TOTALUNDERENTREPRISEKONTRAKT NS 8417

Transkript

1 TOTALUNDERENTREPRISEKONTRAKT NS 8417 Mellom [Selskap] (TE) [Adresse] [Postnr] [Poststed] og Fyll inn navn på TUE (TUE) Fyll inn adresse Fyll inn postnummer Fyll inn poststed StartBANK ID: Fyll inn Prosjektnavn/-nr. [Prosjektnavn] [Prosjektnummer] Prosjektadresse Klikk her og fyll inn Underentreprise: Klikk her og fyll inn Fagkode

2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle betingelser Kontraktsgjenstand (NS 8417 pkt. 1.4, 2 og 14) Partsrepresentanter og kommunikasjon (NS 8417 pkt. 5 og 9) Kontraktssummen (NS 8417 pkt. 1.6 og 26) Regningsarbeider (NS 8417 pkt. 30) Påslag for tiltransport eller byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8417 pkt. 12) TUEs sikkerhetsstillelse (NS 8417 pkt. 7.2 og Bustadoppføringslov) TEs sikkerhetsstillelse (NS 8417 pkt. 7.3) Forsikringer (NS 8417 pkt. 8) Tidsfrister (NS 8417 pkt. 21) Fakturering og betalingsbetingelser (NS 8417 pkt. 27 og 28) Tvister (NS 8417 pkt. 50) Særlige bestemmelser Systematisk HMS-arbeid og internkontroll Kjemikalier, produkter og ytre miljø Dokumentasjonsplikt om arbeidstakere Lønns- og arbeidsvilkår (allmenngjøringsforskriften, solidaransvar og regress) Utførelse av varme arbeider Andre avvik/endringer i forhold til NS TUEs plikt til å videreføre kontrakts bestemmelser Revisjon/kontroll Sanksjoner Back to Back Forhold til Bustadsoppføringslova lov nr Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 2 av 12

3 1 Generelle betingelser Mellom [Selskap], foretaksnummer [Organisasjonsnummer] som totalentreprenør (heretter kalt TE) og Fyll inn navn på TUE, foretaksnummer Fyll inn foretaksnummer til TUE som totalunderentreprenør (heretter kalt TUE) adresse Fyll inn adresse med StartBANK ID Fyll inn StartBANK ID, evn frist for innregistrering i StartBANK Klikk her for å velge dato er det inngått følgende avtale: 1.1 Kontraktsgjenstand (NS 8417 pkt. 1.4, 2 og 14) TUE påtar seg å levere kontraktsgjenstanden (arbeidet): Beskriv kontraktsgjenstanden som skal utføres. For denne avtalen gjelder NS 8417 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalunderentreprise med de endringer/avvik som følger av dette avtaledokumentet. Følgende dokumenter inngår i kontrakten; a) BackeGruppens krav til etisk adferd og samfunnsansvar b) Dette avtaledokument med særlige kontrakts bestemmelser i pkt. 12 c) TEs spesielle kontrakts bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet (HMS) d) Referat fra avklaringsmøte/kontraktforhandlingsmøte datert Klikk her for å velge dato. e) TUEs anbud eller tilbud f) Byggherrens beskrivelse med funksjonskrav og tegninger som er relevant for TUE, samt de kontrakts bestemmelser i TEs kontrakt med byggherre som er relevant for TUE. g) NS 8417 (av ) (vedlegges ikke) 1.2 Partsrepresentanter og kommunikasjon (NS 8417 pkt. 5 og 9) TUE representert ved Fyll inn navn på representant Mobil e-post TE representert ved Fyll inn navn på representant Mobil e-post Er ikke annet meddelt skriftlig den andre parten, har representanten fullmakt til å fatte alle beslutninger i anledning byggesak/kontrakten. Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 3 av 12

4 1.3 Kontraktssummen (NS 8417 pkt. 1.6 og 26) Kontraktsgjenstanden skal leveres for: Anbudssum/tilbudssum kr. Fyll inn anbudssum Eventuelle korreksjoner Beskriv evn korreksjoner Beskriv evn korreksjoner Spesielle etterarbeider etter avtale Sum eksklusive merverdiavgift Merverdiavgift Fyll inn mva sats % Kontraktssum kr. Fyll inn pris for korreksjon kr. Fyll inn pris for korreksjon kr. Fyll inn kr. Fyll inn sum kr. Fyll inn sum kr. Fyll inn totalsum Regulering (kryss av på det alternativet som gjelder) Alternativ 1: Kompensasjon for pris- og lønnsendringer i byggetiden er inkludert i kontraktsummen. Kontraktsummen er fast og skal ikke reguleres. Alternativ 2: Kontraktsummen reguleres etter totalindeksmetoden iht. NS 8417 punkt Regningsarbeider (NS 8417 pkt. 30) Det er avtalt følgende timepriser for regnings arbeider eksklusiv merverdiavgift: a) Faggruppe: Fyll inn faggruppe Timesats: Fyll inn timesats b) Faggruppe: Fyll inn faggruppe Timesats: Fyll inn timesats c) Maskiner belastes i henhold til: Fyll inn d) Transport belastes i henhold til: Fyll inn Alle satser er inklusive arbeidsledelse, administrasjon, rigg og fortjeneste. Påslag for materialer (på TUEs netto kostpris) skal være: Fyll inn påslaget %. 1.5 Påslag for tiltransport eller byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8417 pkt. 12) Det er avtalt følgende, jfr. NS8417 pkt og 12.4; Tiltransport: Fyll inn % av tiltransportert sideunderentreprenørs endelige og totale vederlag eks. mva Byggeplassadministrasjonen og fremdriftskontroll: Fyll inn % administrert sideunderentreprenørs endelige og totale vederlag eks. mva. Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 4 av 12

5 1.6 TUEs sikkerhetsstillelse (NS 8417 pkt. 7.2 og Bustadoppføringslov) TUE stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser kr Fyll inn beløp (10 % av kontraktsummen inkl. mva, som reduseres til 3 % ved overtakelsen) ved bruk av NS Ved arbeid på nye boliger inkl. rett til tomt (Bu.loven 12): TUE stiller sikkerhet med 5% av kontraktssummen i 5 år fra boligene overtas av boligkjøpere. Dersom ikke annet er særskilt avtalt i det enkelte tilfelle, skal sikkerheten være stillet av finansinstitusjon registrert i den norske Finanstilsynet. 1.7 TEs sikkerhetsstillelse (NS 8417 pkt. 7.3) Kryss av på det alternativet som gjelder: TE stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr Fyll inn beløp (17,5 % av kontraktssum inkl. mva.) ved bruk av NS 8417 C. TE stiller ikke sikkerhet. 1.8 Forsikringer (NS 8417 pkt. 8) Forsikring av kontrakts arbeidet (NS 8417 pkt. 8.1) TUE skal forelegge TE attest for tegnet forsikring for kontroll senest Fyll inn før igangsettelse av kontraktsgjenstanden Ansvarsforsikring (NS 8417 pkt. 8.2) TUE skal forelegge attest for tegnet forsikring for kontroll senest Fyll inn før igangsettelse av kontrakts arbeidet. 1.9 Tidsfrister (NS 8417 pkt. 21) TUE skal følge omforent fremdriftsplan og omforent dokumentleveranseplan, samt senere revisjoner av disse. Se for øvrig punkt 12.4 i særlige bestemmelser. Det er avtalt følgende tidsfrister, jf. NS 8417 pkt. 21.1: Tidsfrister for TUE Dagmulktbelagte tidsfrister Igangsettelse på byggeplass skal skje Kontraktsgjenstanden skal være ferdigstilt Velg dato Velg dato Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 5 av 12

6 Andre tidsfrister Testing og innregulering av tekniske anlegg som er en del av TUEs arbeider skal være gjennomført senest innen Fyll inn - 5 uker før påbegynnelse av overtakelsesforretningen er normal i NS 8417 pkt Levering av FDV-dokumentasjon er en del av kontraktsgjenstanden og skal være levert senest Fyll inn uker uker innen overtakelsesforretning med byggherre eller senest Fyll inn dager dager innen registreringsforretning. 5 uker før påbegynnelse av overtakelsesforretning eller samme dag som registreringsforretning iht. NS 8417 pkt Nødvendig opplæring skal være gjennomført innen overtakelsesforretning. Frist for utbedring av feil og mangler påberopt ved overtakelse eller evt. registreringsforretning er 48 timer med tillegg for dokumentert leveringsforsinkelse på nødvendig utstyr/materiell. I reklamasjonstiden skal reklamasjoner besvares innen Fyll inn dager dager. Aksepterte reklamasjoner skal utbedres innen Fyll inn dager dager. Ved oversittelse av frister vises også til pkt. 2.9 om sanksjoner Tidsfrister for TE For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontrakts dokumentene Fakturering og betalingsbetingelser (NS 8417 pkt. 27 og 28) TEs faktureringsadresse er: Fyll inn fakturaadresse og fakturamerking. Betalingsfrist for fakturaer er Fyll inn. 28 dager fra mottak ihhy NS 8417 pkt Innestående på fakturering skal være Fyll inn. 7,5 % ihht NS 8417 pkt Frist for betaling av sluttoppgjør (sluttfaktura) er Fyll inn. 2 måneder ihht NS 8417 pkt. 39.2) fra mottak av sluttoppgjøret 1.11 Tvister (NS 8417 pkt. 50) Tvister som ikke lar seg løse minnelig avgjøres ved rettergang for de ordinære domstoler, jf. NS 8417 pkt og pkt om samordning av tvist med byggherre. Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 6 av 12

7 2 Særlige bestemmelser 2.1 Systematisk HMS-arbeid og internkontroll TUE skal drive systematisk HMS arbeid og på forespørsel fra TE/BH fremlegge HMS-erklæring. Jf. også HMS bestemmelsene pkt. 1, og forskrift 6. Desember 1996 nr om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 2.2 Kjemikalier, produkter og ytre miljø Kjemikalier og produkter TUE skal være registrert bruker av ProductXchange (se og levere Sikkerhetsdatablader, Ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen informasjon igjennom systemet. Det skal oppgis GTIN (EAN nummer) på dokumentasjonen der dette finnes, slik at produktene og leverandøren kan identifiseres. TUE skal generelt gjennomføre tiltak for å redusere bruk av særlige helse- og miljøfarlige materialer og kjemikalier. UE skal gjennomføre risikovurdering og substitusjon av materialer og kjemikalier slik dette er definert etter arbeidsmiljølovgivningen og Produktkontrolloven 3a. Produkter på myndighetens prioritets- og kandidatlister skal forhåndsgodkjennes av TE/HE før disse bringes inn på byggeplass. TUE skal arbeide for dokumentasjon av faste produkter gjennom en EPD (Enviromental Product Declaration) eller tilsvarende - se TUE skal forsikre seg om at materialer og kjemikalier som bringes inn på byggeplass er registrert iht. til REACH der dette er relevant Ytre miljø Avfall TUE skal arbeide for å minimalisere avfall under byggeprosessen, og sortere avfall slik som beskrevet i prosjektets plan for avfallshåndtering Farlig avfall Farlig avfall merkes og legges i egne låsbare beholdere/containere/fat og TUE skal selv sørge for levering av det farlige avfallet til godkjent mottaksanlegg. Kopi av deklarasjonsskjema leveres TE/HE. Ved usikkerhet om avfall er farlig avfall, skal gjeldende avfallstyper behandles som farlig avfall inntil dette er avklart av TUE Forurensning Tanker for lagring og oppbevaring av oljeholdige produkter og lignende skal ha forskriftsmessig sikring mot lekkasje og forurensning ved fylling og tapping. Ved akutt forurensning slik som definert i forurensningslovgivningen skal arbeidene umiddelbart stanses, relevant myndighet varsles og TE/HE varsles uten ugrunnet opphold. Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 7 av 12

8 2.3 Dokumentasjonsplikt om arbeidstakere Ved bruk av utenlandske kontraktsmedhjelpere og arbeidstakere ansatt hos utenlandsk kontraktsmedhjelp, innleiebedrifter mv. skal kopi av innmeldingsskjema (RF 1199) innleveres til TE eller TEs prosjektadministrasjon. Alternativt kan kvittering fra Altinn leveres. Opphør og/eller andre endringer som har betydning for rapporteringsplikten skal umiddelbart meldes til prosjektadministrasjonen. 2.4 Lønns- og arbeidsvilkår (allmenngjøringsforskriften, solidaransvar og regress) TUE skal påse at egne ansatte og ansatte hos kontraktsmedhjelper har de lønns- og arbeidsvilkår som minst oppfyller kravene til de til enhver tid gjeldende allmenngjøringsforskrifter. For ikke allmenngjorte fag skal lønns- og arbeidsvilkår som minimum oppfylle krav i gjeldene bransje/fag sine landsomfattende tariffavtaler. TUE plikter på forespørsel å utlevere opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd i kontraktskjeden. Opplysninger skal dokumenteres ved kopi av arbeidsavtale, lønnslipp og timelister. UE skal bekrefte at alle arbeidstakere har skriftlig arbeidsavtale. TUE plikter i tillegg for egne ansatte å ha lønns- og arbeidsvilkår som minst oppfyller kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter når arbeidene utføres for offentlige oppdragsgivere (byggherre)også i disse tilfellene plikter TUE på forespørsel å gi slike opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår som nevnt over. Den bedriften i kontraktskjeden som får krav fra arbeidstakere rettet mot seg etter ordningen om solidaransvar etter allmenngjøringsforskriften, har plikt til skriftlig å informere de øvrige bedriftene snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet har kommet frem. Dersom TE må oppfylle solidaransvaret, kan TE søke regress hos TUE eller den enkelte av TUEs kontraktsmedhjelpere for alle kostnader i forbindelse med kravet. Dersom TUE eller TUEs kontraktsmedhjelpere oppfyller solidaransvaret, er TUE eller TUEs kontraktsmedhjelpere avskåret fra å kreve regress hos TE. 2.5 Utførelse av varme arbeider Ved utførelse av varme arbeider etter gjeldende sikkerhetsforskrift utgitt av Finans Norge, skal sikkerhetsforskriften følges. Arbeidsinstruks utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal fylles ut og signeres før arbeidene starter. 2.6 Andre avvik/endringer i forhold til NS 8417 Til NS 8417 pkt. 1.5 og 10. kontraktsmedhjelpere. Herunder kommer også innleiebedrifter og enkeltpersonforetak som benyttes av TUE. TE tar forbehold om byggherrens godkjennelse av TUE og TUEs kontraktsmedhjelpere. TUE kan ikke, uten TEs skriftlige samtykke, ha flere enn én underentreprenør i kjede under seg. Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 8 av 12

9 2.6.1 Til NS 8417 pkt. 18. Forhold på byggeplassen. I tillegg til pkt. 18 gjelder: TUE skal innrette seg slik at han ikke tilsmusser, beskadiger eller ødelegger andres arbeid, og uten ekstra godtgjørelse gi tilstrekkelig beskyttelse til bygningsdeler som kan være utsatt, eventuelt varsle TE dersom TUE mener plikten til å beskytte ikke er hans. Dersom dette ikke gjøres, kan TE etter forutgående varsel belaste TUE med utgifter til beskyttelse, utbedring av skader mv. TUE har ansvaret for det materiell og utstyr som han eller hans leverandører har tilført byggeplassen. Såfremt ikke annet er avtalt holder TE følgende tilrigging vederlagsfritt for TUE: Spisebrakker, skifte- og vaskemuligheter, toaletter Adgang til kopimaskin Vann og elektrisk kraft fra provisoriske hovedanlegg. TUE bekoster selv slanger, skjøteledninger, håndlamper, etc. Generell belysning nødvendig for alminnelige ferdsel. Oppvarming av bygget for å sikre materialer og arbeid. TUE varsler TE i god tid ved utilstrekkelig oppvarming. Heiser, slik det er rigget, og etter nærmere avtale, tilpasset TEs arbeider. Bruk skjer på TUEs egen risiko, også i forhold til tredjeperson. TE har intet ansvar dersom svikt i de nevnte ytelser medfører forsinkelse eller økonomisk tap mindre svikten skyldes uaktsomhet hos TE. med Byggeplassledelsen til TUE skal til enhver tid være representert av en som snakker tilfredsstillende norsk eller engelsk. TE setter hovedakser og høyder. TUE må selv måle seg ut fra nevnte referansepunkter for å sikre nøyaktig tilpasning av sine arbeider som skal utgjøre en del av TEs kontraktsgjenstand slik at det ikke oppstår avvik Til NS 8417 pkt. 20. Kontroll, retting, prøving m.m. I tillegg til pkt. 20 gjelder: Kvalitetssikring og miljøstyring; TUE skal ha ansvarsrett for prosjektering og utførelse av ansvarsbelagte fagområder, og skal sørge for at prosjektering og utførelse dekker kravene til uavhengig kontroll. TUE skal ha et egnet system for kontroll og dokumentasjon av alle aktiviteter som er kontrollpliktig ihht. forskrifter, standarder og gjeldende kontraktsspesifikasjon samt for miljøstyring. TE forbeholder seg retten til å godkjenne systemenes anvendelse på prosjektet. Hvis dokumenterte systemer for kvalitetssikring og miljøstyring ikke foreligger skal TUE følge TEs anvisning og rutiner for arbeiderne Til NS 8417 pkt. 21 og 25. Fremdriftsplan, TUE gjennomgang og varsling. I tillegg til pkt. 21 gjelder: Arbeidet skal skje i samsvar med TEs til enhver tid gjeldende felles fremdriftsplan for prosjektet. TUE skal snarest mulig utarbeide fremdriftsplan for sine arbeider innen de rammer TEs fremdriftsplan setter og levere planen til TE for godkjenning. TUE må regne med at han ikke til enhver tid kan oppnå fullt ut optimal fremdrift, og plikter å samordne sin fremdrift med andre aktører i prosjektet. TUE forplikter seg til å fremskaffe nødvendig prosjekteringsgrunnlag ihht omforent dokumentleveranseplan og utføre nødvendig koordinering mot øvrige prosjekterende. TUE forplikter seg til å rapportere fremdrift for egen prosjektering 1 gang per måned. Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 9 av 12

10 TUE må i god tid skriftlig underrette TE om de tegninger, beskrivelser og spesifikasjoner han må ha for å holde fremdriftsplanen og de oppsatte frister. Dette kommer i tillegg til pliktene til TUE som følger av pkt Til NS 8417 pkt og Forsinkelse, fremdriftsstatus og intervensjon. I tillegg til reglene i pkt gjelder: Unnlater TUE å gi varsel om avvik vedrørende fremdrift, kan TE kreve erstatning for det tap eller den forsinkelse som kunne vært unngått dersom varsel var gitt. TE kan ikke kreve slik erstatning i tillegg til dagmulkt, dog slik at denne begrensning ikke gjelder ved forsett eller grov uaktsomhet hos TUE. Utenfor de tilfeller hvor TE kan kreve intervensjon i medhold av pkt ( vesentlig hindret ), kan TE også kreve intervensjon i TUEs arbeid når TUE er forsinket eller det er klart at TUE vil bli forsinket i forhold til felles fremdriftsplan. Når TE velger å intervenere med egne ansatte eller andre kontraktsmedhjelpere på dette grunnlag må han selv dekke forseringsutgiftene. TE kan eventuelt kreve fradrag i vederlaget til TUE (pålegge at deler skal utgå etter pkt. 31) eller avbestilling (i samsvar med reglene i pkt. 44) Til NS 8417 pkt / 24.2 Endring: Det er avtalt at TUE overtar risikoen for Totalentreprenørens/byggherrens valg av løsninger og annen prosjektering, jf. NS 8417 punkt og Til NS 8417 pkt I tillegg gjelder: TE kan pålegge TUE å utføre alle nødvendige tilleggsarbeid/endringer som står i sammenheng med den ytelsen som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne ytelsen. Dette gjelder også hvis endringens samlet vil kunne utgjøre mer enn 20 % av kontraktssummen Til NS 8417 pkt Forsering og omlegging I tillegg til pkt gjelder: I de tilfeller TE kan kreve at TUE forserer eller omlegger arbeidet, jfr. pkt. 31.2, kan TE isteden velge å intervenere i TUEs arbeid med egne ansatte eller andre kontraktsmedhjelpere. Når TE velger å intervenere i slike tilfeller må han selv dekke forserings/omleggingsutgiftene. TE kan eventuelt samtidig kreve fradrag i vederlaget til TUE (pålegge at deler utgår iht. pkt. 31) eller avbestilling (i samsvar med reglene i pkt. 44) Til NS 8417 Pkt. 36 Forberedelse til overtakelse eller registreringsforretning Senest en uke før registreringsforretning og i alle tilfeller før underentreprenøren innkaller hovedentreprenøren til registreringsforretning skal underentreprenøren selv befare eget kontraktsarbeid og utarbeide liste over påviste mangler. Denne listen skal medfølge underentreprenørens innkalling til registreringsforretning. Så langt det er mulig skal de påviste manglene være rettet før registreringsforretningen gjennomføres. Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 10 av 12

11 2.6.9 Til NS 8417 Pkt. 37. Overtagelse Overtagelse skjer samtidig med TEs overtakelse til Byggherre (BH). Dette gjelder også for delovertakelse med BH. 2.7 TUEs plikt til å videreføre kontrakts bestemmelser TUE plikter å innta disse kontrakts bestemmelser så langt de passer i kontrakter med sine kontraktsmedhjelpere, herunder innleiebedrifter, enkeltpersons foretak og disse igjen i alle underliggende ledd. Dersom TUE unnlater å gjøre dette, eller dersom TUEs kontraktmedhjelpere misligholder sine forpliktelser etter disse bestemmelsene, hefter TUE overfor TE. TE kan forlange fremlagt samtlige kontrakter i alle underliggende ledd. 2.8 Revisjon/kontroll TE forbeholder seg retten til å gjennomføre revisjon/kontroller hos TUE eller dennes kontraktmedhjelpere så langt dette ansees nødvendig for å kunne kontrollere om bestemmelsene i denne kontrakten er oppfylt. 2.9 Sanksjoner TUE har ikke rett til å kreve betaling fra TE før krav om første gangs dokumentasjon for arbeidstakere er oppfylt. Ved brudd på kontraktsbestemmelser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) (tidl. HMS), jfr. særskilte kontraktsbestemmelser om dette, eller manglende oppdatering av dokumenter iht. avtalt dokumentasjonsplikt mht. StartBANK, kontraktsmedhjelpere, utleiefirma, arbeidstakere, lønns- og arbeidsvilkår m.v, kan TE utøve tilbakeholdsrett, arbeidsstans og utskiftning av TUEs eventuelle kontraktsmedhjelpere på TUEs regning og risiko. TUE er økonomisk ansvarlig for alle krav som i denne forbindelsen måtte bli rettet mot TE som er en følge av TUEs mislighold. TUE er økonomisk ansvarlig for alle krav som måtte blir rettet mot TE som følge av TUEs eller hans kontraktsmedhjelpere mislighold av denne kontrakts forpliktelser i lov og forskrift, herunder krav iht. ligningsloven eller skattebetalingsloven. TE kan kreve gebyr dersom TUE eller noen av hans kontraktsmedhjelpere bryter noen av kontraktsbestemmelsene eller oversitter andre tidsfrister i kontrakten. Gebyret løper fra fristens utløp til forholdet er rettet opp, og skal per hverdag utgjøre 1 o/oo av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000,-. Gebyret i henhold til denne bestemmelsen kommer i tillegg til eventuell dagmulkt. Gebyret inngår ikke iden avtale grense for dagmulkt på 10 % av kontraktssummen. Sluttoppgjør (NS8417 pkt. 39.1) kan ikke sendes før testing og innregulering av tekniske anlegg er gjennomført (NS 8417 pkt. 36.2) og FDV-dokumentasjonen (NS 8417 pkt. 36.3) er levert og godkjent. Dette gjelder selv om overtakelsesforretning eller evt. registreningsforretning er gjennomført Back to Back I tillegg gjelder denne avtalen "back to back" med TE's avtale med byggherren. Dette innebærer at TUE skal ha de samme rettigheter, forpliktelser og ansvar vis a vis TE som TE har i forhold til byggherren. TUE skal gjennom denne avtalen stille TE i en posisjon hvor TE kan oppfylle sine Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 11 av 12

12 forpliktelser vis a vis byggherren og TUE skal tilsvarende bære det ansvaret som TE måtte pådra seg etter avtalen med byggherren som følge av TUE's handlinger eller unnlatelser. Avtalen virker også "back to back" vedrørende fremsatte krav og varsler til byggherren, med mindre kravet ikke er varslet i tide på grunn av TE's forhold. Dette innebærer blant annet at TUE ikke for dekket krav på fristforlengelse og eller vederlagsjustering, herunder rigg og drift, med mindre dette blir akseptert av byggherren Forhold til Bustadsoppføringslova lov nr. 43. Bustadsoppføringslovas bestemmelser gjelder så langt de passer, slik at disse reglene gis anvendelse back to back for TUE på samme måte som TE måtte være forpliktet overfor BH (byggherre/selger) og/eller overfor boligkjøpere. Signatur Dette avtaledokumentet med bilag er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Sted: Fyll inn sted Dato: Velg dato Totalentreprenør (TE) Totalunderentreprenør (TUE) (De som har signaturrett, prokura eller stillingsfullmakt (daglig leder m.v) kan signere.) VELEGG: Dokument oppført i pkt. 1 bokstav a-f (g: NS 8417 vedlegges ikke) Totalunderentreprisekontrakt NS 8417 Rev. dato: Side 12 av 12