C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold
|
|
- Cecilie Nesse
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Statens vegvesen Region Øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess Kvalitetssikring Kvalitetsplan Dokumentasjon Sjekklister Avviksmelding Teknisk avklaring Varsel eller krav om endring Rapportering Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Bruarbeider Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Hovedbedrift og samordningsansvar Kontrollrutiner Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Gjenbruk av materialer Spesielle krav knyttet til ytre miljø Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) Entreprenørens sikkerhetsstillelse Spesielle krav i fremdriftsplanen Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Dagmulkt Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Prisregulering Faktura Heftelser Faktura for sluttoppgjør Grunnforhold/fjellforhold Forbedringer og utviklingsarbeider Andre bestemmelser Stikningsgrunnlag Rigg, drift og nedrigging Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Arbeidstegninger Forhold til grunneiere/beboer og byggherren Tømrearbeider og snekkerarbeider Male og tapetseringsarbeider... 13
2 Statens vegvesen Region Øst C Overtagelse... 13
3 Statens vegvesen Region Øst C3-3 1 Samhandlingsprosess Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10. For denne kontrakten er det avsatt 1 dag til samhandlings- og utviklingsfasen. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges. Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. 2 Kvalitetssikring 2.1 Kvalitetsplan Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien. 2.2 Dokumentasjon Sjekklister Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant.. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten Avviksmelding Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf kap. A Teknisk avklaring Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift Varsel eller krav om endring Krav om endring iht kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema Krav om endringsordre, jf kap. A1. Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, fastpris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres.
4 Statens vegvesen Region Øst C Rapportering Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf kap. A1. For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og som bygget målinger. Dokumentasjon på geometrisk kvalitet leveres byggherren undervegs på digitalt format etter nærmere avtale. Denne dokumentasjonen legges på eget filutvekslingsområde av entreprenøren, og vil legge grunnlaget for ferdigvegstegningene. 2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på kr per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. Entreprenøren ilegges en mulkt på kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til kap. C Bruarbeider Ikke aktuelt for denne kontrakt 3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften.
5 Statens vegvesen Region Øst C3-5 Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen Kontrollrutiner Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NArundskriv 08/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester. Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontraktsmedhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø Ikke aktuelt for denne kontrakt. 3.2 Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav: - hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen, - minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene, - hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader Gjenbruk av materialer Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør Spesielle krav knyttet til ytre miljø Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
6 Statens vegvesen Region Øst C Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet. 4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) Ikke aktuelt for denne kontrakt. 5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse Det kreves at entreprenøren stiller sikkerhet i reklamsjonstiden i.h.t. NS 8406 pkt.8. 6 Spesielle krav i fremdriftsplanen Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. 7 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Ikke aktuelt for denne kontrakt. 8 Dagmulkt Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 2. Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 5000,- pr hverdag.
7 Statens vegvesen Region Øst C3-7 9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold, kompenseres etter følgende regel: der V = 0.15 x K x ( t 2 - t 1-6 ) / t 1 V = vederlagets størrelse K = kontraktssum t 1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) t 2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) Entreprenørens risiko for forlengelse av total byggetid utgjør akkumulert 6 hverdager. Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon. 10 Prisregulering Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i kap. C1 gjelder således ikke for denne kontrakten. 11 Faktura Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode og evt. Sted /elementkode. I tillegg skal hver faktura påføres prosjektnummer og Sveisnummer Faktura sendes til : Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien Vadsø Og merkes med Magne Vikne 12 Heftelser Faktura på ikke tilførte materialer / arbeid fra verksted og fabrikk, utbetales ikke før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank,
8 Statens vegvesen Region Øst C3-8 forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant / varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innbygd i konstruksjonen(e). 13 Faktura for sluttoppgjør Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. 14 Grunnforhold/fjellforhold Ikke aktuelt for denne kontrakt. 15 Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse 50/50 mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten. Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 16 Andre bestemmelser 16.1 Stikningsgrunnlag Gjelder ikke denne kontrakt 16.2 Rigg, drift og nedrigging. Generelt Denne posten omfatter alle boliger i entreprisen. Viser til prosess 12.1 i kap D1. Byggemøter kan avholdes hos Statens vegvesen.
9 Statens vegvesen Region Øst C3-9 I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeide skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Eventuell mellomlagring av materialer på eiendommene avtales med den enkelte grunneier. Støv og tilsøling, rengjøring av boliger Ved alle arbeider som forårsaker utslipp av støv skal Entreprenøren gjennomføre tiltak som reduserer utslippet mest mulig, og som hindrer at tredjeperson blir plaget. Entreprenøren skal påse at veier som trafikkeres med anleggstrafikk holdes støvfrie og rene. Blir ikke dette gjort, vil Byggherren gjøre dette på Entreprenørens bekostning. Entreprenøren plikter å gjøre de nødvendige tiltak for at det ikke skal oppstå skader på omkringliggende flater i boligen. Gulv dekkes med matter og om nødvendig skal det arbeides i "plast-telt". Evt. ødeleggelser som måtte oppstå på inventar, gulv, vegger og tak skal utbedres av Entreprenøren uten omkostninger for Byggherren. All støvsuging foretas med industristøvsuger med Hepa-filter. Børsting og feiing skal ikke forekomme. Ved bruk av bore/skjæreutstyr som produserer støv, skal utstyret ha støvavsug ført til støvsuger. Alle rom der Entreprenøren har arbeidet må støvsuges/rengjøres hver dag. Verktøy skal ryddes hver dag og plasseres på sted angitt av beboerne. Dersom Byggherren oppdager at rengjøring ikke blir utført som foreskrevet, kan Byggherren selv rekvirere rengjøring på Entreprenørens bekostning. For sluttrengjøring gjelder at boligen skal være i samme stand som da entreprenøren påbegynte sine arbeider. Gulv som har vært benyttet samt nyinnsatte vinduer, vaskes. Her vil tildekking samt bruk av "telt" være av avgjørende betydning. Alle kostnader forbundet med rengjøring skal inkluderes. Med rengjøring forstås: - Puss av vinduer. - Komplett rengjøring av berørte rom. - Opprydding utvendig. - Opprydding / rengjøring av rom brukt til transport og som gangveier Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Viser til prosess 12.1 kap D1.Entreprenøren må selv ordne med tilkoblinger til offentlige nett. Alle offentlige avgifter betales av entreprenøren.
10 Statens vegvesen Region Øst C3-10 Det kan ikke forutsettes at boligene har nødvendig strømkapasitet. Behov for provisorisk uttak av byggestrøm meldes til det lokale Energiverk ved autorisert installatør. Alle omkostninger i denne forbindelse er byggherren uvedkommende Arbeidstegninger Viser til vedlagte dør/vindusskjema og beskrivelse for hver bolig Forhold til grunneiere/beboer og byggherren. Byggherren ser på det som helt avgjørende for en vellykket gjennomføring av arbeidene at kommunikasjonen og forholdet til beboerne ivaretas på en best mulig måte. Opprettholdelse av et positivt forhold til eiere / beboere av bygninger er helt avgjørende for et vellykket prosjekt. Den daglige kontakt og informasjon til beboerne vedr. arbeidene skal ivaretas av Entreprenøren med evt. bistand fra Byggherren hvor dette er naturlig. Rutiner for informasjon bør avtales med eier. Varsling om tidspunkter for oppstart (og avslutning) av arbeider til den enkelte beboer er Entreprenørens ansvar. Det er i denne forbindelse viktig at de oppsatte fremdriftsplaner følges slik at beboerne har anledning til å gjøre evt. forberedelser før arbeidet settes i gang. I avtale med eier har vi tatt med bestemmelser om adkomst til bolig. Entreprenøren må selv avtale adkomst med beboer/grunneier. Det er forutsatt at arbeidene utføres mens boligene er bebodde. Dette stiller store krav til Entreprenøren og hans folk; både når det gjelder den daglige kommunikasjon med beboerne, utsendelse av tilstrekkelig informasjon og overholdelse av frister. Entreprenøren skal dokumentere (fotografere eller lignende) bygningens tilstand før arbeidene påbegynnes for å unngå unødvendige diskusjoner vedr. erstatningsansvar. Hvis det er ønskelig vil Byggherren bistå Entreprenøren i oppstartfasen ved utarbeidelse av informasjon og annen kontakt med beboerne. Byggherren vil være til stede på byggeplassen jevnlig for oppfølging av arbeidene. For arbeider av denne karakter må det påregnes en tett kontakt mellom Entreprenøren og Byggherren/prosjekteringsgruppen under hele gjennomføringen av arbeidene. Ovenstående vil kreve nøye planlegging av Entreprenøren slik at det avsettes tid for kontakt og opprettelse av avtaler med eiere/beboere for tilgang til boligene. Tidspunktet skal varsles minst 1 uke forut for start av arbeidene, og evt. endringer i denne planen skal varsles umiddelbart til eier og til Byggherren. Det stilles store krav til Entreprenørens fleksibilitet og evne til å samarbeide med og vise hensyn til beboere. Dette gjelder ikke minst for alle Entreprenørens folk som utfører arbeider inne i boligene. Dersom Byggherren oppdager at personell hos Entreprenøren ikke etterlever dette på en tilfredsstillende måte, kan Byggherren etter en skriftlig begrunnelse
11 Statens vegvesen Region Øst C3-11 kreve at vedkommende blir fjernet fra oppdraget. Kostnader tilknyttet en slik utskifting skal bæres av Entreprenøren. Entreprenøren må sørge for at adkomst til boligene til enhver tid holdes sperret for uvedkommende. Entreprenøren og hans folk skal ikke kommentere / diskutere med beboer / eier vedr. valgte løsninger, men henvise til Byggherren Tømrearbeider og snekkerarbeider Generelt skal det ved bytting eller innsetting av vinduer, ventiler etc. inkluderes nedmontering, uttaking og fjerning av gamle materialer. Utskifting av vinduer og vindusdører Eksisterende vinduer og vindusdører tas ut, inkl. foringer og gerikter. Åpningen klargjøres for innsetting av nytt vindu el vindusdør. Når vinduer eller vindusdører tas ut, må nytt umiddelbart monteres i åpningen, ellers må åpningen tildekkes og sikres forsvarlig. Uttaking skal skje på en slik måte at det oppstår minst mulig skade på tilstøtende flater. Rivingsmasser borttransporteres til godkjent fyllplass. Nye vinduer og vindusdører skal ha en u-verdi på glass/vindu/dør inkludert karm/ramme på 1,2 W/(m2 K). Der dette ikke lar seg gjøre ift krav til lydreduksjonstall, må byggeforskriftens minstekrav på 1,6 W/(m2 K) overholdes. Det må kunne fremlegges målerapport fra anerkjent laboratorium som dokumenterer data på vinduer og vindusdører som skal leveres. Vinduer og vindusdører utføres i førsteklasses vakuumimpregnert furu. De leveres komplette med alle nødvendige beslag. Lukkevinduer skal ha godkjent barnesikring. Alle vinduer og vindusdører leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Det forutsettes fullverdig behandling og fargevalg innen fabrikatens standard og fargevalg. Vinduer og vindusdører skal leveres med samme brannklasse og motstandsklasse som eksisterende vinduer. Oppgitte mål er kun veiledende. Evt. endringer må avklares med Byggherre. Entreprenøren er ansvarlig for å ta kontrollmål før bestilling. I tillegg skal entreprenøren kontrollere om vinduet og vindusdøren er åpningsbart eller ikke og hvordan det er hengslet. Eksisterende utseende og funksjon tilstrebes. Nye vinduer og vindusdører innsettes i eksisterende utsparinger. I enhetsprisen medregnes dytting, fuging, foringer og nye gerikter. I tillegg medregnes utvendig belisting, vannbord, eventuelt beslag eller sprosser om slikt var montert på de gamle vinduene. Generelt skal det nyttes samme type belistning / utforinger / vindusbrett som eksisterende.
12 Statens vegvesen Region Øst C3-12 For innsetting av vinduer og vindusdører henvises til fabrikatens anvisninger, samt ihht NBI-blad A , A , A og A Innvendig fuge - Før fuging dyttes det med mineralull. - Bunnfyllingslist med lukket cellestruktur og sirkulært tverrsnitt tilpasset fugebredden (ca. 15 mm). - Fugemassen (1-komponent elastisk) påføres i fugen og komprimeres og glattes. Utvendig fuge - Bunnfyllingslist med lukket cellestruktur og sirkulært tverrsnitt tilpasset fugebredden (ca. 15 mm). - Fugemassen (1-komponent elastisk) påføres i fugen og komprimeres og glattes. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å få til den beskrevne tettingen både utvendig og innvendig, men i utgangspunktet er det krav til to fullverdige fugeforseglinger. Eventuelle unntak klareres med Byggherre. Ekspanderende skum som fugetetting skal ikke benyttes uten etter nærmere tillatelser fra Byggherre. Innsetting må gjøres nøyaktig og riktig for å oppnå tilfredsstillende lydkvalitet. Krav til utseende på fasade Det skal legges vekt på å beholde nåværende utseende på fasade. De nye vinduene skal ha samme faginndeling, sprosser og glassinndeling som eksisterende vinduer. Tilsvarende gjelder dører der det skal skiftes. Nødvendig utvendig kledningsbord, vannbrett, beslag, listverk etc. skal ha samme utseende, form, konstruksjon, oppbygning og dimensjon som det opprinnelige. Utskifting av ventiler / Nye ventiler Hvor det er mulig fjernes eksisterende ventil og ny monteres i samme utsparing. Hvor åpningen ikke kan brukes, tettes åpningen med mineralull. Mot utvendig rist legges forhudningspapp. Innvendig beholdes eksist. ventillokk. Alternativt kles utsparing med gipsplater. Gjelder både spalte og klaffeventiler. Hvis det er behov for ny utsparing skal kostnadene for hulltakingen inkluderes i enhetsprisen.
13 Statens vegvesen Region Øst C3-13 Kanal i ny type ventiler er rund og det isoleres / tettes rundt med mineralull ved innsettingen. Som nye ventiler kan det benyttes lyddempende type ventiløer som følger: - Fresh-80 db med skumplast i kanal og ventillokk. (Dn,w+Ctr=43dB.) Eller tilsvarende. - Sonair F+ med F6 filter (Dn,w+Ctr=56dB.) alternativt Siegenia Aubi Aeropac. Eller tilsvarende. Lengde på ventil tilpasses veggtykkelsen. På plantegning over husene er angitt den ideelle lydmessige plasseringen av ventil. Plassering må tilpasses stedlige forhold og evt. males i fasadens farge. Ventil innsettes ihht. leverandørens anvisninger. Uforutsette skader på bygninger Oppdages det skjulte feil i bygningskonstruksjonene, som f. eks. råte eller annen skade, i forbindelse med tiltakene, skal byggherrens representant varsles før arbeidene videreføres Male og tapetseringsarbeider Generelt skal overflatebehandlingen være lik den eksisterende. Maling av listverk skal inkluderes i enhetsprisen for tilhørende flater evnt. vinduer. Det er viktig at ny maling har samme kvalitet og samme utsende som eksisterende. Arbeidet med å dokumentere og tilpasse maling må inkluderes i enhetsprisene. Vinduer og dører Innvendig belistning/ foringer skal gis samme forbehandling som eksisterende vedr. sparkling/ sliping m.m. Alle flater skal ha min. 1 strøk grunning samt 2 strøk maling, beis eller lakk. Type overflatebehandling skal tilpasses bruksområdet. Malingssøl på tettelister skal ikke forekomme. Generelt skal eksisterende ventiler som ikke er lyddempende i rom med tiltak tettes. Dette gjelder f.eks. klaffeventiler og spalteventiler i vinduer Overtagelse Overtakelsesforretning holdes etterhvert som arbeidene på de enkelte eiendommene avsluttes. Det forutsettes at huseier/beboer deltar på overtakelsesforretningen og er tilfreds med utførelsen.
14 Statens vegvesen Region Øst C3-14 Generelt skal alle arbeider være godt håndverksmessig utført.
C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold
Statens vegvesen Region Øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2
DetaljerStatens vegvesen Region Øst C3-1 Taraldrud brakkerigg E6 Vinterbro-Klemetsrud C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Statens vegvesen Region Øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2
DetaljerC Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold
Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 SAMHANDLINGSPROSESS... 2 2 KVALITETSSIKRING... 2 2.1 KVALITETSPLAN... 2 2.2 DOKUMENTASJON... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2
DetaljerStatens vegvesen Region midt C3-1 Skilt rammeavtale Sør-Trøndelag C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Statens vegvesen Region midt C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2
DetaljerStatens vegvesen Region øst C3-1 E16 Bagn - Bjørgo Forberedende arbeider. C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1 Sjekklister... 3 2.2.2
DetaljerC Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold
Statens vegvesen Region Vest C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2
DetaljerStatens vegvesen Region øst C3-1 Fv. 290 Åkroken Skjuleng Hp 03 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2
DetaljerKontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold
Statens vegvesen Region øst C3-1 Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1
DetaljerC Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold
Statens vegvesen Region Midt C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2
DetaljerStatens vegvesen Region Øst C3-1 Fv 171 MPG Lørenfallet Støytiltak boliger C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Statens vegvesen Region Øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1 Sjekklister... 3 2.2.2
DetaljerC Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold
Statens vegvesen Region vest C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2
DetaljerFv. 812 Kollektivfelt fra Bjørndalen og rundkjøring Flatåsen C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Statens vegvesen Region midt C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1 Sjekklister... 3 2.2.2
DetaljerAvvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066
Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066 Krav til kvalitet, sanksjoner og tiltak ved avvik Hvordan få entreprenøren til å levere rett 1. gang? Liv Nordbye, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet, 09.10.2012
DetaljerStatens vegvesen Region øst C3-1 Fv. 171 MPG Lørenfallet C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1 Sjekklister... 3 2.2.2
DetaljerBransjetreff Kontraktens krav til kvalitets- og miljøstyringssystemer. Veg og transport, Byggherre v/ Wibecke Swan Moland
Bransjetreff 2018 Kontraktens krav til kvalitets- og miljøstyringssystemer Veg og transport, Byggherre v/ Wibecke Swan Moland Agenda Krav kvalifisering Krav kontraktsarbeidet Erfaringer fra tidligere leveranser
DetaljerC Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold
Statens vegvesen Region vest C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1 Sjekklister... 3 2.2.2
DetaljerPRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).
Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4
DetaljerC Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold
Statens vegvesen RegionØst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1 Sjekklister... 3 2.2.2
DetaljerA Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet. Innhold
Statens vegvesen Region øst A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang... 2 2 Entrepriseform og kontraktstype... 2 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister... 2 4 Avvik i
DetaljerTeknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066
Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Oslo 11.10.2011 Liv Nordbye Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Her angir Hb 151 konkrete krav Gjennomføre utbyggingsprosjekter Følge opp utførelsesentreprise
DetaljerKonkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709
Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110
DetaljerKonkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv562 Olsviktunnelen - Oppgradering belysning. Tilbudsnummer:
Statens vegvesen Region vest A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-26 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv562 Olsviktunnelen - Oppgradering belysning Tilbudsnummer: 2012036446 Oppdragsgiver:
DetaljerTilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg
Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt
DetaljerPRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).
Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerKonkurransegrunnlag. Prosjekt: TS TILTAK E134 Parsell: ÅMOT TIL VINJE BRU. Tilbudsnummer:
Statens vegvesen Region sør A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: TS TILTAK E134 Parsell: ÅMOT TIL VINJE BRU Tilbudsnummer: 2012007738 A0-1 23.01.2012 Statens
DetaljerAVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406
AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:
DetaljerKAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.
KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet
DetaljerVedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.
ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)
DetaljerRollag kommune C3-1 Miljøgate Veggli. C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Rollag kommune C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandling... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1 Sjekklister... 3 2.2.2 Avviksmelding... 3 2.2.3
DetaljerGENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG
1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4
DetaljerKonkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer:
Statens vegvesen Region øst A - Vilt og Beitegjerde A Forside og innholdsliste 2-9-5 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Tilbudsnummer: 24447 Statens vegvesen Region øst A - 2 Vilt og Beitegjerde A
DetaljerRehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune
omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03
DetaljerKonkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061
Statens vegvesen Region vest A0-1 E39 Vadheim- Drensgrøft og møteplasser A0 Forside og innholdsliste 2012-04-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen
DetaljerE69 Ytre Sortvik A0-1 Rassikring Profil 23575 til 24550 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-04-03. Konkurransegrunnlag
E69 Ytre Sortvik A0-1 Rassikring Profil 23575 til 24550 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-04-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E69 Ytre Sortvik Parsell: Hp03 Porsanger kommune TEKNISK
DetaljerKonkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon.
Statens vegvesen Region øst, Romerike distrikt A0-1 Prosjeknavn: Innfartsparkeringsplasser Parsell: Leirsund stasjon,hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. A0 Forside og innholdsliste 2014-04-22
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking
DetaljerEndringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter
Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter I Undervisningsbygg skilles det mellom fire forskjellige endringssituasjoner: 1. Regulære endringer (ønskede endringer fra byggherren) Når det oppstår
DetaljerINNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser
INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerRammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger
BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat
DetaljerGenerelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.
Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerTidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist:
AVVIKSMELDING Kontrakt: Entreprenør: Beskrivelse av avviket: Årsak til avviket: Konsekvenser av avviket: Forslag til avviksbehandling: A: Lukking av avvik (fysiske tiltak / strakstiltak): Tidsfrist: B:
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske
DetaljerEntreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011
Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson
DetaljerREGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet
DetaljerHFKF (R22) 14V115K302.02
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerStatens vegvesen. Fv. 213 Rundkjøring Carlsen lakk - referat fra tilbudskonferansen
Statens vegvesen Referat Dato: 27.08.2015 Tid: 09:30 Referent: Anders Fosse Skjåk Saksbehandler/innvalgsnr: Anders Fosse Skjåk - 99262340 Vår dato: 27.08.2015 Vår referanse: 2014/004840-011 Fv. 213 Rundkjøring
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg
DetaljerFYGLE TRANSFORMATORSTASJON
LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Hovedentreprise bygningsmessige arbeider Vedlegg G Administrative bestemmelser 2012-02-01 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *
Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det
DetaljerPROSJEKT NR VA-ANLEGG
Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer
TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og
DetaljerDam Stovivatn-rehabilitering av dam
Bærum kommune Dam Stovivatn-rehabilitering av dam Kontraktsdokumenter Administrative bestemmelser Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon 4 1.2 Entreprenørens organisasjon
DetaljerSide 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise
Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,
DetaljerE69 Ytre Sortvik A0-1 Rassikring Profil til A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag
E69 Ytre Sortvik A0-1 Rassikring Profil 23575 til 24550 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-04-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E69 Ytre Sortvik Parsell: Hp03 Porsanger kommune TEKNISK
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009
DetaljerKONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407
KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk
DetaljerI 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.
BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,
DetaljerBILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering
Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...
DetaljerFv. 110 x 114 Rundkjøring Raufoss med del av Storgata sør
Fv. 110 x 114 Rundkjøring Raufoss med del av Storgata sør BH representanter Prosjektleder: Byggeleder: Kontrollingeniør: Byggherrestøtte: Prosjekterende: Ole Einar Fossen Bjørn Magnus Stensby Knut Lomsdalen
DetaljerPROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav
Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-
DetaljerRammeavtale elektrikerarbeid
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnr. om Rammeavtale elektrikerarbeid Kontrakt
DetaljerAVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE
AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for
DetaljerTilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,
DetaljerKONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-
DetaljerKONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerBygg og anlegg NS 8407
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard
DetaljerTILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som
DetaljerKONTRAKTSBESTEMMELSER
Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
DetaljerDette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.
Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag
DetaljerKonkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427
Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:
DetaljerEntreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008
Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver
DetaljerAVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:
Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø
DetaljerTrondheim eiendom. Leangen idrettsanlegg helårsanlegg Entreprise 1: Hurtigløpsbane. Bilag B Vederlag r1_entreprise 1_rev B
Trondheim eiendom Leangen idrettsanlegg helårsanlegg Entreprise 1: Hurtigløpsbane BILAG B VEDERLAG Bilag B Vederlag r1_entreprise 1_rev B INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING
DetaljerKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER
KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester
DetaljerKai Breivika Nord, kai 2
Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord, kai 2 Entreprise: Kai Del II 5 Administrative bestemmelser 2016-10-07 0 07.10.2016 FRLUT BJHJE BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet
DetaljerFormular for kontrakt om totalentreprise
BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn
DetaljerEntreprise ombygging av flomløp dam Årbogen
Nedre Eiker kommune Dam Årbogen Entreprise ombygging av flomløp dam Årbogen Vedlegg G Administrative bestemmelser 2013-04-17 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon 4 1.2 Entreprenørens
DetaljerBYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7
BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til
DetaljerEntreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008
Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 1. Før fysisk oppstart Pkt. 3.1 Er kontrakt
DetaljerValdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS
Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1
DetaljerAVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407
1. Partene Byggherre Navn AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 Mellom Organisasjonsnummer Totalentreprenør Navn og Organisasjonsnummer er det inngått følgende kontakt: Prosjektets navn Prosjektets
DetaljerKONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD
Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer
DetaljerFormular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre
DetaljerProsjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel
Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1
DetaljerDam Solbergvann, Rehabilitering
Drammen kommune Dam Solbergvann, Rehabilitering Bygningstekniske arbeider Administrative bestemmelser 2013-04-09 Oppdragsnr.: 5122510 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon
DetaljerOPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON
OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan
DetaljerAvtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:
TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:
DetaljerAVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE
Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side
DetaljerTILBUDSSKJEMA. Fastpristillegg eks mva NOK... Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr
TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,
DetaljerNS 8405 I 10 ARTIKLER
Artikkel nr 4 NS 8405 I 10 ARTIKLER Innholdsfortegnelse: 23. februar 2011 4. Fakturering og betaling... 1 4.1 Utgangspunktet for fakturering i prosjektet... 1 4.2 Beregning av framdriftbetaling og forfall...
DetaljerDEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG
Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret
Detaljer