AVTALE OM KONSULENTTJENESTER
|
|
- Teodor Larsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS oppdrag etter regning (Vanskelig å forutse omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk Org.nr.: Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: Postnummer/ Sted: 7004 TRONDHEIM Telefaksnr.: og Prosjekterende: Postadresse: Postnummer/Sted: Org.nr.: er det inngått følgende avtale om konsulenttjenester: 1. OPPDRAGET Oppdragets benevnelse:... Oppdragsgivers kontraktsnummer:..... Oppdragsgiver prosjektnummer: Prosjekterendes oppdragsnummer: BAKGRUNN NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. For denne avtalen gjelder dessuten:. (Setningen over fjernes om den ikke er aktuell i denne avtalen) /13 org.nr NO
2 3. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET (jf. NS 8402 punkt 3) Oppdraget er beskrevet i konkurransegrunnlagets del II. Ved motstrid mellom dokumentgruppene gjelder følgende prioritetsrekkefølge: 1. Avtaledokumentet 2. Referater etc. etter tilbudet, godkjent av begge parter 3. Tilbudet, datert Referater fra befaringer etc. før tilbudet 5. Konkurransegrunnlaget, datert.. 6. NS 8402 (Prioritetsrekkefølgen kan endres om dette er ønskelig) 4. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER (jf. NS 8402 punkt 4) 4.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver sin representant er: Navn: Telefon: E-post: 4.2 Rådgiver Rådgiver sin representant er: Navn: Telefon: E-post: 21356/09 orgt.nr NO
3 4.3 Underrådgivere (Fjernes om dette ikke er aktuelt for denne avtalen.) Valg av underrådgivere og andre medhjelpere skal godkjennes av Oppdragsgiver, jf NS 8402 punkt 4.3. Rådgiver skal benytte følgende underrådgivere/ medhjelpere: Navn: 5. TAUSHETSPLIKT (jf. NS 8402 punkt 2) Forvaltningsloven sine bestemmelser om taushetsplikt kommer tilsvarende til anvendelse for Rådgiver og Rådgivers personale, inkl. underrådgivere. 6. SÆRSKILT AVTALE OM RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALET OG RESULTATET (jf. NS 8402 punkt 5) Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnlagsmateriale og til et hvert resultat av arbeid utført i henhold til denne avtale, med mindre annet er avtalt. Rådgiver skal i inntil 20 år etter at oppdraget er avsluttet, oppbevare prosjektmateriale som det må antas å være behov for, på en slik måte at utlevering etter NS 8402 punkt 5 kan skje. 7. TIDSFRISTER (jf. NS 8402 punktene 8.2 og 11) Tidsfrister for Rådgiver (jf. NS 8402 punkt 8.2): Oppdraget skal påbegynnes: Oppdraget skal være ferdig: Avtalte delfrister: Rådgiver skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle Oppdragsgiver, dersom frister eller rimelig framdrift ikke kan holdes. Tidsfrister for Oppdragsgiver (jf. NS 8402 punkt 11): skal være ferdig: /09 orgt.nr NO
4 8. DAGMULKT ELLER ERSTATNING (jf. NS 8402 punkt 9.2) Alt. 1 For følgende oppgaver og frister har partene valgt dagmulkt med de angitte beløp: Er satser ikke avtalt skal dagmulkten settes til kr pr. dag. Oppgave: Frist:.. Beløp:. Oppgave: Frist:.. Beløp: Alt. 2. Det er ikke avtalt dagmulkt Særlige bestemmelser: 9. FORSIKRING (jf. NS 8402 punkt 6.2) For oppdraget gjelder følgende forsikringer hos Rådgiver: HONORAR - UTGIFTER (jf. NS 8402 punktene 12 og 13) 10.1 Honorar (jf. NS 8402 punkt 12) Honoraret beregnes på følgende måte: Oppdraget honoreres etter medgått tid med de timesatsene som er angitt i tilbud fra Rådgiver: Timesatsene som fremgår av nedenstående oppstilling, er angitt ekskl. mva. Navn/Kategori Timesats, kr./t.. Benyttes andre kategorier av personell eller andre saksbehandlere enn vist i oppstillingen, avklares timeprisen på vedkommende på forhånd med Oppdragsgiver. Honorarbudsjett for prosjektet er kr... ekskl. mva. Hvis det er grunn til å anta at honorarbudsjettet vil bli overskredet, skal Rådgiver varsle Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. Varsel om overskridelse av honorarbudsjett skal skje skriftlig i vedlagte skjema (gul farge) B3-Prosjekterendes varsel om overskridelse av honorarbudsjett (NS 8402). Oppdragsgiver ved enhetsleder må gi sitt samtykke i vedlagte skjema (blå farge) A3-Oppdragsgivers samtykke til igangsetting (8402) før forholdet/arbeidet igangsettes /09 orgt.nr NO
5 10.2 Prisregulering (NS 8402 punkt 12.2) Bestemmelser om regulering av satsene: Alt. 1. Honorarbudsjett og timepriser er faste innenfor avtalens varighet.(hovedregel) Alt. 2. Honorarbudsjett og timepriser indeksreguleres med følgende indeks og utgangsdato: (Unntaksregel, fortrinnsvis kun ved oppdrag ut over ett års varighet) (Her fjernes det alternativet som ikke er aktuelt.) 10.3 Utgifter (jf. NS 8402 punkt 13) I tillegg til honoraret skal følgende utgifter dekkes: Kopiering/ plotting av tegninger og annet materiale til bruk for andre enn Rådgiver selv, skal dekkes etter markedspris. Annonsering Porto for forhåndsavtalte utsendelser, som for eksempel rekommanderte sendinger, generell informasjon, kunngjøringer, el. Reiser utenom kommunens grenser, hvis reisene er forhåndsavtalt. Utgiftsdekningen skjer iht. Statens regulativ. Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er avtalt. 12 EVENTUELLE ANDRE BESTEMMELSER FOR OPPDRAGET Rådgiver erklærer å ha satt seg inn i de habilitetskrav som følger av forskrift om offentlige anskaffelser 3-7, jf. forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr. 3, og forskrift om offentlige anskaffelser 3-8 (jf (1) bokstav f og (1) bokstav f), som eventuelt måtte begrense Rådgiverens adgang til selv å delta i anbudskonkurranse på utførelsen. Rådgiver erklærer at det ikke er aktuelt for personer/selskaper i eget konsern, eller andre som han har et nært tilknytningsforhold til, å delta i anbudskonkurranse på utførelsen når dette vil være i strid med de ovennevnte regler. Rådgiver påtar seg å dekke eventuelle økonomiske tap som Oppdragsgiver måtte lide som følge av at denne erklæringen ikke overholdes. Beløpsgrense for slik erstatning er lik beløpsgrense satt i denne avtalens punkt 8. Rådgiver skal foreta en månedsvis fakturering for utført arbeid. Som vedlegg til ovennevnte faktura skal vedlagte skjema (rosa farge) C-skjema Statusrapport 8401 og 8402 leveres hver gang, for å vise hvordan påløpt honorar og honorarbudsjett stiller seg i forhold til utført del av oppdraget. Betalingsbetingelser skal være iht. Oppdragsgivers reglement. Utgifter nevnt under punkt 10.3 forskutteres av Rådgiver som gir en samlet oppstilling og fakturering sammen med honoraravegningen. Alle regnskapsbilag, korrespondanse og fakturering skal anføres til representanten som er angitt i denne avtalens punkt /09 orgt.nr NO
6 Korrespondanse og fakturering må dessuten merkes med Oppdragsgivers kontrakts- og prosjektnummer som er angitt først i avtalen. 15. UNDERSKRIFTER Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Trondheim, den......, den... Oppdragsgiver Anne Kristine Misund Trondheim kommune teknisk sjef Prosjekterende <Navn prosjekterende> <Navn Firma> Gul merking der noe må fjernes /09 orgt.nr NO
7 B2 A3 Oppdragsgivers kontraktsnummer Oppdragsgivers prosjektnummer Rådgivers oppdragsnummer Varsel nummer Rådgivers varsel om overskridelse av honorarbudsjett (NS 8402) Rev. nr.: Varsel om overskridelse av tidsfrist Rådgiver varsler herved om at det er grunn til å anta at honorarbudsjettet overskrides, fordi følgende forhold har inntruffet: Varsel om overskridelse av honorarbudsjett Rådgiver varsler herved om at det er grunn til å anta at honorarbudsjettet overskrides, fordi følgende forhold har inntruffet: Beskrivelse av tilleggsarbeidet: Start: Arbeidet skal være utført innen: Beskrivelse av resultater/produksjon (rapport, tegninger med mer som skal utarbeides): Beskrivelse av forutsetninger (grunnlagsdokumenter som forutsettes for å få gjennomført arbeidet): Honorar Type ressurs (navn) Timer Timepris Honorar Totalt
8 Andre kostnader (faktureres separat fra honorar) Totalt Sendt av rådgiver (dato og signatur) Mottatt av oppdragsgiver (dato og signatur) Prosjektleder
9 B2 - A3 Oppdragsgivers kontraktsnummer Oppdragsgivers prosjektnummer Rådgivers oppdragsnummer Varsel nummer Oppdragsgivers svar på rådgivers varsel (NS 8402) Rev. nr.: (1) Avslag Oppdragsgiver er ikke enig i rådgivers varsel, med følgende begrunnelse: (2) Samtykke (2) Delvis samtykke Oppdragsgiver samtykker delvis i rådgivers varsel, med følgende begrunnelse: Dato: Sign. Teknisk sjef:
10 STATUSRAPPORT NS8401 og NS8402 Pr. dato: Som bilag til faktura:. Statusrapport knyttet til hovedkontrakt. Statusrapport knyttet til endringsmelding nr. PROSJEKTERINGSOPPDRAGET Kommunens kontraktsnummer: Kommunens prosjektnummer: Kommunens oppdragsansvarlig: Konsulentens oppdragsnummer: Konsulentens oppdragsansvarlig: Påløpt og fakturert Avtalt ramme, avtale datert: Honorar (eks.avg) Utlegg (eks.avg.) Samlet kostn. (eks.avg.) Hittil påløpt oppdraget pr. dato, kr: Resterende til disposisjon pr. dato, kr: Tidligere fakturert Nå faktureres Sum fakturert inkl. denne faktura Arbeid utført Antatt gjenstående arbeid på oppdraget pr. dato, %: UTFØRT ARBEID SIDEN FORRIGE FAKTURA/ DATO: GJENSTÅENDE ARBEIDER Sted/ dato Prosjekterende konsulent
AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE
AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk Org.nr.: 942 110 464 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: 979 96 224 Postnummer/ Sted: 7004
DetaljerAVTALE OM KONSULENTTJENESTER
AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim
DetaljerAVTALE OM KONSULENTTJENESTER
Side 1 av 5 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Kommunalteknikk (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.:
DetaljerAVTALE OM KONSULENTTJENESTER
AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Eierskapsenheten Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.: 000 000 000
DetaljerAVTALE - PROSJEKTERINGSOPPDRAG
AVTALE - PROSJEKTERINGSOPPDRAG Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling Org.nr.: 942 100 464 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: 72542650 Postnummer/ Sted: Postboks
DetaljerAVTALEDOKUMENT. Tilbudsgrunnlag del 2
Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-04: Forprosjekt vannledning Benna vannbehandlingsanlegg - Holem Tilbudsgrunnlag del 2: Avtaledokument Tilbudsgrunnlag del 2 AVTALEDOKUMENT Side
DetaljerAVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS oppdrag etter fast pris
AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris Mellom: Trondheim kommune, Eierskapsenheten Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen N- 7004 TRONDHEIM og Postadresse:
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)
Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør
DetaljerAvtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim
TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim
DetaljerKontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen
Kontrakt nr: 2013-... Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen. mellom. (leverandør) og AFK eiendom FKF (oppdragsgiver) BYGGBLANKETT 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag Blanketten brukes
DetaljerAVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver.
AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune Org.nr.: 938 634 556 Adresse: Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM som oppdragsgiver og Foretaksnr.: Adresse:
DetaljerAVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:
AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,
DetaljerAvtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim
TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim
DetaljerFormular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag AVTALEDOKUMENT KRISTIANSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM 991 891 919
BLANKETT 8401 Blanketten Mellom Vedlegg G5 av 6 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag brukes når det inngås avtale etter NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Av
DetaljerTrondheim eiendom Side 1 av 6 PA- og rådgivertjenester rammeavtale AVTALEDOKUMENT Dato: Avtaledokument
Trondheim eiendom Side 1 av 6 Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim Kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim Kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:
DetaljerKVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS
KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)
Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt
DetaljerAvtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten 1. PARTENE. organisasjonsnummer:
TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-
Detaljery Kvinnherad kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg
SWECO y Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Rosendalsveien 10 5470 ROSENDAL 1 5 tv1a1 2012 Saksnr.U off.: la vk SaksbKopi: Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg 10.05.2012 Ølve
DetaljerAVTALE RKV STI H008. STATSBYGG som oppdragsgiver. Avtaledokument Konsulentoppdrag RKV STI. H008 Tilstandsregistrering av naboeiendommer
Avtaledokument Konsulentoppdrag AVTALE H008 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument - Konsulentoppdrag Dette
DetaljerAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr:
AVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: som uavhengig kontrollør etter plan- og bygningsloven for (oppdragets navn..fyll
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)
DetaljerAVTALE H004 Uavhengig kontroll
Avtaledokument Konsulentoppdrag AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Prosjekt 11858 Tromsø politihus Konsulentoppdrag Overordnet ansvar for
DetaljerAVTALE H101. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent. for
Avtaledokument Konsulentoppdrag H101 Konsulentbistand Lagringsteknologi AVTALE H101 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Prosjekt 11 939 Nytt Automatlager,
DetaljerAVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid
AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne
DetaljerRAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT
RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør
Detaljer(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT
(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN (Dato) Avtaledokument på grunnlag av NS 8401 Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som oppdragsgiver Organisasjonsnummer: 938
DetaljerFormular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert fast pris. I AVTALEDOKUMENT T Mellom Oppdragsgiver i Organisasjonsnr. Postboks
{wag/«z5 BODØ KOMMUNALE Prosjektstynngssystem - - D k. nr. _ PROSJEKTSEKSJON Kontraktdokument Ihht. NS8401 10 O7 10 07 Mal for avtaledokument Ihht. NS8401 N Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag
DetaljerAVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver
AVTALE H001 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (PGK fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) organisasjonsnr: (RIB - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))
DetaljerPROSJEKTERINGSHÅNDBOKA
Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
DetaljerVEDERLAG. Tilbudsgrunnlag del 4
Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Side I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 2 KOSTNADER... 1 2.1 HONORAR... 1 2.2 REISER... 2 2.3 EKSTERN KOPIERING M.M... 2 2.4 ØVRIGE UTGIFTER... 2 2.5 SAMLEDE KOSTNADER...
DetaljerAVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)
AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,
DetaljerBYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7
BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til
DetaljerAvtaledokument (UTKAST)
Avtaledokument (UTKAST) 1. PARTENE Mellom som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: adresse: besøksadresse: og som rådgiver, organisasjonsnummer: adresse: besøksadresse: er det inngått følgende avtale: Prosjekt-nr.:
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om utarbeidelse
DetaljerOversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.
Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av
DetaljerKonkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]
Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets
DetaljerTrondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-06: Forprosjekt spillvannsledning Ust-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 4: Vederlag
Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Side I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...1 2 KOSTNADER...1 2.1 HONORAR...1 2.2 REISER...2 2.3 EKSTERN KOPIERING M.M....2 2.4 GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER...2 2.5 ØVRIGE UTGIFTER...2
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet med kontrakten) Kontrakt -
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale
DetaljerRammeavtale prosjekt- og byggeledelse
Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:
DetaljerAVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)
AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren)
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Rammeavtale for Kontrollørtjenester
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om. (kort beskrivelse av oppdraget) Kontrakt Oslo kommunes
DetaljerAVTALE. Kontrakt H006 Prosjekteringsleder. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr:
AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr: som prosjekteringsleder (PRL) for Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument prosjekteringsledelse
DetaljerAVTALE. H-125 Uavhengig kontroll. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr:
AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: som uavhengig kontrollør etter plan- og bygningsloven for H -125 Uavhengig kontroll Side 1 av
DetaljerGenerelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag
Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om DAK-Operatør Kontrakt Oslo kommunes kjøp av konsulentoppdrag
DetaljerAvtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag
TEKNISK AVDELING Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester tekniske fag 2013/2177 2013-2177 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035 854) Adresse:
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Energigjenvinningsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Anskaffelse av lekeplassutstyr
DetaljerStatens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser
DetaljerTilbudsgrunnlag del 4
Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Tidligere versjon av tilbudsgrunnlaget utgår og erstattes med foreliggende revisjon 1. Tekst som utgår er markert med overstrøket tekst. Ny tekst er markert med rød farge.
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Bistand ved implementering
DetaljerAVTALE xxxxx. mellom. STATSBYGG som byggherre. xxxxxxxxxxx AS organisasjonsnr: xxxxxxxx. som entreprenør. for
AVTALE xxxxx mellom STATSBYGG som byggherre og xxx AS organisasjonsnr: som entreprenør for 575 HØGSKOLEN I VOLDA PROSJEKT 69046 UTBEDRING STORMSKADER HVO KONTRAKT 12V200 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER, Side
DetaljerVedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster
Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg
DetaljerAlminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser
DetaljerAvtaledokument 1. PARTENE. organisasjonsnummer: adresse: Kolstergata Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim
Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim Spektrum AS organisasjonsnummer: 814 588 432 adresse: Kolstergata 90 7030 Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim som oppdragsgiver, og organisasjonsnummer:
DetaljerRammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER
Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 2 av 7 1 AVTALENS PARTER Det er
DetaljerKONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG
KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til
DetaljerKONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Etter NS8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt AVTALEDOKUMENT Mellom Trondheim Kommune v/trondheim Eiendom som byggherre Organisasjonsnr.: 970 41 6420 E-post:
DetaljerAVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.
AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt
DetaljerAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør.
AVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for entreprise (Prosjektnummer og navn) Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument
DetaljerAVTALE K201 Totalentreprise
Avtaledokument - Totalentreprise AVTALE mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på totalentreprenør(firma)) organisasjonsnr: som totalentreprenør for Prosjektnr. 11833 Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT
DetaljerSurnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE
Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE Bilag 1 VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE Over terskelverdi ******************************************* Side 1 av 6
DetaljerKONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG
KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre
DetaljerAvtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim
TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR
DetaljerRAMMEAVTALE (kontraktsnummer)
utkast RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for K 205 Foliering. Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for
DetaljerAvtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse
TEKNISK AVDELING Vedlegg 3 Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester Byggeledelse 2013/7155 2013-7115 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035
DetaljerAVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407
1. Partene Byggherre Navn AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 Mellom Organisasjonsnummer Totalentreprenør Navn og Organisasjonsnummer er det inngått følgende kontakt: Prosjektets navn Prosjektets
DetaljerBILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013
BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 4.1 KONTRAKTSDOKUMENTER... 2 2 JUSTERING PUNKT 4.2 TOLKNINGSREGLER... 2 3 JUSTERING PUNKT 4.3 KONTRAKTSTID... 2 4 JUSTERING
DetaljerKONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID
Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske
DetaljerRAMMEAVTALE (kontraktsnummer)
RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og ( entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for ELEKTRIKER ARBEIDER Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument brukes av
DetaljerVadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER
Side: 1 av 15 Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER 0 For tilbud 06.01.14 BP BP Revisjon Revisjonen gjelder Dato:
DetaljerAvtale 12/754 Dokument 4 av 7
Avtale 12/754 Dokument 4 av 7 Dette dokument er å anse som Avtaledokumentet jf. NS 8406 kap. 4 punkt. a) Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog
DetaljerAVTALE. (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG. som oppdragsgiver. som prosjekteringsgruppe. for. (oppdragets navn fyll inn) (Prosjektnummer og navn)
AVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (PGK fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) (ARK - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) (RIB-
DetaljerKONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør
KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402
DetaljerFORMULAR FOR KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER.
Bilag 3: FORMULAR FOR KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER. Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. AVTALEDOKUMENT Mellom Rælingen
DetaljerLEVERING AV DAGLIG LEDELSE
AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
og heve-/skyvevegger KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.:
DetaljerKONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget)
KONTRAKT mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) og. (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: om. ( navn på oppdraget) For denne kontrakten gjelder Standard kontraktsvilkår for Kongsbergregionens kjøp
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale for prosjekteringsytelser
DetaljerKonkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.
Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS
DetaljerAVTALE. mellom. STATSBYGG VEST som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for
AVTALE mellom STATSBYGG VEST som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for Rammeavtale: Elektroarbeider i Sogn Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument
DetaljerDEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn
KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å
DetaljerFormular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom
DetaljerAVTALE. K203 Dør- og vindusrestaurering. mellom. STATSBYGG som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør
AVTALE K203 Dør- og vindusrestaurering mellom STATSBYGG som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for Entreprise K203 Dør- og vindusrestaurering TP 10887 /
DetaljerNORSK STANDARD NS 8402
NORSK STANDARD NS 8402 1. utgave mars 2000 ICS 91.010.20 Søkeord: Descriptors: kontrakt, rådgiver, oppdragsgiver, prosjektmateriale, rådgiverfeil contract, consultant, client, project material, errors
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester
Detaljer