OPPDRAGSBESKRIVELSE SMÅ BYGGEPROSJEKTER KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL II PROSJEKT NR NAVN: TOKERUDKOLLEN

Transkript

1 OPPDRAGSBESKRIVELSE SMÅ BYGGEPROSJEKTER KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL II PROSJEKT NR NAVN: TOKERUDKOLLEN Bærum kommune

2 3139 Tokerudkollen 35 side: 2 av 21 A Orientering om prosjektet... 4 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet... 4 A.1.2 Entrepriseplan... 4 A.1.3 Byggherre, engasjerte rådgivere og byggeleder... 4 B Ytelser og vederlag... 6 B.1 Generell ytelsesbeskrivelse... 6 B.1.1 Forholdet mellom generell og spesiell ytelsesbeskrivelse prising av ytelsene... 6 B.1.2 Definisjoner... 6 B.1.3 Mengdekontroll... 6 B.1.4 Plan- og bygningsloven (NS 3420 A21 og A31)... 6 B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse (NS 3420 A21 og A31)... 6 B.1.6 SHA-plan (NS 3420 A21 og A31)... 7 B.1.7 Energi og miljø - generelt (NS 3420 A21.9 og A31.9)... 7 B.1.8 Rent bygg (NS 3420 A23.71 og A33.71)... 8 B.1.9 Tørt bygg (NS 3420 A og A )... 8 B.1.10 Avfallshåndtering (NS 3420 A23.8 og A33.8)... 8 B.1.11 FDV-dokumentasjon (NS 3420 A21.9 og A31.9)... 9 B.1.12 Opplæring (NS 3420 A21.9 og A31.9)... 9 B.1.13 ID-nummerering og fysisk merking (NS 3420 A21.9 og A31.9) B.1.14 Prøvedriftsperioden (NS 3420 a33.9) B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (eget dokument) B.3 Tilbudsskjema B.4 Mengdebeskrivelse B.5 Tegninger (eget dokument) C Fremdrift og frister...11 C.1 Generelt C.2 Dagmulktsbelagte frister C.2.1 Overtakelse C.2.2 Frister for administrative leveranser etc D Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser...12 D.1 Generelle kontraktsbestemmelser D.1.1 NS 8405:2008 med endringer D.1.2 Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6) D.1.3 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9) D.1.4 Krav til utførelse (NS 8405 pkt. 11) D.1.5 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt. 12) Bærum kommune

3 3139 Tokerudkollen 35 side: 3 av 21 D.1.6 Bruk av underentreprenør og utenlandsk arbeidskraft (NS 8405 pkt. 15) D.1.7 Endringer (NS 8405 pkt. 22) D.1.8 Fristforlengelse (NS 8405 pkt. 24) D.1.9 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 25) D.1.10 Entreprenørens varsler etter NS 8405 kapittel III og IV D.1.11 Fakturering og betaling (NS 8405 pkt. 29) D.1.12 Overtakelse (NS 8405 pkt. 32) D.1.13 Prøvedriftsperiode D.1.14 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8405 pkt. 36) D.1.15 Tvisteløsning (NS 8405 pkt. 43) D.2 Spesielle kontraktsbestemmelser D.3 Administrative bestemmelser D.3.1 Korrespondanse D.3.2 Referater D.3.3 Adferdsregler på byggeplass E Vedlegg (Egne dokumenter)...21 E.1 SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter, jf. B E.2 Fremdriftsplan, jf. C E.3 Skjema: Rapport avvik, jf. D E.4 Skjema: Varsel fra entreprenør til byggherre, jf. D E.5 Skjema: Forpliktelseserklæring 21 Bærum kommune

4 3139 Tokerudkollen 35 side: 4 av 21 A Orientering om prosjektet A.1.1 KORTFATTET BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Bærum kommune ønsker å skifte ut 1 stk. eksisterende heis på Tokerukollen 35. Det er ønske om ny maskinromsløs (MRL) heis i eksisterende sjakt. Entrepriseplan Byggherren har valgt generalentreprise, det vil si at alle arbeider samles i en entreprisekontrakt med en generalentreprenør som har kontrakter med underentreprenører for gjennomføring av arbeidene. Arbeidene skal gjennomføres i en generalentreprise, hvor det er generalentreprenørens ansvar å kontrahere nødvendige underentreprenører. Byggherren kan i tillegg inngå enkeltavtaler om utførelse av tilgrensende arbeider og /eller tjenester. A.1.2 BYGGHERRE, ENGASJERTE RÅDGIVERE OG BYGGELEDER Byggherre / Prosjektledelse: Bærum kommune Prosjekt 1304 Sandvika Prosjektleder: Telefon sentralbord: Telefax: Mobil: E-post: Byggeleder (BL) Firma Adresse Oppdragsleder: Telefon: Telefax: Mobil: Bærum kommune

5 3139 Tokerudkollen 35 side: 5 av 21 E-post: Arkitekt (ARK) Firma: Adresse: Oppdragsleder: Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Rådg.ing. Bygg (RIB): Firma Adresse Oppdragsleder: Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Rådg.ing. Heis (RIH): Firma: BMA Heisteknisk Rådgivning AS Adresse: PB 9058 Grønland, 0133 Oslo Oppdragsleder: Geir Vogt Toven Telefon: Mobil: E-post: geir@bma.no Rådg.ing. El. (RIE): Firma Adresse Oppdragsleder: Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Bærum kommune

6 3139 Tokerudkollen 35 side: 6 av 21 B Ytelser og vederlag B.1 Generell ytelsesbeskrivelse B.1.1 FORHOLDET MELLOM GENERELL OG SPESIELL YTELSESBESKRIVELSE PRISING AV YTELSENE Bærum kommune har visse krav til utførelse av entreprisearbeider som er felles for kommunens entreprisekontrakter. Disse kravene er samlet i dette kapittel B1 Generell ytelsesbeskrivelse. Dette kapittel inneholder ikke prisbærende poster. Priskonsekvenser av kravene i dette kapittel skal derfor medtas i prisingen av kapittel B2 Spesiell ytelsesbeskrivelse. B.1.2 DEFINISJONER Generalentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren for hele eller det alt vesentlige entreprisearbeidet i prosjektet, og som er utpekt som Generalentreprenør. Sideentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren, men som ikke er Generalentreprenør. Entreprenør: Omfatter både generalentreprenør og sideentreprenør. B.1.3 MENGDEKONTROLL - UTGÅR Entreprenøren skal gjennomføre mengdekontroll etter NS 8405 pkt av alle poster som ikke uttrykkelig er angitt som regulerbare. Mengdekontrollen skal foreligge innen to uker etter at kontrakten er undertegnet av begge parter. B.1.4 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (NS 3420 A21 OG A31) Entreprenøren skal være ansvarlig utførende (UTF) og ansvarlig kontrollerende (KUT) for egne kontraktsarbeider, og innfri de krav som stilles i den forbindelse. B.1.5 KVALITETSPLAN FOR UTFØRELSE (NS 3420 A21 OG A31) - UTGÅR Entreprenøren skal innen to uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for egne arbeider. Bærum kommune

7 3139 Tokerudkollen 35 side: 7 av 21 Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherre. Kvalitetsplanen skal fastlegge de viktigste kvalitetsaspektene, samt hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for kontraktsarbeidet. Kvalitetsplanen skal alltid inneholde; organisasjonsplan, fremdrifts- og ressursplan og kontrollplan for egne arbeider. B.1.6 SHA-PLAN (NS 3420 A21 OG A31) - UTGÅR Det er utarbeidet en overordnet SHA-plan i prosjekteringsperioden. Denne ligger som vedlegg under E. Entreprenøren skal utarbeide en egen HMS-plan for egne arbeider i samsvar med denne planen. Generalentreprenøren skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens 2-2 og SHAkoordinator for gjennomføringsfasen. SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for SHA beskrevet i SHA-planen skal leveres innen to uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, likevel senest innen oppstart av kontraktsarbeidene. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf. C2 Dagmulktsbelagte frister. B.1.7 ENERGI OG MILJØ - GENERELT (NS 3420 A21.9 OG A31.9) B Møter/kontroller Temaet energi og miljø skal behandles på byggemøtene. B Dokumentasjon Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon /miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt av entreprenøren. Entreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller planlegger å bruke produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om det er mulig å bruke mindre farlige alternativer, jf. produktkontroll-lovens 3a. Veiledning for gjennomføring finnes i følgende hefte Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser og/eller B Organisering Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Absorbsjonsmaterialer skal være tilgjengelig på påfyllingssteder. Bærum kommune

8 3139 Tokerudkollen 35 side: 8 av 21 B Beredskap Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal registreres og rapporteres. Byggherren har utarbeidet en beredskapsplan for ytre miljø. Entreprenøren skal oppbevare denne på fast plass på riggområdet. Entreprenøren skal orientere alle egne arbeidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold. B.1.8 RENT BYGG (NS 3420 A23.71 OG A33.71) Entreprenøren skal utføre arbeidet etter prinsipper og anvisninger i Rent Bygg - Forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave B.1.9 TØRT BYGG (NS 3420 A OG A ) - UTGÅR Entreprenøren skal utføre arbeide etter prinsipper og anvisninger i Rent Tørt Bygg - Forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave Entreprenøren skal etablere rutiner for fuktmåling før konstruksjoner lukkes. Det skal legges vekt på å unngå skadelig byggfukt. Spesielt gjelder dette uttørking av trematerialer og betong. Fuktinnholdet i slike konstruksjoner skal måles før belegg monteres eller konstruksjoner lukkes. Fuktinnholdet skal være i samsvar med anbefalinger i NBI-blad Uttørking og kontrollmåling av byggfukt. Organiske materialer skal ikke utsettes for fukt. Materialer som har vært utsatt for fuktighet skal kasseres og tillates ikke brukt i bygningen. Dette gjelder selv om materialene er tørket ut etter fuktpåkjenningen. B.1.10 AVFALLSHÅNDTERING (NS 3420 A23.8 OG A33.8) Minst 70 % av avfallet skal sortes på byggeplass (kildesortering). Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde. I forbindelse med behandling av rivetillatelser og byggesaksbehandling stiller Bærum kommune krav om avfallsplaner i henhold til Avfallsforskriften, kap. 15, av se Veileder for avfallsprodusenter. Bærum kommune

9 3139 Tokerudkollen 35 side: 9 av 21 B.1.11 FDV-DOKUMENTASJON (NS 3420 A21.9 OG A31.9) All FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk. Generalentreprenør skal: Utarbeide samordnet fremdriftsplan for alle leveranser av FDV-dokumentasjon Entreprenøren skal: Oppnevne ansvarlig kontaktperson for FDV-dokumentasjon Utarbeide fremdriftsplan for leveranser av FDV-dokumentasjon for egne entrepriser FDV-dokumentasjon og tegninger skal utarbeides som bygget iht. Bærum kommunes retningslinjer ( Retningslinjer for FDV-dokumentasjon og Retningslinjer for DAK-tegninger ) I prosjektet skal Plania innsamlingsark benyttes som innsamlingsverktøy for FDVdokumentasjonen, ref. Retningslinjer for FDV-dokumentasjon Ved entreprenørprosjektering skal underlag, beregninger osv. utarbeidet av entreprenøren leveres som en del av FDV-dokumentasjonen. Utkast til FDV-dokumentasjon skal være levert Byggherren senest ved påbegynnelse av overtakelsesforretningen. Dersom denne fristen ikke overholdes, vil Byggherren kunne nekte overtakelse. Utkastet skal omfatte 100 % av materiell/utstyr som er levert på byggeplassen ved dette tidspunkt. Materiell/utstyr som bestilles etter dette tidspunkt legges inn i FDVdokumentasjonen fortløpende. Det samme gjelder testdokumentasjon og innreguleringsprotokoller som blir ferdige etter dette tidspunktet. FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/bruker. Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp fortløpende i prøvedriftsperioden (eller i reklamasjonsperioden hvis det ikke er avtalt prøvedriftsperiode). FDV-dokumentasjonen skal leveres i et eksemplar i elektronisk versjon, samt et i papirversjon. B.1.12 OPPLÆRING (NS 3420 A21.9 OG A31.9) Entreprenøren skal gjennomføre opplæring av driftspersonell. Entreprenøren skal gi brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av løfteinnretningen/heisen. Opplæringen skal også omfatte nødevakuering av innesperrede personer. Bærum kommune

10 3139 Tokerudkollen 35 side: 10 av 21 Opplæringen skal også omfatte bruk av FDV-dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv.). Dersom det er avtalt prøvedrift skal ovennevnte opplæring foretas både forut for oppstart, og i løpet av prøvedriftsperioden. Dersom det ikke er avtalt prøvedrift skal ovennevnte opplæring foretas før overtakelse. B.1.13 ID-NUMMERERING OG FYSISK MERKING (NS 3420 A21.9 OG A31.9) - UTGÅR Entreprenøren skal fysisk merke bygningsdeler, systemer og komponenter med ID-nummer. Prosjektets ID-nummereringssystem er [ Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet).TFMsystemet finnes utlagt på følgende internettside: 802_TFM/TFM_Start.pdf Hvis ID-nummeret ikke fremkommer på tegninger skal det avklares med ARK/RI. Der entreprenøren er i tvil om tekst, utforming eller festemetode, skal prosjektleder kontaktes. Layout for skiltene skal legges frem til gjennomsyn for prosjektleder og rådgiver. B.1.14 PRØVEDRIFTSPERIODEN (NS 3420 A33.9) Kontrakten omhandler 3 mnd. prøvedrift. B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse (eget dokument) Se Del III. B.3 Tilbudsskjema (eget dokument) Se Del III B.4 Mengdebeskrivelse - UTGÅR B.5 Tegninger UTGÅR Bærum kommune

11 3139 Tokerudkollen 35 side: 11 av 21 C Fremdrift og frister C.1 Generelt Foreløpig fremdriftsplan for prosjektet er oppført i Del III. Fremdriftsplan avklares i kontraktsmøte. C.2 Dagmulktsbelagte frister C.2.1 OVERTAKELSE Frist for overtakelse av kontraktsarbeidet og dagmulkt avklares i kontraktsmøte, og kommer i kontrakten. C.2.2 FRISTER FOR ADMINISTRATIVE LEVERANSER ETC. Det gjelder følgende dagmulktsbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B1 Generell ytelsesbeskrivelse: Levering av SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for SHA, jf. B1.6 SHA-plan : Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr hverdag, likevel minst kr Brudd på antikontraktør klausulen. Se pkt. D.1.6 nedenfor. Bærum kommune

12 3139 Tokerudkollen 35 side: 12 av 21 D Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser D.1 Generelle kontraktsbestemmelser D.1.1 NS 8405:2008 MED ENDRINGER NS 8405:2008 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontraktsbestemmelser i Bærum kommunes entreprisekontrakter. I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Bærum kommunes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som spesielle kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i pkt. D2 nedenfor. Ved motstrid gjelder bestemmelsene i D2 foran bestemmelsene i D1. D.1.2 PARTENES REPRESENTANTER (NS 8405 PKT. 6) Følgende bestemmelser blir nytt andre til sjuende ledd: Prosjektleder er byggherrens representant. Han er byggesakens administrative leder og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og har fullmakt til å fatte beslutninger i tilknytning til styring og kontroll av entreprenørens utførelse. Byggeleder har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider, herunder akseptere tilleggskrav fra entreprenøren, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere og kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er angitt. All kommunikasjon, muntlig og skriftlig, mellom partene skal foregå på norsk, herunder bl.a. kommunikasjon i byggemøter og andre møter, utveksling av varsler, endringsmeldinger mv. Entreprenørens nøkkelpersonell på byggeplass og i hans administrasjon (herunder funksjonene prosjekt- og byggeplassleder, SHA-ansvarlig mv.) som skal kommunisere muntlig og skriftlig med byggherren og eventuelle brukere, skal beherske norsk godt. Bærum kommune

13 3139 Tokerudkollen 35 side: 13 av 21 Entreprenøren skal ved oppstart av kontraktsarbeidene benytte den bemanning (dedikert nøkkelpersonell) som er oppgitt i tilbudet. Dette skal verifiseres og tas opp i et eget oppstartsmøte ved byggestart. Dersom entreprenør ønsker utskifting av den i tilbudet oppgitte bemanningen, kreves samtykke fra byggherren. Byggherren kan ikke nekte å samtykke dersom erstatningsmannskapene har tilsvarende kompetanse og erfaring som det opprinnelige tilbudte personell. D.1.3 SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8405 PKT. 9) Pkt..9.1 Generelle bestemmelser andre ledd første punktum utgår og erstattes med følgende: Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Garantisten skal være norsk. Pkt..9.1 Generelle bestemmelser andre ledd andre punktum utgår. Pkt. 9.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse gis følgende nytt femte, sjette og syvende ledd: Sikkerheten for entreprenørens kontraktsforpliktelser skal gjelde i fem år etter den dato overtakelse faktisk skjer, og således ikke være begrenset til å gjelde frem til en forhåndsdefinert dato. Byggherren plikter ikke å betale vederlag før han har mottatt kontraktsmessig sikkerhetsstillelse fra entreprenøren. Sikkerheten skal vært stilt på blankett NS 8405 B (Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden). Pkt Byggherrens sikkerhetsstillelse utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Byggherren stiller ikke sikkerhet. D.1.4 KRAV TIL UTFØRELSE (NS 8405 PKT. 11) Følgende tilføyes som ny siste setning i pkt første ledd: Varsel etter dette ledd skal gis på eget skjema: Rapport avvik, jf. vedlegg E. Følgende tilføyes som nytt siste ledd i pkt : Bærum kommune

14 3139 Tokerudkollen 35 side: 14 av 21 Dersom det under utførelsen av kontraktsarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kontrakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre. D.1.5 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8405 PKT. 12) Følgende tilføyes som nytt pkt Hensyn til naboer : Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for beboerne og naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig. God organisering av byggearbeidene, faste tider for støyende arbeider, informasjon til naboer med mer planlegges og gjennomføres i samarbeide med byggeleder. Støyende virksomhet skal foregå mellom kl og kl Eventuelt arbeid utover disse tidene skal varsles til og godkjennes av byggeleder. Eventuelt avslag fra byggeleder begrunnes ikke. Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Det vises i den forbindelse til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet av Følgende tilføyes som nytt pkt Masselagring : Eventuell lagring av masser på anleggsområdet skal godkjennes av byggherren. Følgende tilføyes som nytt pkt Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere : Entreprenøren og hans underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenør og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Bærum kommune

15 3139 Tokerudkollen 35 side: 15 av 21 Dersom entreprenøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for entreprenøren. D.1.6 BRUK AV UNDERENTREPRENØR OG UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT (NS 8405 PKT. 15) Følgende tilføyes som nytt pkt Antikontraktør-klausul : Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr pr hverdag. Følgende tilføyes som nytt pkt Bruk av utenlandsk arbeidskraft : Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden. Entreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler. Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette skyldes at entreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap. Entreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger. Bærum kommune

16 3139 Tokerudkollen 35 side: 16 av 21 D.1.7 ENDRINGER (NS 8405 PKT. 22) - UTGÅR Pkt Retten til å pålegge endringer, tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til kontraktssummen. D.1.8 FRISTFORLENGELSE (NS 8405 PKT. 24) Følgende tilføyes som nytt annet ledd i pkt Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold : Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endringsarbeider (netto sum av tilleggs- og fradragsarbeider) som i kostnad samlet utgjør inntil 10 % av kontraktssummen i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider). D.1.9 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8405 PKT. 25) - UTGÅR Partene har avtalt følgende regler for vederlagsjustering som følge av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (Rigg- og drift), jf. NS 8405 pkt. 25.3, 2.ledd a): D Regulering av rigg og driftsytelser basert på volum Hvis entreprenørens totale vederlag (B) ikke overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det ingen kompensasjons for økte rigg- og driftsytelser. Dersom entreprenørens totale vederlag (B) overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel: 0,5 A (B 1,15 C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = entreprenørens totale vederlag eks. mva, jf. presisering nedenfor. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll. Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til: Vederlagsjustering pga lønns- eller prisstigning. Bærum kommune

17 3139 Tokerudkollen 35 side: 17 av 21 Vederlagsjustering pga tiltransport eller administrasjon av sideentrepriser/leveranser, herunder påslag. Avbestillingserstatning Kompensasjon for økt rigg og drift etter pkt D Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse Får entreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold, skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A (Z) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid. Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse skal ikke prisreguleres. Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. D.1.10 ENTREPRENØRENS VARSLER ETTER NS 8405 KAPITTEL III OG IV Ny bestemmelse: Entreprenørens varsel etter NS 8405 kapittel III og IV skal skje ved bruk av varslingsskjema: Varsel fra entreprenør til byggherre, jf. vedlegg E. D.1.11 FAKTURERING OG BETALING (NS 8405 PKT. 29) Pkt Betalingsfrist utgår og erstattes av følgende bestemmelser: 29.1 Fakturering og betaling Entreprenøren skal merke faktura med prosjektnummer, prosjektets navn, prosjektleder og kontraktsnummer. Bærum kommune

18 3139 Tokerudkollen 35 side: 18 av 21 Byggherren plikter å betale innen 45 dager etter at han har mottatt korrekt merket faktura. D.1.12 OVERTAKELSE (NS 8405 PKT. 32) Pkt Protokoll, underpunkt b suppleres med følgende: Oversikt over mangler kan fremgå av separate referater fra befaringer som er gjennomført før overtakelsesforretningen. Referatene skal i så fall vedlegges overtakelsesprotokollen. Dersom entreprenøren har bemerkninger til referatene, skal disse nedfelles i overtakelsesprotokollen. Dersom bemerkningene er omfattende, kan disse utarbeides på et eget dokument som vedlegges protokollen. Pkt Byggherrens rett til å nekte overtakelse suppleres med følgende bestemmelser som blir nytt tredje ledd. Standardens tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde og femte ledd. Byggherren skal motta kontraktsmessig dokumentasjon (kontroll-, FDV- og annen sluttdokumentasjon) fra entreprenøren senest så lang tid før oppstart av overtakelsesforretningen som avtalt. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, skal oppstart av overtakelsesforretningen forskyves tilsvarende. Pkt Byggherrens urettmessige brukstakelse, annet ledd suppleres med følgende: Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg. D.1.13 PRØVEDRIFTSPERIODE SE OGSÅ PKT. D.2.2 I kontrakter hvor det er avtalt prøvedriftsperiode, gjelder følgende bestemmelser som nytt pkt Prøvedriftsperiode : Vilkår for oppstart prøvedriftsperiode Partene skal gjennomføre en felles befaring for å avdekke om prøvedriftsperioden kan starte, jf. pkt. B1.16 Sluttfase. Bestemmelsene i NS 8405 pkt Overtakelsesforretning, pkt Protokoll og pkt Byggherrens rett til å nekte overtakelse gjelder tilsvarende så langt de passer Rettsvirkningene av oppstart prøvedriftsperiode Oppstart prøvedriftsperiode innebærer at byggherren får rett til å ta kontraktsarbeidet i bruk. Bærum kommune

19 3139 Tokerudkollen 35 side: 19 av 21 D.1.14 MANGEL VED KONTRAKTARBEIDET. ERSTATNINGSANSVAR (NS 8405 PKT. 36) Pkt Utbedring suppleres med følgende nytt siste ledd: Utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. Entreprenøren skal selv besørge og bekoste eventuelt nødvendig vakthold D.1.15 TVISTELØSNING (NS 8405 PKT. 43) Pkt og 43.4 utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Er ikke annet avtalt, skal ved ordinær rettergang bygge- eller anleggsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. D.2 Spesielle kontraktsbestemmelser D.2.1 SHA-PLAN endring av pkt.. B.1.6 Det er utarbeidet en overordnet SHA-plan i prosjekteringsperioden. Denne ligger som vedlegg under E. Entreprenøren skal utarbeide en egen HMS-plan for egne arbeider i samsvar med denne planen. Generalentreprenøren skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens 2-2 og SHAkoordinator for gjennomføringsfasen. SHA-plan mini fylles ut ved oppstartsmøte og revideres ved behov under prosjektets fremdrift. D.2.2 PRØVEDRIFT Prøvedriftsperioden er 3 mnd. fra den dagen heisen settes i drift. Heisen skal da gå uten vesentlige driftsproblemer i denne perioden. Dersom heisen har vesentlige tekniske problemer, skal prøvedriften forlenges. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle, mellom partene. Bærum kommune

20 3139 Tokerudkollen 35 side: 20 av 21 D.3 Administrative bestemmelser D.3.1 KORRESPONDANSE All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater, telefaks etc. skal merkes med følgende opplysninger: Prosjektnr Adresse: Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika Navn: Lars Harsem D.3.2 REFERATER Referater skal merkes med prosjektnummer, adresse og navn, jf. ovenfor. Møtereferater skal inneholde: Møtenummer, dato og sted, deltakere, øvrige mottakere av referat, ansvar for oppfølging av saker, tidspunkt. for neste møte. D.3.3 ADFERDSREGLER PÅ BYGGEPLASS Før arbeidene igangsettes, skal entreprenøren ta kontrakt med representant for oppdragsstedets virksomhet (virksomhetsleder, kontorleder, driftsleder etc.) og gi en kort orientering om arbeidene. Representant for oppdragsstedets virksomhet skal videre kontaktes før arbeid som kan utvikle røyk utføres, slik at brannalarmer ikke utløses. Entreprenørens personell skal være iført firmaets arbeidsklær eller bære annen lett synlig identifikasjon (ID-kort). Det er forbudt å kjøre inn på skoleplasser og lekeareal uten at dette er forhåndsklarert med stedets leder. Ved pauser i arbeidet skal entreprenøren påse at verktøy er sikret slik at det ikke kan oppstå skade på tredjeperson. Bærum kommune

21 3139 Tokerudkollen 35 side: 20 av 21 E Vedlegg (Egne dokumenter) E.1 SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - E.2 Fremdriftsplan, jf. C.1 settes opp ved kontraktsmøte E.3 Skjema: Rapport avvik, jf. D.1.4 E.4 Skjema: Varsel fra entreprenør til byggherre, jf. D.1.10 E.5 E.5 Skjema: Forpliktelseserklæring Bærum kommune