AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING. mellom. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. som oppdragsgiver."

Transkript

1 AVTALEDOKUMENT RAMMEAVTALE FOR UTFØRELSE AV PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune Org.nr.: Adresse: Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM som oppdragsgiver og Foretaksnr.: Adresse: som rådgiver er det inngått følgende rammeavtale om prosjektering og rådgivning: Prosjektets navn: Rammeavtale om rådgivning Prosjektets adresse: - Fagområde: n\div\maler\r-kontr.doc SIDE 1 AV 5

2 1 FOR DENNE KONTRAKTEN GJELDER: NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Følgende kontraktsdokumenter er en del av avtalen og gyldig i nevnte rekkefølge: 1. Avtaledokument 2. Konkurransegrunnlaget datert september Referat fra avklarende møte/kontraktsforhandlinger datert 4. Rådgiverens tilbud datert 5. NS 8401 Dokumentene ovenfor, bortsett fra pkt. 5, er vedlagt avtalen. 2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Rammeavtale om rådgivende ytelser innenfor faget. Det vises til konkurransegrunnlaget punkt 1.1 og 1.2. Avtalen gjelder for 3 år fra til , med opsjon på forlengelse med 1 år. Det enkelte deloppdrag vil bli nærmere spesifisert med hensyn til ytelser, ansvar og frister, og hvert deloppdrag vil bli bestilt særskilt med oppdragsbekreftelse eller egen kontrakt. 3 SÆRSKILT AVTALE OM RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALET Det avtales generelt følgende om rettighetene til prosjektmaterialet: Det henvises til konkurransegrunnlaget punkt 1.3. Ytterligere avtaler kan inngås i forbindelse med det enkelte deloppdrag. 4 TIDSFRISTER (NS 8401 punkt 9.2) Det gjelder ingen tidsfrister i rammeavtalen. For det enkelte deloppdrag avtales særskilte tidsfrister. Påbegynte oppdrag skal avsluttes selv om disse har varighet ut over varighet av rammeavtalen. 5 DAGMULKT (NS 8401 punkt 12.2) Det er ingen dagmultbelagte frister i rammeavtalen. For det enkelte deloppdrag kan det gjøres særskilte avtaler om dagmulkt. For forhold som ikke er dagmulktbelagt kan oppdragsgiver kreve erstatning. n\div\maler\r-kontr.doc SIDE 2 AV 5

3 6 PRISEN FOR OPPDRAGET, UTGIFTER (NS 8401 punkt 15) Det er avtalt følgende timesatser for avrop innen rammeavtalen:: For kontrakt på arkitekt- og landskapsarkitektarbeider: Kategori Vekting MSc/Sivililarkitekt/landskapsarkitekt Timepris i NOK eks mva Rådgiver, erfaring > 10 år 40 % Rådgiver, erfaring 5-10 år 40 % Rådgiver, erfaring 0-5 år 10% Teknisk tegner 10% For kontrakt på øvrige fagområder: Kategori Vekting BSc/Ingeniør MSc/Sivilingeniør Timepris i NOK eks mva Timepris i NOKeks mva Rådgiver, erfaring > 10 år 40 % Rådgiver, erfaring 5-10 år 40 % Rådgiver, erfaring 0-5 år 10 % Teknisk tegner 10% Alle priser er ekskl mva. Omfang og honorar (ikke timepris) avtales for hvert deloppdrag. Det vises til konkurransegrunnlaget punkt Utgifter Oppdragsgiver dekker ikke reisetid og reisekostnader for reiser og møter fra rådgivers arbeidssted og til/fra Trondheim kommune, Malvik kommune og Melhus kommune. Dette skal være inkludert i timeprisene. For reiser utenfor Trondheim/Malvik/Melhus kommune dekkes dokumentert reisetid og dokumenterte reiseutgifter etter statens satser når reisen på forhånd er avtalt med oppdragsgiver. Det skal da tas utgangspunkt i Trondheim som reisens startsted. Utgifter til annonsering, ekstern kopiering og distribusjon av tegninger og annet materiale til bruk utenfor rådgiverens egen anvendelse, dekkes av oppdragsgiver etter regning. Oppdragsgiver kan kreve at rådgiveren benytter særskilte kopieringsbyrå til slike tjenester. Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er særskilt avtalt på forhånd. Alle interne utgifter inngår i timepris. n\div\maler\r-kontr.doc SIDE 3 AV 5

4 6.2 Lønns- og prisstigning Timesatser reguleres årlig for lønns- og prisendring i henhold til SSB boligblokk i alt, med basis i kontraktsinngåelsen for rammeavtalen. 6.3 Endringsarbeider Avtales særskilt for hvert deloppdrag. 7 PARTENES REPRESENTANTER (NS pkt. 5.1) Oppdragsgiver Rådgiver Firma Adresse Representant Telefon Telefax E-post Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkeshuset, 7004 Trondheim 8 UNDERRÅDGIVERE (NS pkt. 5.3) Den prosjekterende vil benytte følgende underrådgivere: Fagområde Firma Ansvarlig 9 GRUPPEKONTRAKTER (NS 8401, punkt 5,5/6) Det inngås ikke rammeavtaler med gruppekontrakt 10 ERSTATNINGSANSVAR (NS pkt. 13.3) Som maksimalgrense for erstatningsansvar for prosjekteringsfeil i stedet for bestemmelsene i standarden, er avtalt: Erstatningsansvar for hvert skadetilfelle begrenses til Erstatningsansvar for hele oppdraget begrenses til Kr ,- Kr ,- 11 FORSIKRING (NS 8401, pkt 7) Forsikringen for de prosjekterende er etter skade/årsaksprinsippet. For oppdraget gjelder følgende forsikringer. n\div\maler\r-kontr.doc SIDE 4 AV 5

5 Rådgiver Forikringsselskap Polisenummer 12 TVISTER (NS 3403, pkt 18) Tvister søkes løst ved megling av oppmann godkjent av begge parter. Om megling ikke lykkes, avgjøres tvister ved de ordinære domstoler. 13 EVENTUELLE ANDRE BESTEMMELSER FOR OPPDRAGET 13 UNDERSKRIFTER Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. Oppdragsgiver Sted og dato Rådgiver Sted og dato n\div\maler\r-kontr.doc SIDE 5 AV 5

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen Kontrakt nr: 2013-... Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen. mellom. (leverandør) og AFK eiendom FKF (oppdragsgiver) BYGGBLANKETT 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag Blanketten brukes

Detaljer

Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag AVTALEDOKUMENT KRISTIANSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM 991 891 919

Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag AVTALEDOKUMENT KRISTIANSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM 991 891 919 BLANKETT 8401 Blanketten Mellom Vedlegg G5 av 6 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag brukes når det inngås avtale etter NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Av

Detaljer

(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT

(OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT (OPPDRAG) AVTALEDOKUMENT BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN (Dato) Avtaledokument på grunnlag av NS 8401 Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som oppdragsgiver Organisasjonsnummer: 938

Detaljer

AVTALE - PROSJEKTERINGSOPPDRAG

AVTALE - PROSJEKTERINGSOPPDRAG AVTALE - PROSJEKTERINGSOPPDRAG Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling Org.nr.: 942 100 464 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: 72542650 Postnummer/ Sted: Postboks

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

Trondheim eiendom Side 1 av 6 PA- og rådgivertjenester rammeavtale AVTALEDOKUMENT Dato: Avtaledokument

Trondheim eiendom Side 1 av 6 PA- og rådgivertjenester rammeavtale AVTALEDOKUMENT Dato: Avtaledokument Trondheim eiendom Side 1 av 6 Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim Kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim Kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk Org.nr.: 942 110 464 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: 979 96 224 Postnummer/ Sted: 7004

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Side 1 av 5 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Kommunalteknikk (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.:

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8402 - oppdrag etter regning (Vanskelig å forutse omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune,

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Tilbudsgrunnlag del 2

AVTALEDOKUMENT. Tilbudsgrunnlag del 2 Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-04: Forprosjekt vannledning Benna vannbehandlingsanlegg - Holem Tilbudsgrunnlag del 2: Avtaledokument Tilbudsgrunnlag del 2 AVTALEDOKUMENT Side

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Eierskapsenheten Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.: 000 000 000

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør

Detaljer

y Kvinnherad kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg

y Kvinnherad kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg SWECO y Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Rosendalsveien 10 5470 ROSENDAL 1 5 tv1a1 2012 Saksnr.U off.: la vk SaksbKopi: Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sigbjørn Øye Kjell Arild Ekeberg 10.05.2012 Ølve

Detaljer

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

AVTALE H101. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent. for

AVTALE H101. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent. for Avtaledokument Konsulentoppdrag H101 Konsulentbistand Lagringsteknologi AVTALE H101 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Prosjekt 11 939 Nytt Automatlager,

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS oppdrag etter fast pris

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS oppdrag etter fast pris AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris Mellom: Trondheim kommune, Eierskapsenheten Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen N- 7004 TRONDHEIM og Postadresse:

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten 1. PARTENE. organisasjonsnummer:

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten 1. PARTENE. organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim

Detaljer

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Avtaledokument.

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Avtaledokument. Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser om prosjekteringsoppdrag 1. Partene Oppdragsgiver Navn Vikna kirkelige fellesråd Adresse Storgt 17 Telefon 74

Detaljer

AVTALE RKV STI H008. STATSBYGG som oppdragsgiver. Avtaledokument Konsulentoppdrag RKV STI. H008 Tilstandsregistrering av naboeiendommer

AVTALE RKV STI H008. STATSBYGG som oppdragsgiver. Avtaledokument Konsulentoppdrag RKV STI. H008 Tilstandsregistrering av naboeiendommer Avtaledokument Konsulentoppdrag AVTALE H008 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument - Konsulentoppdrag Dette

Detaljer

VEDERLAG. Tilbudsgrunnlag del 4. Regionalt kulturhus i Stjørdal Rådgiverkonkurranse Tilbudsgrunnlag del 4: Vederlag. Versjonsdato:

VEDERLAG. Tilbudsgrunnlag del 4. Regionalt kulturhus i Stjørdal Rådgiverkonkurranse Tilbudsgrunnlag del 4: Vederlag. Versjonsdato: Versjonsdato: 24.02.10 Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Utskriftsdato: 26.02.2010 kl. 09:32:17 Filnavn: Del 4 Vederlag 18.02.10 BNI Side: 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 VURDERING AV HONORAR

Detaljer

VEDERLAG. Tilbudsgrunnlag del 4

VEDERLAG. Tilbudsgrunnlag del 4 Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Side I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 2 KOSTNADER... 1 2.1 HONORAR... 1 2.2 REISER... 2 2.3 EKSTERN KOPIERING M.M... 2 2.4 ØVRIGE UTGIFTER... 2 2.5 SAMLEDE KOSTNADER...

Detaljer

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-06: Forprosjekt spillvannsledning Ust-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 4: Vederlag

Trondheim og Melhus kommuner RSMT-Prosjektet Delprosjekt P-06: Forprosjekt spillvannsledning Ust-Heimdal Tilbudsgrunnlag del 4: Vederlag Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Side I INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...1 2 KOSTNADER...1 2.1 HONORAR...1 2.2 REISER...2 2.3 EKSTERN KOPIERING M.M....2 2.4 GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER...2 2.5 ØVRIGE UTGIFTER...2

Detaljer

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG. som oppdragsgiver. som prosjekteringsgruppe. for. (oppdragets navn fyll inn) (Prosjektnummer og navn)

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG. som oppdragsgiver. som prosjekteringsgruppe. for. (oppdragets navn fyll inn) (Prosjektnummer og navn) AVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (PGK fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) (ARK - fyll inn navn på den prosjekterende (firma)) (RIB-

Detaljer

AVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

AVTALE H001. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver AVTALE H001 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (PGK fyll inn navn på den prosjekterende/prosjekteringsgruppekoordinator (firma)) organisasjonsnr: (RIB - fyll inn navn på den prosjekterende (firma))

Detaljer

AVTALE H004 Uavhengig kontroll

AVTALE H004 Uavhengig kontroll Avtaledokument Konsulentoppdrag AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn navn på konsulent (firma)) som konsulent for Prosjekt 11858 Tromsø politihus Konsulentoppdrag Overordnet ansvar for

Detaljer

Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert fast pris. I AVTALEDOKUMENT T Mellom Oppdragsgiver i Organisasjonsnr. Postboks

Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert fast pris. I AVTALEDOKUMENT T Mellom Oppdragsgiver i Organisasjonsnr. Postboks {wag/«z5 BODØ KOMMUNALE Prosjektstynngssystem - - D k. nr. _ PROSJEKTSEKSJON Kontraktdokument Ihht. NS8401 10 O7 10 07 Mal for avtaledokument Ihht. NS8401 N Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE

Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE Surnadal kommune ØYE SKULEOMRÅDE Bilag 1 VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV PROSJEKTERINGSGRUPPE Over terskelverdi ******************************************* Side 1 av 6

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

Tilbudsgrunnlag del 4

Tilbudsgrunnlag del 4 Tilbudsgrunnlag del 4 VEDERLAG Tidligere versjon av tilbudsgrunnlaget utgår og erstattes med foreliggende revisjon 1. Tekst som utgår er markert med overstrøket tekst. Ny tekst er markert med rød farge.

Detaljer

Avtaledokument (UTKAST)

Avtaledokument (UTKAST) Avtaledokument (UTKAST) 1. PARTENE Mellom som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: adresse: besøksadresse: og som rådgiver, organisasjonsnummer: adresse: besøksadresse: er det inngått følgende avtale: Prosjekt-nr.:

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA Konkurransegrunnlag Del II Bilag B VEDERLAG, TILBUDSSKJEMA Prosjekteringsgruppe Levanger ungdomsskole Innhold 1 Generelt... 3 2 Honorar... 3 2.1 Utviklingsfase 3 2.2 Gjennomføringsfase 4 2.3 Opsjon 1,

Detaljer

Bilag B VEDERLAG. Prosjektering

Bilag B VEDERLAG. Prosjektering Bilag B VEDERLAG Prosjektering POSTADRESSE: FYLKESHUSET, 6404 MOLDE BESØKSADRESSE: JULSUNDV. 9, 6404 MOLDE SENTRALBORD: 71 25 80 00 EKSP./OPPLYSNING: 71 25 88 01 TELEFAX: 71 25 88 04 1 GENERELT Kontraktsarbeidet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER

Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER Side: 1 av 15 Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER 0 For tilbud 06.01.14 BP BP Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer:

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Entrepriseoppdrag. oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri. Saksnr. 2014/8435. Avtalenummer.

AVTALEDOKUMENT. Entrepriseoppdrag. oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri. Saksnr. 2014/8435. Avtalenummer. Del II, Vedlegg 2.1 AVTALEDOKUMENT Entrepriseoppdrag oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri Saksnr. 2014/8435 Avtalenummer.: 14028160 Parterne og deres representanter Oppdragsgiver Navn:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale for prosjekteringsytelser

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 4.1 KONTRAKTSDOKUMENTER... 2 2 JUSTERING PUNKT 4.2 TOLKNINGSREGLER... 2 3 JUSTERING PUNKT 4.3 KONTRAKTSTID... 2 4 JUSTERING

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Rammeavtale for Kontrollørtjenester

Detaljer

Avtaledokument 1. PARTENE. organisasjonsnummer: adresse: Kolstergata Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim

Avtaledokument 1. PARTENE. organisasjonsnummer: adresse: Kolstergata Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim Spektrum AS organisasjonsnummer: 814 588 432 adresse: Kolstergata 90 7030 Trondheim besøksadresse: Kolstergata 90, 7030 Trondheim som oppdragsgiver, og organisasjonsnummer:

Detaljer

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer:

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten E2. Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 974 019 523 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim bydrift Postboks 2300, Sluppen, 7004

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag TEKNISK AVDELING Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester tekniske fag 2013/2177 2013-2177 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035 854) Adresse:

Detaljer

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag.

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag. 140158 SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II Kontraktbestemmelser med blanketter NS8407 For Tilbud 150513 BAN Revisjon Revisjonen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II FORSVARSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER MED BLANKETTER NS 3431 Konkurransegrunnlag Del II Totalentrepriser inkl blanketter Utarbeidet av Juridisk kompetansesenter

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim.

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim. TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten Kirkelig fellesråd i Oslo Oslo kommune - Gravferdsetaten KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Kirkelig fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten Org.nr.: (heretter

Detaljer

AVTALE. mellom. STATSBYGG VEST som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for

AVTALE. mellom. STATSBYGG VEST som byggherre. (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør. for AVTALE mellom STATSBYGG VEST som byggherre og (fyll inn navn på entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for Rammeavtale: Elektroarbeider i Sogn Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om utarbeidelse

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Bilag B Vederlag Entreprise E 24032 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr.. om Rammeavtale for rørleggertjenester,

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse TEKNISK AVDELING Vedlegg 3 Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester Byggeledelse 2013/7155 2013-7115 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Energigjenvinningsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune, Enhet for Idrett og Friluftsliv 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune, Enhet for Idrett og Friluftsliv 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for Idrett og Friluftsliv Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune, Enhet for Idrett og Friluftsliv 7004

Detaljer

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Etter NS8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt AVTALEDOKUMENT Mellom Trondheim Kommune v/trondheim Eiendom som byggherre Organisasjonsnr.: 970 41 6420 E-post:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Bilag 1. oppdragsbeskrivelse og prisskjema

Bilag 1. oppdragsbeskrivelse og prisskjema Bilag 1. oppdragsbeskrivelse og prisskjema Rammeavtale Byggelederoppdrag Innledning 1 INNBYDELSE TIL ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE Oppdraget omfatter rammeavtale for byggelederoppdrag for prosjekter som Lunner

Detaljer

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 1. Partene Byggherre Navn AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 Mellom Organisasjonsnummer Totalentreprenør Navn og Organisasjonsnummer er det inngått følgende kontakt: Prosjektets navn Prosjektets

Detaljer

RAMMEAVTALE (kontraktsnummer)

RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) RAMMEAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som byggherre og ( entreprenør(firma)) organisasjonsnr: som entreprenør for ELEKTRIKER ARBEIDER Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument brukes av

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt kontrolløren) Organisasjonsnr: om Rammeavtale for uavhengig kontroll og andre kontrolloppdrag

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Dato: 24.09.2001 Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER Kommunalteknikk BILAG B - YTELSER Trondheim kommune Kommunalteknikk Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 ORGANISASJON... 3 1.2 RAMMEAVTALENS OMFANG... 3 2 OVERORDNET OM RAMMEAVTALENS...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Rammeavtale om ingeniørtjenester for fundamentering av nautiske installasjoner.

Konkurransegrunnlag Del II Rammeavtale om ingeniørtjenester for fundamentering av nautiske installasjoner. Konkurransegrunnlag Del II Rammeavtale om ingeniørtjenester for fundamentering av nautiske installasjoner. Innholdsfortegnelse Avtalens formål og omfang... 3 Varighet... 3 Møter... 3 Kundens krav til leverandør...

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim. som totalentreprenør,

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim. som totalentreprenør, TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer:

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen)

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER. Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER Kontraktsnummer: mellom Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: om Kjøp av spesialvarebiler (2 stk.) (Anskaffelse

Detaljer

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr:

AVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: AVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til uavhengig kontrollør) organisasjonsnr: som uavhengig kontrollør etter plan- og bygningsloven for (oppdragets navn..fyll

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om PROSJEKTERINGSGRUPPE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om rehabilitering

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer:

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

AVTALE. Kontrakt H006 Prosjekteringsleder. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr:

AVTALE. Kontrakt H006 Prosjekteringsleder. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr: AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til prosjekteringsleder) organisasjonsnr: som prosjekteringsleder (PRL) for Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument prosjekteringsledelse

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Bydel Grorud, Oslo kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Anskaffelse av lekeplassutstyr

Detaljer

AVTALE. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til renholdsleverandøren) organisasjonsnr: som renholder. for. Statsbygg, region vest

AVTALE. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til renholdsleverandøren) organisasjonsnr: som renholder. for. Statsbygg, region vest 201300722 AVTALE mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til renholdsleverandøren) organisasjonsnr: som renholder for Side 1 av 5 AVTALEDOKUMENT Avtaledokument renhold Dette avtaledokument

Detaljer

Rammeavtale Suge- og spyletjenester

Rammeavtale Suge- og spyletjenester Suge- og spyletjenester Entrepriseform: Rammeavtale Avtaledokument 2012-06-23 Avtale Mellom Asker kommune som byggherre Organisasjonsnr. 944 382 038 Postadresse: Boks 353 Postnr.: 1372 Poststed: Asker

Detaljer

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget)

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget) KONTRAKT mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) og. (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: om. ( navn på oppdraget) For denne kontrakten gjelder Standard kontraktsvilkår for Kongsbergregionens kjøp

Detaljer