alvorlig personskade. o Ingen skader med fravær til følge. o Ingen påvirkning på personer som fører til svekket helsetilstand. For brukerne av anlegget i drift: Et varig godt arbeidsmiljø. Tilfredsstillelse av de krav som offentlige myndigheter stiller, i lover, forskrifter og andre offentlige vedtak. 5 Identifiserte spesielle risikomomenter og tiltak Det gjennomføres en overordnet risikovurdering av risiko i bygge- og anleggsfasen for hver enkelt entreprise i prosjektet. En oversikt over gjennomførte grovanalyser fremgår av tabellen under. Tabell 3: Oversikt over gjennomførte grovanalyser av risiko i bygge- og anleggsfase. Dok. nr. Rev./Dato: Entreprise nr. Dok. navn: HMS E01 Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase: Ledningsanlegg for spillvann/overvann HMS F01 Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Byggherrens overordnede risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenør skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Alle parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold ut over det som er påpekt, eller endrede forutsetninger i risikovurderingen. 6 Fremdriftsplan Byggherres overordnede fremdriftsplan for entreprise F01 er gitt i konkurransegrunnlagets vedlegg C - Tidsplan. Fremdriftsplanene skal være et hensiktsmessig verktøy for koordinering av de forskjellige arbeidsoperasjonene i utførelsesfasen. Detaljert fremdriftsplan skal utarbeides av entreprenøren. KU vil følge opp detaljert framdriftsplan med tanke på SHA Side 8 av 17

271 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 7 Organisering 7.1 ORGANISERING I PROSJEKTERINGSFASEN Funksjon Firma Navn Byggherre Eidsberg kommune Tore Ånesland SHA-koordinator prosjektering (KP) Norconsult AS Elise Nordberg Eriksen Oppdragsleder Norconsult AS Asle Gudim Prosjekteringsleder VA-ledningsnett Norconsult AS Stig Olsborg Prosjekteringsleder vannbehandling og høydebasseng Norconsult AS Jonny Ødegård Prosjekteringsleder avløpsrenseanlegg Norconsult AS Audun S. Teie 7.2 ENTREPRISER Arbeidene i byggherrens overordnede prosjekt er planlagt gjennomført i følgende entrepriser: Entreprise C01 Totalentreprise: Prosess og automasjon ved avløpsrenseanlegget Entreprise C02 Generalentreprise: Øvrige fag ved avløpsrenseanlegget Entreprise D01 Generalentreprise: Høydebasseng Entreprise D02 Generalentreprise: Ledningsanlegg Mørkved Laslett Entreprise D03 Generalentreprise: Ledningsanlegget Tosebygda Laslett Entreprise D04 Vannkilde/vannbehandling (ikke endelig avklart) Entreprise D05 Vannkilde/vannbehandling (ikke endelig avklart) Entreprise E01 Generalentreprise: Ledningsanlegg spillvann/overvann Entreprise F01 Generalentreprise: Sloraveien pumpestasjon med tilhørende SPPL 7.3 ORGANISERING I UTFØRELSESFASEN For overordnet SHA-organisasjonskart for prosjektet, se vedlegg 1. For entreprise F01 gjelder følgende organisering: Funksjon Firma Navn Byggherre Eidsberg kommune Tore Ånesland/ Jørn Arild Pettersen SHA-koordinator utførelse (KU) Eidsberg kommune Helene Østbye Hovedbedrift Generalentreprenør Underentreprenør 7.4 DE ENKELTE PARTERS ORGANISERING For de enkelte partenes interne organisering henvises det til de prosjekterende og utførende partenes kvalitets-/ HMS-styringssystemer Side 9 av 17

272 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F SPESIELLE ARBEIDSOPPGAVER Byggherre Byggherre skal: a) Sørge for at hensynet til SHA og ytre miljø blir ivaretatt i prosjektet (Bhf 5). b) Utpeke og følge opp koordinatorer (Bhf 13 og 5). c) Sørge for at det utarbeides en SHA-plan for prosjektet (Bhf 7 og 8). d) Sørge for at SHA-planen innarbeides som del av kontraktsforpliktelsene i anskaffelsesgrunnlaget for planleggende og utførende parter (Bhf 6 og 9). e) Sørge for at det vurderes om tilbydere har et tilfredsstillende system for å ivareta SHA og ytre miljø (Bhf 11). f) Sørge for å utarbeide og oversende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet (Bhf 10). g) Sørge for at det blir utarbeidet dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for SHA ved fremtidige arbeider (Bhf 12). h) Sørge for at tidsplanen innarbeides som del av kontraktsforpliktelsen i anskaffelsesgrunnlaget for utførelse. i) Identifisere hvilke personer som skal ha rett til å uttale seg til media. j) Igangsette egen granskning av uønskede hendelser eller tilstander ved behov SHA-Koordinator i prosjekteringsfasen (KP) KP skal: a) Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til SHA blir ivaretatt (Bhf 14). b) Utarbeide, vedlikeholde og videreutvikle en SHA-plan for prosjektet (Bhf 14). c) Utarbeide og vedlikeholde grovanalyser av risiko i byggeeller anleggsfase (Bhf 8). d) Vurdere behov for og evt. gjennomføre tverrfaglige løsningsgjennomgåelser av planlagte/ prosjekterte tekniske løsninger med fokus på SHA. e) Påse at det utarbeides, videreutvikles og detaljeres en tidsplan. a) Påse at det gjennomføres vurderinger av forurenset grunn for prosjektet SHA-Koordinator i utførelsesfasen (KU) KU skal: a) Følge opp risikoforhold i prosjektets SHA-plan, herunder vedlikeholde og videreutvikle grovanalyser av risiko i bygge- og anleggsfasen for prosjektet (Bhf 14). b) Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner (Bhf 14). c) Følge opp at utførende parter gjennomfører SHA-planen, herunder at de har nødvendige planer og rutiner før oppstart av de enkelte arbeidsoperasjoner og at det gjennomføres risikovurderinger (Bhf 14 og 9). d) Koordinere arbeidene mellom de utførende partene (Bhf 14). e) Følge opp at det føres oversiktsliste over alle som arbeider på byggeeller anleggsplassen (Bhf 14 og 15). f) Vedlikeholde og videreutvikle prosjektets SHA-plan. g) Påse at uønskede hendelser og tilstander innen HMS blir rapportert og behandlet. h) Rapportere status for SHA -arbeidet til byggherre. i) Slå opp og vedlikeholde forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. j) Informere utførende parter om organisering, planer, regler og rutiner SHA i prosjektet. k) Følge opp at utførende parter informerer sine arbeidstakere om krav til SHA. l) Påse at det utarbeides riggplan for prosjektet. m) Følge opp at avfallsbehandling skjer i henhold til avfallsplan Side 10 av 17

273 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F Hovedbedrift (HB) Hovedbedrift har ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til AML 2-2 (jf. også Internkontrollforskriften 6), herunder: a) Utarbeide, vedlikeholde og slå opp på bygge-/anleggsplassen samordningsskjema for prosjektet. b) Etablere rutiner for adgangskontroll til bygge- og anleggsplassen. c) Utarbeide, vedlikeholde og distribuere en beredskapsplan for prosjektet. d) Sørge for at det føres oversiktsliste over alle som arbeider på byggeeller anleggsplassen (Bhf 14 og 15). e) Sørge for snørydding og avisning på felles veier og områder. f) Gjennomføre felles vernerunder på bygge- og anleggsplassen. g) Sørge for at det finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr på byggeeller anleggsplassen. h) Følge opp bruk av arbeidsutstyr. i) Følge opp sikring av arbeidsområder Side 11 av 17

274 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 8 Ivaretakelse av ytre miljø I dette kapittelet er det gitt krav til de ulike miljøtemaene. Gjeldende lovverkskrav vil i tillegg legge føringer for de ulike temaene. Detaljerte tiltak for anleggsfasen skal innarbeides i tiltaks- og beredskapsplaner som entreprenøren utarbeider. 8.1 STØY OG VIBRASJONER Støybelastningen skal begrenses til et akseptabelt nivå i henhold til gjeldene retningslinjer (T-1442 Retningslinjer for støy i arealplanlegging). For å begrense støybelastningen i byggeperioden skal entreprenøren bl.a.: Bruke støysvakt anleggsutstyr Unngå arbeid som medfører sjenerende støy, strukturlyd og vibrasjoner mellom kl og Varsle og ha dialog med berørte naboer Vurdere plassering av deponier for å redusere transportlengde for massetransport. 8.2 LUFTFORURENSNING For å minimere utslipp av støv, nitrogenoksider og karbondioksid skal entreprenøren bl. a.: Minimere anleggstrafikk, herunder å unngå unødig tomgangskjøring. Vurdere plassering av deponier for å redusere transportlengde for massetransport. Sørge for renhold av veier og anleggsmaskiner ved behov. 8.3 FORURENSET GRUNN Det er ikke utført miljøtekniske undersøkelser i området. Miljødirektoratets database viser ingen forurensing i det aktuelle området. Det er i forbindelse med prosjektet utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. Prøvetaking vil gjennomføres parallelt med gravearbeidene, i henhold til spesifisert prøveplan. Se " Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan" for nærmere beskrivelse. For å minimere skade ved forurensninger i grunn skal entreprenør: Stanse alt arbeid som kan utløse spredningsfare dersom det oppdages forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om slik forurensning etter at terrenginngrepet er igangsatt. Melde fra til byggherre og lokalt brannvesen (jf. Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning) Etter fullførte gravearbeider skal entreprenør: Redegjøre for alle utgravde masser slik at byggherre har tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide sluttrapport. Alle masser levert til deponi skal dokumenteres med veiekvittering. Dokumentere og begrunne vesentlige avvik fra tiltaksplanen Side 12 av 17

275 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F FORURENSNING AV JORD OG VANN For å unngå at anleggsarbeidene fører til utslipp som forurenser jord og vann skal entreprenør: Sørge for å ha absorbsjonsmidler tilgjengelig i anleggsmaskiner. Ved olje- og drivstofflager skal det også finnes lager av oljeabsorberende materiale Påse at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Utilsiktet søl pga. uhell eller maskinhavari skal samles opp og utslippsstedet gjøres rent umiddelbart. Sørge for å ha overfyllingsvern og oppsamlingsvolum rundt drivstofftank ved evt. påfyllingsplass for drivstoff på riggområdet. Sørge for forsvarlig håndtering ved sanering av asbestholdige rør, slik at ikke asbest spres i grunnen. Utarbeide en beredskapsplan for håndtering av uønskede utslipp og ulykker som reduserer skader ved eventuelle utslipp. Sørge for forsvarlig håndtering av slamholdig avløpsvann fra boring. 8.5 BIOLOGISK MANGFOLD Naturbase viser lokalt viktige naturtyper i en buffersone langs Visterbekken og ved Hærland kirke. 8.6 AVFALLSHÅNDTERING Anleggsarbeidene skal føre til minimal mengde produsert avfall, og alt avfall skal behandles forskriftsmessig. For å oppnå dette skal entreprenør: Etablere avfallsplan og håndtere avfall i henhold til denne. Velge materialer som i anleggs- og driftsfasen ikke gir helseproblemer eller forurensning. Utarbeide og oversende en sluttrapport til byggherre. Dokumentere og begrunne vesentlige avvik fra avfallsplanen. 8.7 KULTURMINNER Det er registrert flere fredede kulturminner i det aktuelle området. Fylkeskonservatoren er koblet inn og skal gjøre en arkeologisk registrering i området før arbeidene kan starte Side 13 av 17

276 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 9 Prosjektrutiner 9.1 RISIKOVURDERINGER a) KP skal sørge for at det gjennomføres risikovurderinger av prosjekterte løsninger. b) Planleggende parter bidrar i utarbeidingen av grovanalysen(e), herunder identifiserer og dokumenterer aktuelle risikomomenter og kommuniserer disse til byggherre og KP. c) KU følger opp gjennomførte risikovurderinger fra prosjekteringsfasen og vurderer behov for nye risikovurderinger i utførelsesfasen. d) Utførende parter gjennomgår utførte risikovurderinger og påpeker behov for endringer i vurderingene før oppstart av egne arbeider. e) Utførende parter velger selv risikoreduserende tiltak for de enkelte arbeidene innenfor de rammebetingelsene som er gitt i kontrakten med byggherre og i HMS-regelverket for øvrig. Tiltakene innarbeides i partenes planer og følges opp. f) Utførende parter sørger for at det gjennomføres og dokumenteres "sikker jobbanalyse" i forkant av risikofylte aktiviteter som ikke er dekket av standard arbeidsinstruks. g) Utførende parter dokumenterer at risikomomenter er kartlagt og vurdert, og at nødvendige tiltak er iverksatt for å gjennomføre arbeidet under akseptable risikoforhold. 9.2 TIDSPLANLEGGING OG -OPPFØLGING a) KP sørger for at det utarbeides, videreutvikles og detaljeres en overordnet tidsplan. b) Planleggende parter bidrar med grunnlagsinformasjon for tidsplanen. c) Utførende parter ivaretar byggherrens og myndighetenes krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet med hensyn på SHA i sin tidsplanlegging: o Markerer sikkerhetskritiske aktiviteter i fremdriftsplaner. o Justerer den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser på bakgrunn av arbeidets fremdrift. o Ved forsinkelser/forskyvninger av aktiviteter: Planlegger forsering/utsettelse av aktiviteter med tilstrekkelige ressurser slik at risiko holdes på et akseptabelt nivå. d) KU sørger for at arbeidene samordnes mellom de utførende partene, herunder påser at prosjektets tidsplan i tilfredsstillende grad tar hensyn til SHA og at det er tatt hensyn til alle aktuelle parters sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område. e) KU sørger for at tidsplanen følges opp og diskuteres i møter med de utførende der SHA er tema. 9.3 EKSTERNE TILSYN Byggherre skal: a) Ha kopi av varsel om eksterne tilsyn hos planleggende og utførende parter. b) Varsles umiddelbart dersom det kommer ikke-varslede tilsyn. c) Så vidt mulig delta i eksterne tilsyn. d) Ha kopi av rapport fra eksterne tilsyn. e) Ha kopi av etterfølgende korrespondanse mellom tilsynsorgan og parten det har vært ført tilsyn med Side 14 av 17

277 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F BEHANDLING AV UØNSKEDE HENDELSER OG TILSTANDER a) Uønskede hendelser og tilstander skal i tillegg til å behandles i henhold til entreprenørens rutiner, meldes til byggherre ved KU. b) KU sørger for at alle innrapporterte uønskede hendelser og tilstander blir registrert i prosjektets logg. c) KU vurderer om hendelsen krever tiltak hos byggherren eller andre planleggende eller utførende parter. d) KU påser at uønskede hendelser og tilstander blir behandlet, herunder at nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak blir planlagt og iverksatt og at de fungerer som forutsatt. e) Byggherre igangsetter egen granskning av uønskede hendelser eller tilstander ved behov. 9.5 HÅNDTERING AV NØDSSITUASJONER f) HB utarbeider og vedlikeholder en beredskapsplan for prosjektet med aksjonsplaner for håndtering av aktuelle nødssituasjoner i prosjektet. g) HB sørger for at beredskapsplanen slås opp i brakker og evt. på andre naturlige steder på byggeeller anleggsplassen. h) HB distribuerer beredskapsplanen til alle parter som utfører arbeid på byggeeller anleggsplassen. i) Den enkelte utførende virksomhet sørger for å ha oversikt over hvem som arbeider på byggeeller anleggsplassen til enhver tid, og deres nærmeste pårørende. 9.6 GJENNOMFØRING Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet a) Byggherre sørger for at det sendes inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. b) KU slår opp forhåndsmeldingen på synlig sted på byggeeller anleggsplassen. c) KU vedlikeholder forhåndsmeldingen i utførelsesfasen Samordning av vernearbeidet a) Utførende parter melder navn på verneombud til HB. b) HB skaffer rede på evt. leietakeres/brukeres/naboers verneombud og evt. regionalt verneombud. c) HB utarbeider og vedlikeholder en oversikt over hvilke virksomheter som til enhver tid er til stede på byggeeller anleggsplassen og deres byggeplassledelse og verneombud. Oversikten skal slås opp på byggeeller anleggsplassen ID-kort a) Arbeidsgiver sørger for at egne arbeidstakere er utstyrt med ID-kort. b) Hver arbeidstaker sørger for å bære kortet synlig. c) KU og verneombud påtaler manglende synlig ID-kort hos personer på bygge-/anleggsplassen, og varsler arbeidsgiver ved gjentakelse Oversiktslister a) KU følger opp at lister er tilgjengelige, føres daglig og at de blir arkivert. b) HB sørger for at det føres daglige lister og at disse blir arkivert. Listene skal arkiveres i 6 måneder etter at bygge- og anleggsarbeidene er avsluttet c) Den enkelte utførende part sørger for at egne arbeidstakere skriver seg på lista. Ansvarlig person hos den enkelte utførende part kontrollerer lista. d) Ved besøk på byggeeller anleggsplassen sørger den som mottar besøket for at besøkende skriver seg på lista Side 15 av 17

278 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F Introduksjon til byggeeller anleggsplassen a) Det skal gjennomføres oppstartsmøter med nye utførende virksomheter på byggeeller anleggsplassen hvor prosjektets plan for SHA og rutiner gjennomgås. b) Informasjonen skal være forståelig for de berørte arbeidstakere. c) Den enkelte arbeidstaker skal før oppstart av arbeidene signere SHA-sikkerhetsskjema Behandling av helse- og miljøfarlige stoffer a) HB sørger for at det opprettes og vedlikeholdes et felles stoffkartotek med informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som brukes og oppbevares på byggeeller anleggsområdet. b) Utførende parter fremskaffer uoppfordret nødvendig informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som er tenkt benyttet for egne arbeider, før disse tas inn på byggeplassen Bruk av personlig verneutstyr a) Personlig verneutstyr skal benyttes der dette er påkrevet ift.: o Arbeidet som skal utføres (risikovurdering, standard arbeidsinstrukser, SJA). o Krav i rutiner i egen virksomhet. o Krav i byggherrens plan for SHA. b) Verneutstyr skal oppbevares, vedlikeholdes, repareres og utskiftes iht. myndighetskrav. c) Påbudt verneutstyr som alltid skal benyttes på byggeplassen er hjelm, vernesko og synlighetsmerket arbeidstøy i klasse Førstehjelps- og beredskapsutstyr a) HB sørger for at det er hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr tilgjengelig på byggeeller anleggsplassen. b) Utstyret skal være tydelig merket, og det skal fungere som forutsatt. c) Plassering og bruk av utstyret skal være kjent for alle som arbeider på byggeeller anleggsplassen. d) Dersom det utføres arbeid som medfører særskilt behov for førstehjelps- og beredskapsutstyr sørger utførende parter selv for dette Vernerunder a) HB sørger for at det gjennomføres jevnlige vernerunder for å følge opp ivaretakelse av SHA på byggeeller anleggsplassen. b) Hyppighet av og temaer for vernerundene skal tilpasses det pågående arbeidet. c) KU inviteres til å delta på vernerundene. d) Utførende parter skal delta på vernerunder som gjennomføres i den perioden de utfører arbeid på byggeeller anleggsplassen Side 16 av 17

279 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura - Entreprise F01: Sloraveien PST med tilhørende SPPL Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø Revisjon: F02 Vedlegg 1: Organisasjonskart Overordnet SHA-organisasjonskart for prosjektet Byggherre: Eidsberg kommune Byggherre i henhold til Byggherreforskriftens 4b) v/ Tore Ånesland Koordinator Prosjektering (KP): Norconsult AS v/ Elise N. Eriksen Koordinator Utførelse (KU): Eidsberg kommune v/ Helene Østbye Oppgaver etter Byggherreforskriften s 4e) og 14 Oppgaver etter Byggherreforskriftens 4e) og 14 Oppgaver etter Byggherreforskriftens 17 Oppdragsledelse: Norconsult AS v / Asle Gudim Hovedbedrift: Avklares for hver entreprise Oppgaver etter Arbeidsmiljølovens 2-2 (2) og Internkontrollforskriftens 6 Underentreprenører Oppgaver etter Byggherreforskriftens 18 VA-ledningsnett Norconsult AS v / Stig Olsborg Vannbehandling: Norconsult AS v / Jonny Ødegård Avløpsrenseanlegg: Norconsult AS v / Audun S. Teie Oppgaver etter Byggherreforskriftens Side 17 av 17

280 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.:

281 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F02 F For anskaffelse ENEri LSt AG D For godkjennelse hos oppdragsgiver ENEri LSt AG Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Side 2 av 18

282 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F02 Innhold 1 Rammebetingelser Bakgrunn/mandat Mål og akseptkriterier Forutsetninger, antakelser og forenklinger Organisering og gjennomføring av arbeidet 5 2 Beskrivelse av analyseobjektet Arbeidets fysiske omfang Plassering/omgivelser Naboforhold Eksisterende grunnforhold/anlegg/installasjoner Kjente forurensningskilder Kulturminner, vernede områder, friluftsområder etc Andre bygge- og anleggsprosjekter i området 7 3 Metodebeskrivelse Generelt Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens Risikomatrise Behov for risikoreduserende tiltak 10 4 Risikovurdering Grovanalyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak Generell risiko 11 5 Konklusjon 11 6 Vedlegg 11 Vedlegg 1: Grovanalyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak Side 3 av 18

283 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F02 1 Rammebetingelser 1.1 BAKGRUNN/MANDAT Norconsult er engasjert av Eidsberg Kommune i forbindelse med prosjektering VA-anlegg knyttet til Norturas utvidelse av sitt anlegg i Hærland. I henhold til 8 i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (Byggherreforskriften), skal byggherren utføre en grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase. Denne rapporten dokumenterer funnene og de avbøtende tiltak fra grovanalysen av arbeidene med Sloraveien pumpestasjon med tilhørende spillvannspumpeledning (Entreprise F01). 1.2 MÅL OG AKSEPTKRITERIER Grovanalysen har som formål å gi en bred, overordnet, representativ og beslutningsrelevant fremstilling av risiko i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakerne og tredjeperson i forbindelse med de planlagte bygge- og anleggsarbeidene. Det er i tillegg belyst risikoforhold som berører ytre miljø og kulturminner. Akseptkriterier for risiko fremkommer av risikomatrisen i kap. 3. Grovanalysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeidet. 1.3 FORUTSETNINGER, ANTAKELSER OG FORENKLINGER Grovanalysen er overordnet og kvalitativ. Den omfatter mulige uønskede hendelser knyttet til utførelsesfasen av anleggsprosjektet. Grovanalysen omfatter uønskede hendelser for mennesker (arbeidstakere og/eller tredjeperson), ytre miljø og kulturminner. Den er basert på foreliggende løsninger og planer for prosjektet per 12.september Vurderingene forutsetter at eksisterende barrierer og beredskap i HMS-lovgivningen og SHA- planen for prosjektet, samt offentlig beredskap i bygge- og anleggsplassens nærområde blir ivaretatt. Identifiserte farer/hendelser som vurderes å være allment kjent i bransjen og hvor risiko vurdere å være på et normalt nivå for denne type arbeid, forutsettes risiko håndtert i entreprenørenes eget HMS-styringssystem. Disse farene/hendelsene er ikke behandlet i grovanalysen. Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.) er ikke en del av vurderingen. Den omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser Side 4 av 18

284 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV ARBEIDET Grovanalysen er utarbeidet av Norconsult AS i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for de planlagte bygge- og anleggsarbeidene. Det er avholdt et arbeidsmøte, inkl. befaring, hvor risikomomenter og tiltak forbundet med de planlagte arbeidene ble diskutert. Det er i tillegg avholdt en ekstra gjennomgang i prosjekteringsgruppa etter justeringer i prosjektet i september 2014 (flytting av pumpestasjon og ekstra trase til Brandsrud gård). Deltakere i møtene er gitt i tabell 1 og 2. Tabell 1: Deltakere i risikovurderingsmøte 25.april Navn Firma Rolle Jørn Arild Pettersen Eidsberg kommune Byggherrens representant/ Byggeleder Helene Østbye Eidsberg kommune Koordinator utførelse (KU) Stig Olsborg Norconsult AS Gruppeleder/ Fagansvarlig VA Kristian Emil Holme Norconsult AS Oppdragsmedarbeider VA Tony Røe Norconsult AS Fagansvarlig elektro Elise N. Eriksen Norconsult AS Koordinator prosjektering (KP) Tabell 2: Deltakere i risikogjennomgang i prosjekteringsmøte 9.september Navn Firma Rolle Stig Olsborg Norconsult AS Gruppeleder/ Fagansvarlig VA Anders Aamodt Norconsult AS Oppdragsmedarbeider geoteknikk Tommy Andre Olsen Norconsult AS Oppdragsmedarbeider VA Robert Løkke Norconsult AS Oppdragsmedarbeider VA Kristian Emil Holme Norconsult AS Oppdragsmedarbeider VA Tony Røe Norconsult AS Fagansvarlig elektro Elise N. Eriksen Norconsult AS Koordinator prosjektering (KP) Side 5 av 18

285 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F02 2 Beskrivelse av analyseobjektet 2.1 ARBEIDETS FYSISKE OMFANG Denne grovanalysen omfatter risiko forbundet med de planlagte arbeidene for entreprise F01 Sloraveien pumpestasjon med tilhørende SPPL. Oppstartstidspunkt for arbeidene er planlagt til januar Anleggsperioden anslås til maks. 7 måneder. 2.2 PLASSERING/OMGIVELSER Det skal bygges nytt transportsystem for spillvann, helt fra eksisterende Visterbekken pumpestasjon til Mysen renseanlegg. Pumpestasjonen som omtales her får navnet Sloraveien pumpestasjon, og er den første av i alt fire nye pumpestasjoner som vil transportere spillvannet fra Nortura til Mysen renseanlegg. Prosjektet er beliggende i Eidsberg kommune i Østfold fylke, og arbeidene i denne entreprisen skal gjennomføres i området ved Hærland kirke. Sloraveien pumpestasjon plasseres i samme område som eksisterende pumpestasjon, og vil etter ferdigstillelse erstatte eksisterende Visterbekken pumpestasjon. Traséen vil krysse dyrket mark og FV128 ved Hærland kirke (no-dig løsning). Det skal i tillegg anlegges en trasé for spillvanns-selvfallsledning fra pumpestasjonen til Brandsrud gård. Elkabler og 3x40 mm rør for signalkabler legges i samme grøft. Figur 1: Visterbekken og eksisterende pumpestasjon Side 6 av 18

286 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F NABOFORHOLD Anleggsarbeidene vil i liten grad påvirke tredjeperson, da hovedtyngden av arbeidene vil foregå på dyrket mark og området rundt pumpestasjonen ved Visterbekken. Tredjeperson kan bli påvirket i en kort periode når FV128 skal krysses og en pressgrop må etableres inntil G/S-vei. 2.4 EKSISTERENDE GRUNNFORHOLD/ANLEGG/INSTALLASJONER Grunnen består hovedsakelig av leire. I forbindelse med kryssing av bekken og etablering av pumpestasjonen, vil man treffe på berg. Den nye traseen for spillvannspumpeledning fra E-18 til pumpestasjonen vil anlegges delvis parallelt med eksisterende spillvannsledning. Ved føring av nye fiber- og strømkabler inn på Norturas anlegg, må man regne med at det går installasjoner i grunn som ikke er tegnet inn. Dette må tas hensyn til i forbindelse med gravearbeidene. Traséen for spillvannsledning, el-kabler og 3x40 mm trekkerør vil krysse eksisterende høyspent kabeltrasé (jordkabler) og gå under høyspent luftstrekk. 2.5 KJENTE FORURENSNINGSKILDER Det er ikke tidligere registret forurensninger i grunn i området. Det er planlagt flere prøvepunkter langs traséen for å undersøke om det kan være forurensninger i grunn. Prøvetaking vil gjennomføres parallelt med gravearbeidene i henhold til spesifisert prøveplan. 2.6 KULTURMINNER, VERNEDE OMRÅDER, FRILUFTSOMRÅDER ETC. Det er registrert flere fredede kulturminner i området og Fylkeskonservatoren skal gjøre en arkeologisk registrering i området før arbeidene kan starte. 2.7 ANDRE BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER I OMRÅDET Det vil kunne pågå arbeider i forbindelse med at Nortura utvider sine fabrikker i Hærland Side 7 av 18

287 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F02 3 Metodebeskrivelse 3.1 GENERELT Metoden samsvarer med hovedprinsippene i NS 5814 Krav til risikovurderinger, samt anerkjent grovanalysemetodikk og praksis. Metodikken er egnet for å identifisere farer som kan utløse uønskede hendelser, vurdere risiko på overordnet nivå og foreslå risikoreduserende tiltak. Det begrensede antall kategorier for sannsynlighet og konsekvens samsvarer med usikkerheten i datagrunnlaget. 3.2 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS Tabell 3: Kategorier for sannsynlighet. Sannsynlighetskategori Hendelsesfrekvens 1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 100 år. 2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr år. 3. Sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr år. 4. Meget sannsynlig Oftere enn 1 hendelse pr. år. 5. Svært sannsynlig Oftere enn 10 hendelser per år. Tabell 4: Konsekvenskategorier for tap av menneskers liv og helse. Konsekvenskategori Menneskers liv og helse 1. Svært liten konsekvens Ingen personskade. Ingen negativ helsepåvirkning. 2. Liten konsekvens Liten personskade uten fravær. Kortvarig negativ helsepåvirkning. 3. Middels konsekvens Personskade med fravær 1 dag men uten varige skader. Sykdom uten varige konsekvenser. 4. Stor konsekvens Alvorlig personskade med varige skader. Sykdom med varige konsekvenser. 5. Svært stor konsekvens Dødsfall. Tabellen over skiller ikke mellom dødsfall blant arbeidstakere eller tredjeperson. Normalt aksepteres høyere risiko for dødsfall blant arbeidstakere Side 8 av 18

288 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F02 Tabell 5: Konsekvenskategorier for skade/negativ påvirkning på ytre miljø. Konsekvenskategori Skade/negativ påvirkning på ytre miljø 1. Svært liten konsekvens Ingen/ubetydelig miljøskade/-påvirkning. 2. Liten konsekvens Lokal skade/negativ påvirkning på enkeltarter/habitat med restitusjonstid < 1 år. 3. Middels konsekvens Lokale skade/negativ påvirkning på enkeltarter/habitat med restitusjonstid 1-3 år. Spredning av fremmede arter i svartlistekategori lav risiko. 4. Stor konsekvens Lokal skade/negativ påvirkning på habitat med restitusjonstid 3-10 år. Skade/negativ påvirkning på regionalt viktige naturtyper eller rødlistearter med restitusjonstid < 5 år. Spredning av fremmede arter i svartlistekategori middels risiko. 5. Svært stor konsekvens Lokal skade/negativ påvirkning på habitat med restitusjonstid > 10 år. Skade/negativ påvirkning på regionalt viktige naturtyper eller rødlistearter med restitusjonstid > 5 år. Spredning av fremmede arter i svartlistekategori stor risiko. 3.3 RISIKOMATRISE I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens. Det er etablert risikomatrise for arbeidstaker/tredjeperson GRØNN GUL RØD Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Akseptabel risiko, men tiltak bør vurderes Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak må gjennomføres Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene. Tabell 6: Risikomatrise for tap av menneskers liv og helse. KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor 5. Svært sannsynlig GRØNN GUL RØD RØD RØD 4. Meget sannsynlig GRØNN GUL GUL RØD RØD 3. Sannsynlig GRØNN GRØNN GUL GUL RØD 2. Moderat sannsynlig GRØNN GRØNN GRØNN GUL RØD 1. Lite sannsynlig GRØNN GRØNN GRØNN GRØNN GUL Side 9 av 18

289 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F02 Tabell 7: Risikomatrise for skade/ulempe på ytre miljø. KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor 5. Svært sannsynlig GUL RØD RØD RØD RØD 4. Meget sannsynlig GRØNN GUL RØD RØD RØD 3. Sannsynlig GRØNN GUL GUL RØD RØD 2. Moderat sannsynlig GRØNN GRØNN GUL GUL RØD 1. Lite sannsynlig GRØNN GRØNN GRØNN GUL GUL 3.4 BEHOV FOR RISIKOREDUSERENDE TILTAK Med risikoreduserende tiltak menes sannsynlighetsreduserende tiltak (forebygging) eller konsekvensreduserende tiltak (inkl. beredskap), som bidrar til å redusere risiko, f.eks. fra rød sone og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering av risiko for en hendelse forskyves vertikalt, horisontalt eller på skrå i matrisen. Røde hendelser - risikoreduserende tiltak er nødvendig Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser vi på grunnlag av akseptkriteriene sier at vi ikke kan leve med. Dette er hendelser som må følges opp i form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og derigjennom reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. Gule hendelser - risikoreduserende tiltak bør vurderes Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser man ikke kan forhindre (eksempelvis vil man ikke kunne eliminere risikoen for personskade/dødsfall fullstendig), men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er kost/nyttemessig hensiktsmessig. Grønne hendelser - akseptabel risiko Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak for disse Side 10 av 18

290 VA for Nortura: Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F02 4 Risikovurdering 4.1 GROVANALYSE MED BESKRIVELSE AV RISIKOREDUSERENDE TILTAK Det er gjennomført en risikovurdering av identifiserte, uønskede hendelser. Risikovurderingen er dokumentert i et eget grovanalyseskjema (se vedlegg 1). Skjemaet angir også risikoreduserende tiltak i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeidene. 4.2 GENERELL RISIKO Identifiserte farer/hendelser som vurderes å være allment kjent i bransjen og hvor risiko vurderes å være på et normalt nivå for denne type arbeid, forutsettes risiko håndtert i entreprenørenes eget HMSstyringssystem gjennom rutiner for opplæring/sertifisering av personell, kontroll og vedlikehold av maskiner og utstyr, bruk av verne- og sikkerhetsutstyr osv. Disse farene/hendelsene er ikke behandlet videre i vedlegg 1 i grovanalysen. 5 Konklusjon Totalt er 20 hendelser vurdert i analysen. Dersom de angitte risikoreduserende tiltakene i vedlegg 1 iverksettes, er det analysens konklusjon at risikoen for samtlige uønskede hendelser ligger innenfor akseptabelt nivå (gult eller grønt område) for bygge- og anleggsvirksomheten. 6 Vedlegg Vedlegg 1: Grovanalyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak Side 11 av 18

291 VA for Nortura: Entreprise F01 - Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 Revisjon: F02 Vedlegg 1: Grovanalyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak Nr. Uønsket hendelse Mulige årsaker Beskrivelse Vurdering av risiko S K R Risikoreduserende tiltak Ansvar 1. Generelt 1.1 Skade på arbeidstaker som følge av klem mellom utstyr/ maskiner Mangelfull kommunikasjon Svikt/feil på løfteutstyr Menneskelig svikt Det vil bli håndtering av tunge elementer som store, tunge rør, kummer osv. Mellomlagring av utstyr på riggområde. Fare for at gravemaskin/grabb kan påtreffe arbeidere nede i grøft. 1 5 God kommunikasjon mellom arbeidstaker nede i grøft/kum og maskinfører. Riktig bruk av godkjent løfteutstyr og sikring av arbeidsområde. Vurdere behov for SJA for tunge/ kompliserte løft (f.eks. løft av tunge rør). Entreprenør Entreprenør Entreprenør Koordinering av samtidig arbeid. KU 1.2 Skade på kulturminne (Revhaugbrua) som følge av anleggstransport Tung anleggstrafikk Revhaugbrua som er en del av Kongeveien er merket som fornminne. Adkomst til anleggsområdet (øst for bekken) bør derfor skje via Sloraveien forbi Nortura Ingen anleggstrafikk over Revhaugbrua og Kongeveien vest av Revhaugbrua. Entreprenør Adkomst for vestlig del av traseen bør skje fra E18 via jordet. 1.3 Ulempe for tredjeperson som følge av anleggsarbeid Mangelfull kommunikasjon Grunneier vil bli berørt av gravearbeidene over jordet Kommunisere til grunneier at det ikke må sås på jordet på høsten. Byggherre Side 12 av 18

292 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura: Entreprise F01 - Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Revisjon: F02 Nr. Uønsket hendelse Mulige årsaker Beskrivelse Vurdering av risiko S K R Risikoreduserende tiltak Ansvar 2. Arbeid med grøfter 2.1 Skade på arbeidstaker/ tredjeperson som følge av fall i grøft Mangelfull sikring av grøfter Utrasing av masser Menneskelig svikt Fra E-18 til ny pumpestasjon vil traséen hovedsakelig gå langs og over dyrket mark. Grøftedybden er ca. 2,2 m, bortsett fra et område ( m) hvor det må graves ca. 4 m dypt. 1 3 Åpne grøfter skal sikres etter endt arbeidsdag. Sikre grøfter og groper mot landbrukskjøretøy som evt. arbeider på åker. Entreprenør Entreprenør 2.2 Skade på arbeidstaker som følge av kollaps/ utrasing av grøft For bratte skråninger Vann i grøft For stor belastning på siden av grøft Tunge kjøretøy Værforhold Menneskelig svikt Fra E-18 til ny pumpestasjon vil grøft graves med graveskråninger da grøfta går over jordet hvor det er god plass til skråninger. Fra pumpestasjon til Brandsrud gård vil det i et område bli graving langs koten/toppen av skråning. Manglende datagrunnlag for grunnforhold i dette området vil øke risiko for utrasing. 1 5 Grave stabile graveskråninger. Seksjonsvis utførelse av grøfter og bruk av grøftekasser der dette er angitt. Entreprenør Entreprenør Risiko for utrasing/kollaps av grøft vurderes i forhold til helning på grøft, grunnvannstand, graveskråning Side 13 av 18

293 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura: Entreprise F01 - Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Revisjon: F02 Nr. Uønsket hendelse Mulige årsaker Beskrivelse Vurdering av risiko S K R Risikoreduserende tiltak Ansvar 2.3 Skade på arbeidstaker som følge av eksponering for strøm/spenning (jordkabler) Mangelfull kartlegging og/eller inntegning av kabler Menneskelig svikt Det går strømførende kabel i grunn ut fra eksisterende pumpestasjon. Fra pumpestasjon til Brandsrud gård vil traséen krysse eksisterende høyspent jordkabel, som man ikke har nøyaktig innmåling på. 1 5 Innhente oppdaterte kart over infrastruktur i grunnen. Utføre kabelpåvisning sammen med netteier. Forsiktig graving Entreprenør Entreprenør Entreprenør Trekkerørene med signalkabler som skal føres inn til Nortura, kan komme i konflikt med eksisterende kabler i grunn som går til trafostasjon til Nortura. 2.4 Skade på arbeidstaker som følge av eksponering for strøm/spenning (høyspent i luftstrekk) Mangelfull kartlegging av kabler Menneskelig svikt Fra pumpestasjon til Brandsrud gård vil traséen gå mellom to høyspentmaster i overkant av jordet. Det vil således være risiko for å komme borti luftstrekket med anleggsmaskiner/ grabb. Høyden på mastene og lufstrekket er ca. 6-7 m. 1 5 Kontakte netteier før graving inntil høyspent. Følge begrensninger som er gitt ved graving under høyspentlinje. Entreprenør Entreprenør 2.5 Skade på arbeidstaker som følge av eksponering for væske under trykk Mangelfull kartlegging og/eller inntegning av vannledninger Menneskelig svikt Det skal graves parallelt med eksisterende spillvannsledning hele veien fra E-18 til ny pumpestasjon. 1 4 Innhente oppdaterte kart over infrastruktur i grunnen. Utføre ledningspåvisning. Den eksisterende vannledningen må ivaretas ved kryssing ifm. Visterbekken. Entreprenør Entreprenør Entreprenør Side 14 av 18

294 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura: Entreprise F01 - Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Revisjon: F02 Nr. Uønsket hendelse Mulige årsaker Beskrivelse Vurdering av risiko S K R Risikoreduserende tiltak Ansvar 2.6 Skade på arbeidstaker som følge av maskinvelt Tunge kjøretøy Ustabile masser Menneskelig svikt Fra pumpestasjon til Brandsrud gård vil det i et område bli graving i sidebratt terreng/skråning. Det vil her være risiko for at maskiner sklir ut/velter. 2 5 Gjennomføre "sikker jobb" analyse (SJA) for plassering av maskiner i bratt terreng. Entreprenør Det kan også oppstå risiko ved arbeid med maskiner ved bekken og arbeid med gropene. 3. Kryssing av FV Skade på tredjeperson som følge av fall i grop Mangelfull sikring/ avsperring Teknisk svikt (kjøretøy) Mangelfull informasjon Menneskelig svikt Kryssing av FV128 vil skje ved hjelp av no-dig løsning, der rør presses under veien. Pressgropa på nordsiden av veien vil kunne gripe inn i G/S-vei slik at myke trafikanter potensielt kan falle i gropa. 1 5 Gjennomføre arbeidet i henhold til Statens vegvesens håndbøker, herunder å etablere skiltplan og arbeidsvarslingsplan. Etablere sikring rundt pressgrop. Entreprenør Entreprenør Side 15 av 18

295 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura: Entreprise F01 - Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Revisjon: F02 Nr. Uønsket hendelse Mulige årsaker Beskrivelse Vurdering av risiko S K R Risikoreduserende tiltak Ansvar 4. Etablering av pumpestasjon 4.1 Skade på arbeidstaker som følge av utrasing av masser(byggegrop) Værforhold Inntrenging av vann fra bekk, spesielt ved flom Sprengningsarbeider Menneskelig svikt Det skal etableres en byggegrop for pumpestasjonen som blir 7-8 m dyp. Det er antatt et løsmassedekke på 2-3 m over fast fjell som først skal graves av. Det skal deretter sprenges. Det skal i tillegg etableres en fordrøyningstank som blir liggende ca. 4-5 m dypt. Arbeider i og ved bekk medfører ekstra risiko for vanninntrenging i grop. 1 5 Følge grave- og sprengningsplan, tegning V002. Dersom gravedybden overskrider 4 m, skal geotekniker kontaktes umiddelbart for vurdering av graveskråninger. Vurdere stabilitet og nødvendig arbeidssikring av berg (rensk, bergbolter, evt. steinsprangnett) Sørge for vannlensing av grop ved behov. Vurdere å avbryte arbeid i en flomsituasjon. Entreprenør Entreprenør Entreprenør Entreprenør Entreprenør Omlegging av bekk. Entreprenør 4.2 Skade for arbeidstaker/ tredjeperson som følge av fall i byggegrop Mangelfull sikring/ avsperring Menneskelig svikt Se hendelse 4.1. Fare for at personer faller ned i byggegropa. 1 5 Etablere sikring rundt byggegrop. Entreprenør 4.3 Skade på arbeidstaker og/eller tredjeperson som følge av utrasing eller steinsprut ved sprengning Mangelfull overdekking eller sikring av området. Feil/mangler ved ladning og planlegging av salve. Menneskelig svikt Det skal sprenges ved etablering av byggegrop for pumpestasjon. Sprengning i bunn av grop kan påvirke skråning/ avstiving dersom ikke arbeidene utføres som beskrevet. 2 4 Følge grave- og sprengningsplan, tegning V002. Varsle naboer og vurdere behov for sperring av vei ved sprengning. Sørge for tilstrekkelig tildekking for å hindre steinsprut. Entreprenør Entreprenør Entreprenør Overholde vibrasjonskrav/ grenseverdi. Entreprenør Side 16 av 18

296 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura: Entreprise F01 - Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Revisjon: F02 Nr. Uønsket hendelse Mulige årsaker Beskrivelse Vurdering av risiko S K R Risikoreduserende tiltak Ansvar 4.4 Skade på arbeidstaker som følge av eksponering for strøm/spenning (luftstrekk) Mangelfull kartlegging av kabler Menneskelig svikt Det går et luftstrekk (lavspent) rett over området hvor pumpestasjonen skal etableres. Det vil således være risiko for å komme borti luftstrekket med anleggsmaskiner/ grabb. 3 3 Vurdere å legge om lufstrekket når pumpestasjonen skal etableres. Utvise aktsomhet ved bruk av maskiner inntil lufstrekk. Norconsult Entreprenør 4.5 Skade på arbeidstaker som følge av nedfall av tunge elementer Mangelfull sikring av last Svikt i løfteutstyr Menneskelig svikt Inneheising av prefabrikkert underdel og overbygg til pumpestasjon. Eksisterende pumpestasjon skal fjernes etter at ny pumpestasjon er tatt i bruk. 1 5 Unngå å oppholde seg under hengende last. Gjennomføre SJA før løft av tunge elementer. Følge opp rutiner for sikring av last, og kontroll av løfteutstyr. Entreprenør Entreprenør Entreprenør 4.6 Skade på arbeidstaker som følge av eksponering for helseskadelig gass (H 2S) Stillestående spillvann som avgir gass Manglende ventilasjon Ved riving av eksisterende Visterbekken pumpestasjon, vil det være risiko for eksponering for H 2S-gass når man arbeider i eksisterende pumpestasjon. 1 5 Anvende mobil gassmåler så lenge spillvann er tilstede i eksisterende stasjon. Dialog med driftspersonell fra Eidsberg kommune. Entreprenør Entreprenør 4.7 Skade på arbeidstaker som følge av eksponering for bakterier fra spillvann Feil under omkobling Menneskelig svikt Ved omkobling av eksisterende spillvannsledninger, kan man bli eksponert for bakterier ved sprut. 3 2 Følge rutiner for omkobling av spillvannsledninger. Ha tilgjengelig skyllemuligheter. Entreprenør Entreprenør Side 17 av 18

297 Oppdragsnr.: Dokument nr.: HMS-03 VA for Nortura: Entreprise F01 - Sloraveien PST med tilhørende SPPL Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Revisjon: F02 Nr. Uønsket hendelse Mulige årsaker Beskrivelse Vurdering av risiko S K R Risikoreduserende tiltak Ansvar 4.8 Skade på arbeidstaker som følge av eksponering for væske under trykk/ drukning Overgraving av hovedvannledning Vibrasjoner fra sprengning skader hovedvannledning Vannledningen løsner i ikkestrekkfaste muffeskjøter ved fjerning av nærliggende masser Det ligger en 300 mm hovedvannledning nært innpå området hvor byggegropa for ny pumpestasjon skal etableres. Det vil risiko for både overgraving og vibrasjonsskade ved sprengning. Vannledningen må også ivaretas ved kryssing av Visterbekken. 2 5 Gjennomføre SJA før oppstart av grave- og sprengningsarbeider i nærhet til hovedvannledningen. Kartlegge avstengingspunkter for hovedvannledningen for å sikre rask avstengning ved en evt. lekkasje/ skade på ledningen. Overholde vibrasjonskrav/ grenseverdier ved sprengning. Entreprenør Entreprenør Entreprenør 5. Kryssing av Visterbekken 5.1 Skade på arbeidstaker i forbindelse med kryssing av bekk Høy vannføring/ kryssing i feil tidsrom Inntrenging av vann fra bekk Det kan være risiko for fall i vann. 2 4 Kryssing må skje når det er lav vannføring i bekken. Etablere midlertidig demning/ omlegging av bekk ved kryssing. Entreprenør Entreprenør 5.2 Negativ påvirkning på ytre miljø som følge av kryssing av bekk Erosjon Arbeid i perioder som er kritisk for aktuelle arter Bekken kan vaske ut. Edelkreps- og aurebestand kan påvirkes av arbeidene. Det forutsettes at bekken krysses i en periode med lav vannføring. 2 3 Erosjonssikre/plastre med store steiner. Ved graving i rennende vann skal det benyttes siltgardin. Unngå arbeid i vann periodene april/mai, juni/juli og oktober/november. Entreprenør Entreprenør Entreprenør Side 18 av 18

298 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg G Bilag 3 Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.:

299 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Entreprise F01 - Sloraveien pumpestasjon med tilhørende spillvannspumpeledning Oppdragsnr.:

300 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 F For anskaffelse LaSor MaSov LaSor D For godkjennelse hos oppdragsgiver LaSor MaSov LaSor Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 2 av 13

301 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Lokalisering og beskrivelse av tiltaket 5 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sammendrag av fase 1: Historiske kartlegginger av det berørte området Prøvetaking Analyser 8 3 Tiltaksplan Innledning Massedisponering Sikrings-, beredskaps- og kontrolltiltak for spredning av forurensning i anleggsfasen Generelt Utgraving Mellomlager Transport og leveranse Beredskap for ytterligere prøvetaking Sikrings-, beredskaps- og kontrolltiltak for menneskelig eksponering i anleggsfasen Overvåking, etterkontroll og rapportering Tidsplan 12 4 Referanser 13 x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 3 av 13

302 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 Sammendrag Norconsult er engasjert av Eidsberg kommune til å utføre en miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeide en tiltaksplan for forurenset grunn ved nedleggelse av nytt VA-nett i forbindelse med Nortura Hærlands planlagte driftsutvidelse. Det skal ikke tas prøver i forkant av gravearbeidene, ettersom det er til hinder for allmenn ferdsel og landbruk. Det vil derfor utføres grunnundersøkelser i tråd med Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (1) i første uken av gravearbeidene, og det er utarbeidet en tiltaksplan i henhold til Forurensingsforskriftens kapittel (2). Forventet utgravd massevolum er omkring 6500 m 3. Av disse er omkring 90 % planlagt gjenbrukt som fyllmasse i sonen 0,5 til 4,5 m under bakkenivå. Overskytende skal fraktes ut av tiltaksområdet og deponeres. Massene vil deponeres i henhold til sine tilstandsklasser etter hvert som analyseresultater foreligger. x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 4 av 13

303 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Norconsult har på oppdrag fra Eidsberg kommune utarbeidet denne tiltaksplanen for håndtering av forurenset grunn ved etableringen av nytt VA-nett. Ettersom prøvetakingsarbeidet vil være til hinder for allmenn ferdsel og jordbruk, skal masseprøver tas under anleggsfasen. Arbeidets hensikt er å beskrive forurensningstilstanden i grunnen på anleggsområdet samt å utarbeide en tiltaksplan som skal sikre akseptabel risiko for påvirkning av helse og miljø ved anleggsarbeidene og etter at tiltaket er sluttført. Arbeidet baserer seg på kravene i Forurensningsforskriftens kapittel 2 (2), samt Miljødirektoratets veileder for Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA-2553/2009 (1) med tilliggende veiledere, standarder og krav, herunder TA-1629/99 Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn (3) og NS-ISO : Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter (4). 1.2 LOKALISERING OG BESKRIVELSE AV TILTAKET Traseen ligger i Eidsberg kommune, Østfold (Figur 1) og er i tre hoveddeler: Del 1 strekker seg i sørøstlig retning fra nordsiden av E18, ca. 250 m rett nord fra Hærland kirke, til den nye pumpestasjonen ved Visterbekken, 250 m vest for Brandsrud (Figur 2). Del 2 går fra pumpestasjonen ved Visterbekken og østover over utmark og dyrket mark til Brandsrud. Del 3 går fra like vest for Brandsrud og sørøstover til Noturas Hærland-anlegg. Traseen er til sammen omkring 1700 m lang og berører hovedsakelig arealbrukstypen trafikkareal og landbruk, med størstedelen av traseen over jordbruksjord. Prøvetaking er planlagt gjennomført i løpet av den første uka av anleggsarbeidene, med oppstart tidligst høsten De planlagte prøvetakingspunktene er merket i Figur 2. x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 5 av 13

304 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 Figur 1 Geografisk plassering av undersøkelsesområdet (Kilde: Kartverket 2014) Figur 2 Plassering av trasé og prøvepunkter (grunnlag fra Norconsult AS) x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 6 av 13

305 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser Miljøtekniske grunnundersøkelser utføres i to faser. Fase 1 er en gjennomgang av arealenes historikk for å vurdere sannsynligheten for forurensninger i grunnen. Fase 2 omfatter prøvetaking av grunnen basert på resultatene fra Fase 1. Analyseresultater for hvert prøvepunkt vurderes mot gjeldende normverdi og tilstandsklasser som er etablert for en rekke stoffer. Mest aktuell arealbruk er jordbruk. Miljødirektoratets veileder (1) har imidlertid ingen arealbruksklasse som dekker jordbruksområder. Det er likevel tatt høyde for jord til grønnsaksdyrking i tilknytning til boliger og barnehager, og det er denne arealbruksklassen vi legger til grunn for jordbruksmassene. Tabell 1 - Tilstandsklasser og arealbruk. Kilde: TA-2553/2009 (1). Tilstandsklasse Industri og trafikkareal Boligområder Klasse 1, meget god Ingen tiltak nødvendig Ingen tiltak nødvendig Klasse 2, god Kan brukes Kan brukes ** Klasse 3, moderat Kan brukes Kan brukes >1 m dyp Klasse 4, dårlig Kan brukes* Fjernes*** Klasse 5, svært dårlig Kan brukes >1 m dyp* Fjernes Over kl 5, farlig avfall Fjernes Fjernes * dersom risikovurdering for helse og spredning tilsier at dette er akseptabelt ** Toppjord (<1m dyp) som skal brukes til dyrking av grønnsaker, må tilfredsstille tilstandsklasse 1 for stoffene PCB7, PAH16, benzo(a)pyren, cyanid og heksaklorbenzen. *** For stoffene alifater C8-C10 og C10-C12, benzen og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering mhp. spredning og avgassing kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. 2.1 SAMMENDRAG AV FASE 1: HISTORISKE KARTLEGGINGER AV DET BERØRTE OMRÅDET Det er ikke utført tidligere miljøtekniske undersøkelser i området. Det er heller ikke identifisert grunnforurensning i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase (5). På grunnlag av eksisterende arealbruk kan vi i hovedsak forvente lettere forurensing fra hydrokarboner og PAH16 i tilstandsklasse 1-3 i delen av traseen som går under bil-, sykkel- og gangvei. I landbruksområdet forventer vi naturlige, stedegne masser som kan anses som rene. Det skal likevel tas prøver herfra for å kontrollere for plantevernmidler. x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 7 av 13

306 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D PRØVETAKING Prøvetakingen vil gjennomføres i løpet av anleggsfasens første uke, med planlagt start våren Alle avmerkede prøvepunkter (Figur 2) vil undersøkes i løpet av denne perioden. Det gjøres oppmerksom på at punktene er omtrentlige, og nøyaktig plassering vil foretas i felt under prøvetaking. Det legges opp til konsentrert prøvetaking der det er mistanke om spesielle forurensninger, og ellers stikkprøvetaking på resten av traseen. Dersom analyser av omkringliggende masser indikerer det, eller der det er mistanke om punktforurensing, kan antall prøvepunkter økes. Der traseen går under eller like i nærheten av eksisterende bil-, sykkel- eller gangvei, antar vi at de oppgravde massene vil bestå av et topplag med avrettingsmasse og fyllmasse over hele gravedypet og at massene er relativt homogene. I landbruksområdet forventer vi stedegne, naturlige masser. Siden traseen ligger i relativt bratte bakker mot Visterbekken, som er karakterisert som en viktig naturtype (6), er det likevel viktig å vurdere påtrufne forurensninger med hensyn til spredningspotensial. Utførende entreprenør har ansvar for kabelpåvisning før graving og prøvetaking. For å sikre nødvendig fleksibilitet i prøvetakingen kreves det en sikkerhetssone på tre meter for kabelpåvisningen slik at angitte prøvepunkter kan justeres i henhold til de lokale forholdene. Prøvetakingen utføres av kompetent miljørådgiver hos Norconsult AS. 2.3 ANALYSER Prøvetatte masser skal analyseres for metaller, oljeforbindelser (C5-C35), PAH, BTEX og PCB i henhold til Miljødirektoratets krav. Prøver fra jordbruksjord skal også analyseres for DDT og Lindan og eventuelt andre plantevernmidler. Analysene gjennomføres av kompetent laboratorium med raskeste leveringstid. Masser som skal leveres til deponi, må i tillegg analyseres for organisk karbon (TOC). Resultatene vurderes av kompetent miljørådgiver hos Norconsult så snart de foreligger, og anbefalinger om massedisponering overleveres tiltakshaver og entreprenør. Fullstendige analyserapporter følger med anbefalingene. x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 8 av 13

307 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 3 Tiltaksplan 3.1 INNLEDNING Denne tiltaksplanen dekker kravene i forurensningsforskriftens 2-6 samt andre viktige forhold. Planlagt arealbruk er trafikkareal, og omkring halvparten av massene er planlagt gjenbrukt på stedet, mens det overskytende skal fraktes ut av tiltaksområdet. Etter planen skal omkring 6500 m 3 masser graves opp. Utførende entreprenør for gravearbeidene er ansvarlig for å inneha den nødvendige ansvarsrett og sentral godkjenning for arbeidet, evt. skal entreprenør være godkjennbar i en eventuell søknad om lokal godkjenning. 3.2 MASSEDISPONERING I området som benyttes til jordbruk, kan masser i tilstandsklasse 1 og 2 gjenbrukes som fyllmasse. Toppjord må tilfredsstille tilstandsklasse 1 for stoffene PCB7, PAH16, benzo(a)pyren, cyanid og heksaklorbenzen. Masser i tilstandsklasse 3 kan brukes som dypereliggende jord under 1 m. For stoffene alifater C8-C10 og C10-C12, benzen og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering med hensyn på spredning og avgassing kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. For alle andre stoffer i tilstandsklasse 4 og alle stoffer i tilstandsklasse 5 skal massene fjernes og leveres til godkjent mottak for forurensede masser. I området som klassifiseres som trafikkareal, kan masser i tilstandsklasse 1, 2 og 3 gjenbrukes som fyllmasse. Masser i tilstandsklasse 4 kan benyttes dersom en risikovurdering kan dokumentere at dette er forsvarlig med hensyn til helse og forurensningsspredning i driftsfasen. Masser i tilstandsklasse 5 kan brukes som dypereliggende jord under 1 m dersom en risikovurdering kan dokumentere at dette er forsvarlig med hensyn til helse og forurensningsspredning i driftsfasen. Det overskytende er planlagt fraktet ut av tiltaksområdet. Omfanget av forurenset masse vil anslås parallelt med gravearbeidet, og massene kan først disponeres når analyseresultater foreligger. Forurensede masser skal leveres til godkjent mottak. Forurensningsforskriften legger ingen begrensninger på disponering av rene masser, men annet regelverk kan imidlertid komme til anvendelse. Ved oppgraving av masser skal massene sorteres slik at rene masser ikke blandes sammen med forurensede masser. Større enkeltgjenstander/partikler, asfalt, teglstein, bygningsrester, jernskrap, plast etc. sorteres også ut. Stein kan med fordel sorteres ut fra massene. x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 9 av 13

308 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 Fjell og stein med diameter som er større enn 25 mm og uten synlig forurensningsbelegg anses å være rene og kan håndteres fritt. Synlig avfall i massene skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak. Der asfalt- og betongdekke skal rives, må disse massene håndteres forsvarlig. 3.3 SIKRINGS-, BEREDSKAPS- OG KONTROLLTILTAK FOR SPREDNING AV FORURENSNING I ANLEGGSFASEN Generelt Entreprenøren skal utarbeide en beredskapsplan som bl.a. skal omfatte varsling til myndigheter og brannvesen ved akutt forurensning eller fare for dette. Det vises til Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fastsatt av Miljøverndepartementet Utgraving Avrenning og støving i forbindelse med utgraving av forurenset masse må unngås, eksempelvis ved tildekking med presenning, lagring i containere eller ved direkte lasting og tildekket transport på lastebil. Massene håndteres deretter i samråd med godkjent mottak. Hvis det blir behov for å lense byggegrop ved utgraving av forurenset masse, skal eventuelt lensevann samles opp og renses i rensecontainer. Slam og olje fra rensecontainer må leveres til godkjent mottak. Det må utføres en vurdering av fagpersoner hvor vannet skal pumpes. Dersom det blir aktuelt med påslipp av lensevann fra byggegropen på kommunalt nett må det sendes en søknad til Eidsberg kommune, Vann- og avløpsetaten Mellomlager Ved mellomlagring av masser skal mellomlageret etableres på et område hvor forurensningsgraden er dokumentert å være tilsvarende som i massene. Forurensede masser legges på en presenning eller annen tett flate. For lagring i mer enn én dag, eller ved sterk vind eller nedbør, bør massene dekkes med presenning eller lignende. Hvis det mellomlagres masser i forskjellige forurensingskategorier, må disse holdes adskilt. Hvis masser med ulike forurensingskategorier ikke holdes adskilt, skal alle masser betraktes som å tilhøre høyeste påviste tilstandsklasse. Andre nødvendige tiltak, som avskjærende grøft med drenering til rensecontainer, må vurderes for å hindre avrenning av forurenset sigevann fra mellomlageret til områder som ikke er forurenset Transport og leveranse Forurensede masser som skal transporteres ut av anleggsområdet skal i hovedsak fraktes direkte til godkjent mottak for forurensede masser. Under transport skal det nyttes lastebiler med løsninger som forhindrer avrenning og/eller støvdannelse. Entreprenør skal kreve dokumentasjon fra mottak på leveranse av forurensede masser. Tiltakshaver vil følge opp entreprenøren i forhold til korrekt disponering av masser og dokumentasjon av levering til mottak, slik at sannsynligheten for feildisponering av masser blir redusert til et minimum. x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 10 av 13

309 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D Beredskap for ytterligere prøvetaking Dersom det oppdages sterk forurensning (synlig forurensning eller evt. lukt) i gravemassene, såkalte "hot-spots", skal arbeidet stanses og faglig ekspertise tilkalles. Vurdering av behov for eventuelle tiltak avgjøres på grunnlag av feltobservasjoner og analyser av masser i gravegrop. 3.4 SIKRINGS-, BEREDSKAPS- OG KONTROLLTILTAK FOR MENNESKELIG EKSPONERING I ANLEGGSFASEN Entreprenørens beredskapsplan skal bl.a. omfatte tiltak for å sikre mot menneskelig eksponering mot farlige stoffer i anleggsfasen. Helserisiko i anleggsfasen er forbundet med hudkontakt og i noen grad inhalering av støv. Ettersom utgravingene skal foregå i friluft, anses avgassing ikke å utgjøre noen uakseptabel risiko for anleggsarbeidere. Følgende verneutstyr skal benyttes av personell som skal gjennomføre oppgraving/sortering av forurenset masse: - Kjeledress med tettvevet stoff - Hjelm og vernestøvler - Hansker - Støvmaske ved evt. støvdannelse - Briller ved evt. støvdannelse eller fare for sprut, alternativt visir. I tillegg skal disse generelle sikringstiltakene iverksettes: - Personlig hygiene skal utøves. - Hender skal vaskes etter hvert skift og før spising. - Tilsølt hud skal vaskes umiddelbart ved kontakt med sterkt forurensede masser. - Nødvendig førstehjelpsutstyr inkl. øyespyleutstyr skal være tilgjengelig. - Under anleggsarbeidet skal besøkende på byggeplassen bli informert om de påviste forurensningene. - Uvedkommende skal ikke ha adgang til anleggsområdet. - Anleggsområdet skal holdes inngjerdet. 3.5 OVERVÅKING, ETTERKONTROLL OG RAPPORTERING Kontrollen vil bestå i å følge opp entreprenøren med hensyn til korrekt disponering av masser og dokumentasjon av levering til godkjent mottak. Det utarbeides sluttrapport for disponering av forurensede masser basert på dokumentasjon fra entreprenør. Rapporten dokumenterer massedisponering, gjennomførte tiltak og eventuelle analyseresultater fra prøvetaking underveis. Sluttrapporten sendes til Eidsberg kommune, Plan- og bygningsetaten. Sluttrapporten skal blant annet inneholde: Beskrivelse av tiltak og utført arbeid x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 11 av 13

310 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 Beskrivelse av hvordan oppgravde masser er håndtert, fram til endelig disponering, med angivelse av mengder. Dette gjelder også for forurensede masser som er gjenbrukt på anlegget. Dersom forurensede masser er omdisponert på området, må det vises hvor disse blir plassert. Leveringssedler fra mottak av forurensede masser skal legges ved. Påvist forurensning registreres i Miljødirektoratets Grunnforurensningsdatabase, også dersom den fjernes. 3.6 TIDSPLAN Planlagt oppstart for grunnarbeidene er våren 2016, med ferdigstillelse i løpet av x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 12 av 13

311 VA for Nortura Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Oppdragsnr.: Dokument nr.: Miljø-02 Revisjon: D01 4 Referanser 1. TA-2553/2009. Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Miljødirektoratet Forurensningsforskriften kap. 2, inkl. vedlegg 1 Normverdier (2009) ( 3. TA-1629/99 Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn. Miljødirektoratet NS-ISO : Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter. 5. Miljødirektoratets database over forurenset grunn ( 6. Miljødirektoratets dababase over viktige naturtyper ( x:\nor\oppdrag\askim\513\38\ \5 arbeidsdokumenter\80 forurenset grunn\f01\tiltaksplan\ miljø-02 miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan_f02.docx Side 13 av 13

312 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg G Bilag 4 Byggherrens skjema for endringsbehandling Oppdragsnr.:

313 MILJØ OG KOMMUNALTEKNIKK VA FOR NORTURA ENTREPRISE F01 Byggherrens endringsanmodning/ endringsvarsel/endringsordre/ godkjennelse av krav Kontrakt: F01 - NN Melding nr.: nn-001 Kontraktspart: Navn/firma Dato: Event varsel/avvik: Utsteder: Endringsordren/godkjennelsen gjelder: a) Utstedelse av endringsordre - Ordinær utstedelse, jf Utstedelse som følge av entreprenørens varsel, jf b) Godkjennelse av krav fra entreprenøren om justering av firster eller vederlag pga. andre forhold enn endring Kort beskrivelse av endringen/godkjennelsen: Eventuelle vedlegg: - Endringsordre: Beskrivelser, tegninger, pålegg, mv. - Godkjennelse: Entreprenørens varsel/krav. Rett til fristforlengelse: Antall dager (eller annen tallfesting av forlengelsen): Ikke avklart omfanget, byggherren avventer entreprenørens spesifikasjon Rett til vederlagsjustering: Avregningsmetode: Kontraktens enhetspriser (se vedlegg) Kontraktens justerte enhetspriser (se vedlegg) Ny fastpris (se vedlegg) Regningsarbeid Særlige utgiftsposter: Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift, mv. jf. 25.3,2 a Økte utgifter pga. nedsatt produktivitet mv. jf. 25.3,2 b Tallfestet beløp: Ikke avklart størrelsen, byggherren avventer entreprenørens spesifikasjon: Dato: Byggherrens sign.: Avtale om endringskonsekvenser/krav inngått ved entreprenørens signatur: Dato: Entreprenørens sign.:

314 Tilbyder: Beskrivelse, kommentar: Pristilbud (eks mva): Dato: Sign. tilbyder: Byggherre/rådgiver vurderer: Kommentarer, anbefaling: Dato: Sign. BL/rådgiver: Byggherre/byggeleder godkjenner: Godkjenning, avslag, kommentar: Omforent pris (eks mva): Kr. Regningsarbeid Dato: Sign. Byggherre/BL: Side 2 av 2

315 VA for Nortura Entreprise F01 Sloraveien PST med tilhørende SPPL Vedlegg G Bilag 5 Krav til innmåling av VA-ledningsnett Oppdragsnr.:

316

317 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Koordinatbestemt innmålingsdata Koordinatsystem Hva skal innmåles Komplekse installasjoner Dataformat Temakoder «Som bygget» -tegninger Bilder / Kumskjema Kumskjema Rørinspeksjoner av selvfallsledninger Sammendrag for hvilke filformat som skal leveres med dokumentasjonen... 7 Side 2 Revisjon

318 1 Innledning Dette dokumentet omhandler krav til innmåling og dokumentasjon av VA-nett som utbygges for Eidsberg kommune eller anlegg som er beregnet for overtagelse. Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget. Eidsberg kommune benytter Gemini VA som kart- og forvaltningsprogram for ledningsnettet. Denne beskrivelsen retter derfor dokumentasjonskravet mot dette programmet. Følgende dokumentasjon skal leveres: Koordinatbestemt innmålingsdata Tegninger/detaljtegninger som viser hvordan anlegget er utbygd Bilder/kumskjema Rørinspeksjoner av selvfallsledninger. Dette punktet gjelder bare dokumentasjonen og ikke krav til gjennomføring. 2 Koordinatbestemt innmålingsdata Alle installasjoner og ledninger skal måles inn. 2.1 Koordinatsystem Det utbygde anlegget skal koordinatbestemmes med GPS eller totalstasjon i koordinatsystemet EUREF89 UTM SONE 32. Høyder (z-koordinater) moh. i henhold til NN2000. Nøyaktigheten skal være på +/- 0,10 meter i grunnriss (X- og Y-koordinat) og høydenøyaktigheten skal være på +/- 0,05 meter. Det må dokumenteres hvem som har utført innmålingene, samt type utstyr som er benyttet og hvilket fastmerke som er benyttet som referanse. 2.2 Hva skal innmåles Alle installasjoner på anlegget skal måles inn. Kummer skal måles inn med x, y og z på senter lokk. Det skal i tillegg måles nedmål til installasjoner i kummen. Trykkledninger måles på toppen av ledningen og selvfallsledninger måles bunn innvendig rør. Renner måles som bunn renne. Tabellen på neste side viser hvilke punkter som skal måles inn, hvilke tema-navn som skal benyttes og hva som skal måles (x,y,z). Side 3 Revisjon

319 Type pkt Tema i koordinatliste Hva skal måles Kum VL, SP, OV, AF x, y, z for senter lokk z for alle tilknyttede ledninger Gatesluk SLU x, y Stoppekran KRN x, y Gren på ledning GRN x, y, z Stikkledningsende vednyanlegg x, y, z Anboringer ANB x, y Utslippspunkt (ende på ledn.) UTS x, y, z Trasépunkt TRS x, y, z Minimum hver 25. meter på rette strekk Horisontale bend Vertikale bend Vinkelendring ved skjøt/muffe Ved trasekurve (avvik mer enn 0.5 meter fra rett linje mellom kummer) måles for hver 5. meter Dimensjonsoverganger Materialoverganger Pumpestasjoner, overløp, tanker, etc. Kryssningspunkter Detaljert innmåling (x,y,z) med flere målepunkter. Tegning som viser målepunktene skal vedlegges. Nedgravde hjelpekonstruksjoner. (forankring, avlastningsplate, etc.) Nedgravd armatur Bekkeinntak Kabel / trekkerør (Vinkelpunkter, trasépunkter og kummer) Gatelyskabel og lysmastfundament (Vinkelpunkter, trasépunkter og elektroskap) Olje-, fett- og slamutskiller x, y, z x, y, z x, y, z x, y, z x, y, z x, y Ledninger skal fremstå som linjeobjekter i innmålingsdataene. Linjeobjektene skal være sammenhengende fra ett installasjonspunkt til neste installasjonspunkt. Ledningstype, dimensjon og materialtype skal vises på kartplott. Trykkledninger måles på toppen av ledningen og selvfallsledninger måles bunn innvendig rør. Side 4 Revisjon

320 2.3 Komplekse installasjoner Ved dokumentasjon av komplekse konstruksjoner som f.eks. overløp og pumpestasjoner skal det leveres egen skisse som viser relevante høydekoter. 2.4 Dataformat Koordinatliste skal ha unike punktnummer som samsvarer med all øvrig dokumentasjon og denne skal leveres som utskrift samt i digital form. Filformatene skal være KOF og SOSI. KOF-filen skal redigeres og overleveres i formatet vist i eksempel under. Eksempel på innhold i KOF-fil Innmålingspunktene skal systematiseres i en xls-fil der nedmål med riktig kotehøyde på objektene føres inn. Se eksempel under. Eksempel på regneark-oppsett 2.5 Temakoder Det skal benyttes temakoder på alt som måles inn i henhold til en hver tid gjeldende SOSI-standard. Side 5 Revisjon

321 3 «Som bygget» -tegninger Det skal leveres «som bygget»-tegninger av det utbygde anlegget. Det skal leveres plan- og detaljtegninger. Tegninger skal være i henhold til Norm for VA-ledningskartverk, siste versjon. Alle ledningstraseer skal vises og punkter skal angis med punktnummer. Ledningstype, dimensjon og materialvalg skal fremkomme. Ledningsutstyr som ventiler, utvisere, mengdemålere, lufteklokker, brannventiler, blindeflens med mer skal også fremkomme. Nummereringen skal samsvare med koordinatliste for de innmålte objektene/ledningene. Det skal fremkomme på tegningene hva som er utført ved sanering av gamle installasjoner. Eksempelvis kan dette være ledninger som er fjernet, lagt død, i drift etc. Målestokken på tegningen skal være tilpasset utskriftsformat. Tegningene skal leveres i PDF- og papirformat. 4 Bilder / Kumskjema Utført jobb skal dokumenteres med bilder. Alle bilder av detaljer skal være orientert mot nord. Følgende detaljer skal avfotograferes: Alle kummer innvendig Alle kumgrupper utvendig før igjenfylling Nedgravd armatur Anboringer Bakkekraner Bend Overganger Forgreninger utenfor kum Bekkeinntak Andre vesentlige installasjoner Bildene skal nummereres slik at de samsvarer med koordinatliste for de innmålte objektene/ledningene. Ved flere bilder av samme installasjon eller objekt skal det påføres et løpenummer i tillegg. Bildene skal leveres i digital form (JPG-format). 4.1 Kumskjema Det skal leveres kumskjema for alle kummer. Eidsberg kommunes mal skal benyttes. Skjemaet skal ha filnavn som refererer til det innmålte objektet. Kumskjemaet skal være i digital form og leveres i docx-format og PDF-format, samt som papirutskrift. Side 6 Revisjon

322 5 Rørinspeksjoner av selvfallsledninger Det skal kjøres rørinspeksjon av selvfallsledninger. Objektene som kjøres skal nummereres i video og rapport med sammenfallende nummerering som på «som bygget»-tegningene. Rørinspeksjon skal kun utføres av firma hvor utførende personell har gjennomgått operatørkurs i rørinspeksjon, og i tillegg kan dokumentere utførte inspeksjoner. Rapport fra rørinspeksjon skal tilfredsstille kravene gitt i til en hver tid gjeldende VA-norm for Eidsberg kommune. Rapporten skal bestå av Papirkopi med kart merket med kontrollert rørstrekning Tekstfil i «GEMINI VA»-format som eksporteres ut av rørinspeksjonsprogramvaren Video av kjørt strekk leveres i fil kompatibelt med WinCan / Windows Media Player (MPEG) Inspeksjonen skal deles opp i kumstrekk Kopi av rapporten leveres i PDF-format og papirutskrift Bilder i rapporten leveres i JPG-format og papirutskrift 6 Sammendrag for hvilke filformat som skal leveres med dokumentasjonen Dokumentasjon SOSI KOF Xls Papirutskrift PDF docx Gemini JPG Mpeg Txt-fil Innmåling X X X X Tegninger X X Bilder X Kumskjema X X X Rørinspeksjon X X X X X Side 7 Revisjon

323 KUMSKJEMA Prosjekt: Kum nr: Kumtype (Vann,) Byggherre: Sted/gate: Profil nr: Hovedentreprenør Tegning nr: Kontrollør: Firma: ETTER RØRLEGGING N Kum: Kum: Kum: Kum: NEI JA Kravr Kontr Kontr 1 Bunnseksjon tilfredsstillende utført 2 Kumgjennomføringer tilfredsstillende utført C1 C1 3 Kumringer tilfredsstillende montert C1 4 Rør og rørdeler i h.h.t. tegninger/spesifikasjoner 5 Forankring av rør og rørdeler i h.h.t. tegninger/spesifikasjoner C2 C1 6 Kumstige/mellomdekke i h.h.t. spesifikasjoner og krav C2 7 Merking av kum innvendig mtp. Styrkeklasse, betongkvalitet, produsent A1 8 Generell tilstand av kum m/innhold i h.h.t. krav gitt i A2 A2 9 Tetthetsprøving utført med luft i h.h.t. NS 3550 B5 10 Tetthetsprøving utført med vann i h.h.t. NS Jordingskabel er ført inn i kabelkum B5 C mm nylontau er trukket gjennom samtlige trekkerør og hengt opp med C2 13 Måleutstyr i h.h.t. beskrivelse 14 Kumlokk og ramme i h.h.t. monteringsanvisning C2 C1

Vise mer