T Utvidelse av terminalområde Ørsta Volda lufthavn. Del II Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Transkript

1 Prosjekttittel: T Utvidelse av terminalområde Ørsta Volda lufthavn Tittel: Del II Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

2 Innholdsfortegnelse 1 Omfang Definisjoner Samarbeidsplikt Kontrakten. Kontraktsdokumenter. Tolkningsregler Partenes representanter. Byggherremøter. Prosjekterings- og entreprenørmøter Forhold på byggeplassen Partenes opplysningsplikt Lokale forhold. Grunnforhold Rådgiving og prosjektering Ansvar og risiko for materialer og arbeidsunderlag Valg av løsninger Krav til prosjektering, levering og utførelse Offentlige krav som får virkning for kontraktarbeidet Kontroll, prøving m.m Utbedring av feil i byggetiden Bruk av kontraktsmedhjelpere Overdragelse av kontraktsforpliktelser. Overtagelse av entrepriseansvar10 18 Sikkerhetsstillelse Forsikring Risiko for skade i kontraktstiden Avtalte tidsfrister Rett til fristforlengelse Plikt til forsvarlig fremdrift Fremdriftsplan Forsinkelse. Dagmulkt og erstatning Totalentreprenørens krav på dekning av merutgifter Tillatelser og anmeldelser. Gebyrer og avgifter Regler om bestemmelse av vederlaget Generelle betalingsregler Avdrag...15 Side 2 av 25

3 31 Regningsarbeid Fakturering og måling Endringer Avbestilling Overtagelse Sluttoppgjør Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar Erstatningsansvar utenfor kontraktsforholdet Hevning på grunn av mislighold Hevning på grunn av konkurs eller insolvens Totalentreprenørens rett til å stanse arbeidet Eiendomsrett til prosjekteringsmateriale, kontraktarbeid og materialer Krav mot totalentreprenørens underentreprenører og andre kontraktsmedhjelpere Varsler Tvister Konfidensialitet og mediekontakt Lønns- og arbeidsvilkår m.v Rapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker...25 Side 3 av 25

4 Følgende kontraktsbestemmelser er i hovedsak basert på NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, 2. utgave september Alle endringer i forhold til NS 3431 er merket. 1 Omfang Denne standarden har til formål å regulere kontraktforholdet der én part (totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den annen part (byggherren). Avtalen kan gjelde et helt eller deler av et bygg eller anlegg. Standarden gjelder tilsvarende i kontraktsforhold hvor én part (underentreprenøren) påtar seg en del av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid som totalentreprenøren har påtatt seg. Bestemmelsene i standarden angående byggherren gjelder da for totalentreprenøren, mens bestemmelsene angående totalentreprenøren gjelder for underentreprenøren. 2 Definisjoner I denne standarden gjelder følgende definisjoner: 2.1 avtaledokument: Kontrakt som er undertegnet av begge parter, eller skriftlig bekreftelse av inngått kontrakt. 2.2 byggherre: Kontraktspart som skal ha prosjektert og utført det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter. 2.3 totalentreprenør: Kontraktspart som har påtatt seg prosjekteringen og utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter. (I kontraktens del III benyttes entreprenør som fellesbetegnelse på byggherrens kontraktspart uavhengig av kontraktstype, dvs som fellesbetegnelse på totalentreprenør, entreprenør og leverandør). 2.4 underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen, leveransen, eller prosjekteringen og utførelsen av en del av det bygg- eller anleggsarbeid som omfattes av totalentreprenørens kontrakt med byggherren. 2.5 sideentreprenører: Entreprenører eller leverandører som på samme byggeplass har selvstendige kontrakter med byggherren om utførelse, eller prosjektering og utførelse, av bygg- eller anleggsarbeider. 2.6 funksjonskrav: Spesifisert krav til byggets eller anleggets egenskaper, anvendelse, holdbarhet, drift, vedlikehold o.l. som normalt konstateres ved måling, prøving eller bruk. 2.7 referanseobjekt: Bestemt bygning, anlegg eller installasjon som partene har avtalt helt eller delvis skal være retningsgivende for hva som skal leveres. 2.8 hverdager: Alle dager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. 2.9 dager: Kalenderdager kontraktssum: Det opprinnelig avtalte vederlag for totalentreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, inkludert merverdiavgift. Til kontraktssummen hører også det opprinnelig avtalte anslag over vederlag for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser kontraktarbeid: Det bygg, arbeid eller anlegg som totalentreprenøren skal prosjektere og utføre i henhold til kontrakten med byggherren G: Det grunnbeløp som fastsettes i medhold av lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr Samarbeidsplikt Partene plikter å samarbeide og vise aktsomhet under gjennomføringen av kontrakten. 4 Kontrakten. Kontraktsdokumenter. Tolkningsregler 4.1 Kontraktsdokumenter Nærmere bestemmelser om kontraktsdokumentene og tolkningsreglene fremgår av avtaledokumentet. Med mindre annet er avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: a) avtaledokumentet dersom slikt dokument er opprettet; b) eventuelle referater fra kontraktsforhandlinger eller møter om kontrakten som er godkjent av begge parter; c) totalentreprenørens anbud eller tilbud; d) anbuds- eller tilbudsgrunnlaget; denne standard (NS 3431). 4.2 Tolkningsregler De dokumentene som utgjør kontrakten, utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge som er angitt i 4.1. Side 4 av 25

5 Funksjonskrav og spesifiserte krav til utførelse, kvalitet eller merke i anbuds- eller tilbudsgrunnlaget gjelder foran løsninger eller konstruksjoner i anbudet eller tilbudet fra totalentreprenøren, med mindre totalentreprenøren har tatt uttrykkelig forbehold. For øvrig gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle bestemmelser foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser. Ved arbeider som er beskrevet ved både tekst og koder, gjelder teksten foran koden. 4.3 Risiko for uklarheter Totalentreprenøren har før inngivelsen av tilbud vært underlagt en plikt til å foreta en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget for å avdekke eventuelle uklarheter. Ved avdekking av eventuelle uklarheter har totalentreprenøren vært pålagt å gi byggherren melding om uklarheten. Som følge av totalentreprenørens ansvar for å avdekke uklarheter i konkurransefasen har totalentreprenøren risikoen for uklarheter som ble, eller burde blitt, oppdaget ved en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget. Uklarheter som burde vært evdekket ved totalentreprenørens grundige gjennomgang av konkurransegrunnlaget skal altså tolkes i totalentreprenørens disfavør. 5 Partenes representanter. Byggherremøter. Prosjekterings- og entreprenørmøter 5.1 Partenes representanter Partene skal holde hverandre underrettet om hvem som til enhver tid er deres representant. Representanten skal ha slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne at byggesaken kan gjennomføres uten unødvendig opphold. Totalentreprenøren skal i nødvendig utstrekning lede arbeidet selv eller ved en representant på byggeplassen med nødvendig fagkyndighet og fullmakt. Byggherren kan kreve at totalentreprenøren skifter ut sin representant dersom denne ikke har den nødvendige fagkyndighet eller det for øvrig foreligger saklig grunn. Totalentreprenørens nøkkelpersonell, som angitt i Del III, kan ikke skiftes ut uten saklig grunn, og da med et fullgodt alternativ som skal godkjennes av byggherren. 5.2 Byggherremøter Totalentreprenøren skal jevnlig innkalle byggherren til byggherremøter vedrørende prosjektering, fremdrift og utvikling av kontraktsarbeidet samt eventuelle oppståtte problemer. Byggherren kan innkalle til byggherremøter dersom han mener det er behov for det. Innkallelsen skal ordinært skje med minst 7 dagers varsel. Byggherren utarbeider en hensiktsmessig møtestruktur, eventuelt med egne møteserier for ulike temaer, jf Del III. Partene skal være representert på møtene med deltagere som har fullmakt til å kunne avgjøre de spesifiserte saker som er oppført på dagsordenen. Til byggherremøter innkalles i nødvendig utstrekning representanter for totalentreprenørens underentreprenører og prosjekterende. Det skal føres Byggherren fører referat fra det som behandles på møtene. Referatet føres normalt av totalentreprenørens representant. Referatet sendes i god tid før neste møte til de øvrige møtedeltagere og til alle partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme innen rimelig tid, senest i første ordinære byggherremøte etter at referatet er mottatt. Protokoll som er oppsatt og underskrevet på stedet av partene, er umiddelbart bindende med mindre annet er konkret avtalt. 5.3 Prosjekterings- og entreprenørmøter Totalentreprenøren holder møter med sine prosjekterende og underentreprenører i nødvendig utstrekning. Dersom byggherren skal være med på slike møter, skal dette avtales på forhånd. Ytterligere bestemmelser om prosjekterings- og entreprenørmøter er gitt i kontraktens Del III. 6 Forhold på byggeplassen 6.1 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak Totalentreprenøren skal overholde de lover, forskrifter og andre offentlige vedtak som gjelder for hans arbeid og for forholdene på byggeplassen. 6.2 Byggherrens regress mot totalentreprenøren ved erstatningskrav fra tredjemann Påføres byggherren tap ved at han er forpliktet til å betale erstatning til tredjemann for forhold forårsaket av totalentreprenøren, kan byggherren kreve regress hos totalentreprenøren dersom totalentreprenøren var ansvarlig overfor tredjemann etter erstatningsreglene utenfor kontrakt. 6.3 Tiltak ved risiko for skade m.m. Totalentreprenøren er forpliktet til å iverksette de tiltak som er nødvendige for å avverge skade eller fare for skade på tredjemann. Det samme gjelder tiltak som er nødvendige av hensyn til lov av 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar, eller andre lover, forskrifter og offentlige vedtak. Dersom totalentreprenøren mener at iverksettingen av slike tiltak innebærer endringsarbeid, jf. punkt 33, skal han skriftlig varsle byggherren uten ugrunnet opphold. Varselet skal gis som krav om endringsordre i henhold til fastsatt prosedyre for endringer, jf Del III. Bestemmelsene i punkt 33 gjelder tilsvarende. Med mindre det foreligger øyeblikkelig fare for skade, skal varsel gis før Side 5 av 25

6 tiltak iverksettes. Varselet skal inneholde en beskrivelse av de tiltakene som er nødvendige. Unnlater totalentreprenøren å varsle, taper han retten til å påberope seg at tiltaket var et endringsarbeid. Foreligger det øyeblikkelig fare, kan også byggherren treffe nødvendige tiltak for å hindre eller begrense skade uten forhåndsvarsel til totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal dekke byggherrens nødvendige kostnader såfremt tiltakene ligger innenfor totalentreprenørens kontraktsforpliktelser eller er gjort for å avverge skade som totalentreprenøren ville hatt risikoen for. 6.4 Fastmerker for utmåling, byggelinje Totalentreprenøren skal sørge for at kommunale anvisninger og byggherrens anvisning om plassering av bygget eller anlegget følges. Han skal påse at fastmerker, byggelinjer, nabogrense o.l. samt alle nødvendige utmålinger for øvrig etableres og følges. Nærmere retningslinjer er gitt i del III. 6.5 Norsk Standard, forskrifter Totalentreprenøren skal sørge for at det på byggeplassen er til stede et eksemplar av de forskrifter, Norsk Standard, byggdetaljblad og andre dokumenter som det er henvist til i kontraktsdokumentene. 6.6 Opprydding Totalentreprenøren skal holde god orden på byggeplassen for så vidt angår det arbeidet han har ansvaret for, og skal foreta regelmessig opprydding etter sitt eget arbeid og fjerne alt avfall etter dette. Overholder ikke totalentreprenøren sine forpliktelser når det gjelder opprydding, kan byggherren etter skriftlig varsel iverksette slik opprydding for totalentreprenørens regning. Ytterligere bestemmelser om opprydding er gitt i kontraktens Del III. 6.7 Beskyttelse av vegetasjon Bestående vegetasjon skal gis en rimelig beskyttelse og ikke unødvendig skades eller fjernes. Nærmere retningslinjer, herunder sanksjoner ved brudd på bestemmelsene, er gitt i kontraktens Del III. 6.8 Bruk av stillaser og heiser Totalentreprenøren skal tillate at hans stillaser og ubetjente heiser vederlagsfritt brukes av andre entreprenører og byggherren, så langt det ikke skjer til fortrengsel for totalentreprenørens arbeid. Den som ønsker å bruke stillaser m.m. skal varsle totalentreprenøren på forhånd. Kraner og betjente heiser skal også kunne brukes av andre entreprenører og byggherren, så langt det ikke skjer til fortrengsel for totalentreprenørens arbeid. Godtgjørelse for slik bruk avtales på forhånd mellom totalentreprenøren og brukeren. 6.9 Arbeidstid Med mindre annet er avtalt eller det er til særlig ulempe for byggherren, har totalentreprenøren rett til å arbeide utenfor ordinær arbeidstid. Han skal i så fall varsle byggherren på forhånd. Totalentreprenøren skal utarbeide arbeidstidsordninger som skal legges frem for byggherren for godkjenning. Byggherren kan ikke nekte totalentreprenøren å arbeide utenfor ordinær arbeidstid, med mindre det foreligger saklig grunn. 7 Partenes opplysningsplikt 7.1 Partenes alminnelige opplysningsplikt Partene plikter å underrette hverandre om forhold de bør forstå kan eller vil få betydning for kontraktarbeidet. 7.2 Totalentreprenørens opplysningsplikt Totalentreprenøren skal holde byggherren løpende orientert om utviklingen av kontraktarbeidet. Han skal oversende alle fremdriftsplaner samt tegninger, beskrivelser og beregninger og produktvalg som er nødvendige for bedømmelse av kontraktarbeidets utforming og kontraktsmessighet i så god tid at byggherren har tid til å vurdere valget før arbeidene igangsettes. 7.3 Kostnadsspesifikasjon Totalentreprenøren skal i rimelig tid etter at kontrakten er inngått, sende byggherren en spesifikasjon av kontraktssummen i hovedposter. Ytelsene for prosjektering, rigging og drift av byggeplass oppgis i egne poster. Byggherren kan med rimelig varsel kreve å få kontraktssummen ytterligere spesifisert i hovedposter inndelt etter fag. 7.4 Fastleggelse av byggherrens ytelser Hvis byggherrens ytelser ikke er avtalt ved inngåelsen av kontrakten, skal totalentreprenøren snarest mulig informere byggherren om hvilke opplysninger og hvilket grunnlagsmateriale byggherren skal fremskaffe, og om det som ellers er nødvendig for gjennomføring av kontraktarbeidet. 7.5 Tidspunktet for levering av byggherrens ytelser Byggherren skal levere de ytelser og fatte de beslutninger som påhviler ham, i så god tid at totalentreprenøren kan gjennomføre prosjekteringen og utførelsen uten unødvendige fordyrelser og forsinkelser. Totalentreprenøren skal fremlegge for byggherren en fremdriftsplan for de ytelser byggherren skal levere med angivelse av frister som skal være rimelige. Side 6 av 25

7 Totalentreprenøren kan til enhver tid kreve at byggherren medvirker til nødvendig revisjon av fremdriftsplan for byggherrens ytelser. Ytterligere bestemmelser om planlegging og samordning av framdrift er gitt i kontraktens Del III. 8 Lokale forhold. Grunnforhold 8.1 Lokale forhold Byggherren skal opplyse om lokale forhold som han forstår eller burde forstå vil få betydning for gjennomføringen av totalentreprisen. Han svarer for riktigheten av de opplysninger han gir totalentreprenøren. Totalentreprenøren har risikoen for lokale forhold av betydning for gjennomføringen av oppdraget som han kunne ha skaffet seg opplysninger om ved besiktigelse av byggeområdet, kontakt med de kommunale myndigheter o.l. 8.2 Risiko for grunnforholdene m.m Byggherren svarer for de opplysninger om grunnforholdene han gir totalentreprenøren For øvrig har totalentreprenøren risikoen for forhold i grunnen med mindre han godtgjør at han ikke burde ha oppdaget dem eller tatt dem i betraktning. 8.3 Grunnforhold. Totalentreprenørens forutsetninger Uten at det endrer totalentreprenørens risiko etter 8.2.2, skal han senest ved inngåelsen av kontrakten skriftlig opplyse om hvilken utgravings- og fundamenteringsmetode han vil bruke og hvilke vesentlige forhold i grunnen som det for øvrig er tatt hensyn til ved den planlagte utførelsen av kontraktarbeidet. 8.4 Varsel om nødvendige grunnundersøkelser Dersom totalentreprenøren under utførelsen av oppdraget ikke varsler byggherren om grunnundersøkelser som totalentreprenøren burde forstå er nødvendig å foreta, svarer totalentreprenøren for de ekstrautgifter som påføres ved at grunnundersøkelser ikke er foretatt. Det samme gjelder hvis en foretatt undersøkelse er klart utilstrekkelig. Totalentreprenørens ansvar reduseres eller faller bort dersom byggherren har opptrådt uaktsomt. 8.5 Krav på grunn av uforutsette forhold Vil totalentreprenøren gjøre krav gjeldende på grunn av uforutsette forhold i grunnen, må han varsle byggherren uten ugrunnet opphold. Varselet skal gis som krav om endringsordre i henhold til fastsatt prosedyre for endringer, jf Del III. Bestemmelsene i punkt 33 gjelder tilsvarende. 9 Rådgiving og prosjektering 9.1 Rådgiving Totalentreprenøren skal etter et faglig skjønn gi byggherren slike råd og slik veiledning som forholdene tilsier. Han skal i rimelig utstrekning vurdere alternative løsninger. Dette gjelder også i forhold til løsninger som byggherren forlanger. 9.2 Utarbeidelse av tegninger, beskrivelser og beregninger Tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av totalentreprenøren hvis ikke annet følger av kontrakten. Ytterligere bestemmelser om utarbeidelse av tegninger, beskrivelser og beregninger er gitt i kontraktens Del III. Senest seks uker etter at byggherren har overtatt kontraktarbeidet, skal totalentreprenøren overlevere et sett komplette og ajourførte tegninger, beskrivelser og beregninger til byggherren. 9.3 Instruksjon i bruk av tekniske anlegg Totalentreprenøren skal hos byggherren gi denne en innføring i drifts- og vedlikeholdsinstruksen, jf De tekniske installasjoner skal gjennomgås/prøves på stedet. Byggherren plikter å stille med tilstrekkelig kvalifisert personell til at instruksjonen kan skje på en hensiktsmessig måte. Ytterligere bestemmelser om instruksjon i bruk av tekniske anlegg er gitt i kontraktens Del III. 9.4 Dokumenter som leveres av byggherren Dokumenter som leveres av byggherren, skal leveres i så god tid at planlegging og fremdrift av kontraktarbeidet ikke hindres eller forsinkes, jf Bruk av dokumenter Dokumenter som er utlevert av en part til en annen, skal ikke gjøres kjent for eller brukes av andre enn dem som trenger dem i byggearbeidet og til senere bruk av bygget, herunder ombygging. De skal heller ikke brukes til andre oppdrag uten etter tillatelse fra den kontraktspart som har levert dokumentene. Se bestemmelsene i pkt 42 og Totalentreprenørens undersøkelse og vurdering av dokumenter som leveres av byggherren etter kontraktsinngåelsen Totalentreprenøren skal på forsvarlig måte undersøke de dokumenter som utarbeides av byggherren i så god tid før planlagt oppstart at eventuelle korreksjoner kan utføres uten å forsinke produksjonen, og varsle dersom de ikke gir tilstrekkelig Side 7 av 25

8 veiledning for utførelsen eller inneholder uoverensstemmelser. Ved uoverensstemmelser mellom dokumenter kan han kreve byggherrens skriftlige avgjørelse av hvilket dokument som skal følges Totalentreprenøren skal vurdere om krav eller løsninger beskrevet i dokumenter fra byggherren vil få slik innvirkning på byggeprosessen for øvrig at de vil lede til krav fra ham om fristforlengelse og dekning av merutgifter. I så fall skal han varsle byggherren i overensstemmelse med 22.5 før utførelsen iverksettes Dersom totalentreprenøren ikke varsler uten ugrunnet opphold etter og 9.6.2, taper han retten til å påberope seg dokumentene fra byggherren som grunnlag for fristforlengelse, ekstra betaling eller erstatning. 9.7 Totalentreprenørens plikt til å undersøke kvaliteten på løsninger foreskrevet av byggherren etter kontraktsinngåelsen Totalentreprenøren skal i rimelig utstrekning vurdere om det er feil ved de dokumenter som leveres av byggherren etter kontraktsinngåelsen, eller om løsningene av andre grunner vil føre til uheldige konsekvenser i form av nedsatt anvendelighet eller dyrere drift av det ferdige bygg eller anlegg. I hvilken grad totalentreprenøren har plikt til å vurdere slike forhold, skal avgjøres bl.a. under hensyn til om byggherren har hatt egne fagkyndige til å utarbeide eller vurdere dokumentene. Dersom totalentreprenøren ikke varsler byggherren om klare feil eller klart uheldige konsekvenser av løsningene, anses utførelsen av løsningen som en mangel ved kontraktarbeidet. 9.8 Totalentreprenørens ansvar for feil Totalentreprenørens ansvar for følgene av feil i tegninger og dokumenter som han har utarbeidet eller latt utarbeide, eller som han har innhentet fra andre reguleres av bestemmelsene i punkt 37 om mangler. Totalentreprenøren svarer likevel ikke for feil i tegninger og dokumenter som er levert av byggherren etter kontraktsinngåelsen, eller som er innhentet fra offentlig myndighet. Totalentreprenøren har heller ikke ansvar for anvendeligheten av løsninger som byggherren forlanger etter kontraktsinngåelsen, forutsatt at totalentreprenøren har oppfylt sine forpliktelser etter 9.7. Totalentreprenøren svarer for feil i tegninger og dokumenter som forelå ved kontraktsinngåelsen som om han hadde utarbeidet disse selv. Totalentreprenøren svarer videre for anvendeligheten av løsninger angitt i kontrakten som om han hadde valgt disse selv. 9.9 Byggherrens ansvar Totalentreprenøren har rett til fristforlengelse etter 22.1 og kostnadsdekning etter 26.1 som følge av feil eller uoverensstemmelser i dokumenter som byggherren har levert etter kontraktsinngåelsen, med mindre totalentreprenøren har forsømt sin varslingsplikt etter 9.6. Kravet skal fremsettes som krav om endringsordre i henhold til fastsatt prosedyre for endringer, jf Del III. Bestemmelsene i punkt 33 gjelder tilsvarende Språk Prosjektdokumenter skal, med mindre annet er avtalt utformes på norsk. 10 Ansvar og risiko for materialer og arbeidsunderlag 10.1 Materialer som leveres av byggherren Totalentreprenøren har intet ansvar for kvalitet eller anvendelighet av materialer som byggherren leverer, med mindre han unnlater å varsle om feil eller mangler han med rimelighet burde ha oppdaget. Totalentreprenøren har heller ikke ansvar for anvendeligheten av navngitte produkter som byggherren forlanger brukt etter kontraktsinngåelsen, forutsatt at totalentreprenøren har oppfylt sine forpliktelser etter 9.7. Totalentreprenøren svarer for anvendeligheten av navngitte produkter beskrevet i kontrakten som om han hadde valgt disse selv Totalentreprenørens arbeidsunderlag Totalentreprenøren har krav på at andres arbeid med bygget eller anlegget som han skal bygge videre på, er slik at hans egen utførelse etter kontrakten kan skje uten forsinkelse eller fordyrelse. Han skal undersøke arbeidsunderlaget i god tid før planlagt oppstart og snarest varsle byggherren dersom dette ikke er tilfelle. 11 Valg av løsninger 11.1 Totalentreprenørens rett til valg av løsninger Innenfor de rammer som kontrakten setter, har totalentreprenøren rett til å velge hva slags materiale, utførelse og teknisk løsning han vil oppfylle kontrakten med. Totalentreprenørens valg skal fremlegges for byggherren før utførelse. Byggherren kan underkjenne totalentreprenørens valg dersom totalentreprenøren ikke kan dokumentere at materiale, utførelse eller teknisk løsning oppfyller kontraktens krav. Forlanger byggherren etter kontraktsinngåelsen bruk av løsninger osv. som avviker fra det totalentreprenøren har rett til å velge, anses dette som krav om endring, jf. punkt 33. Vil totalentreprenøren påberope seg at en slik endring foreligger, skal han varsle byggherren uten ugrunnet opphold. Varselet skal gis som krav om endringsordre i henhold til fastsatt prosedyre for endringer, jf Del III. Bestemmelsene i punkt 33 gjelder tilsvarende Byggherrens formål Kontraktarbeidet skal passe for de formål som byggherren har med kontraktarbeidet og som totalentreprenøren var eller måtte være kjent med da kontrakten ble inngått. Valg av løsninger og materialer skal være tilpasset forholdene på stedet. Side 8 av 25

9 12 Krav til prosjektering, levering og utførelse 12.1 Avtalte krav Totalentreprenøren plikter å foreta prosjektering, levering og utførelse i overensstemmelse med avtalte krav. Kontraktarbeidet skal være i samsvar med kontraktsdokumentene med tilhørende tegninger, modeller og beskrivelser, bortsett fra det som er særlig unntatt, eller som klart ikke er ment å gjelde kontraktarbeidet. Dersom det er avtalt referanseobjekt, jf. 2.7, skal partene sørge for at det foretas besiktigelse av referanseobjektet senest ved kontraktsinngåelsen. Det skal føres protokoll fra besiktigelsen om hva som skal være retningsgivende. Protokollen skal undertegnes av begge parter. Kontraktarbeidet skal med hensyn til materialvalg, utførelse og funksjon være av tilsvarende kvalitet og standard som referanseobjektet Uspesifiserte deler Uspesifiserte deler av kontraktarbeidet skal være av samme standard som de spesifiserte deler det er naturlig å sammenligne med Prosjektering og utførelse Prosjektering og utførelse skal være i overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard og for øvrig etter allment aksepterte normer. Kontraktarbeidet skal være nøyaktig, solid og fagmessig utført. Er ikke kvalitetskrav til materialer angitt i kontrakten, gjelder slike kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende arbeider. Totalentreprenøren skal sikre at trevirke i leverte produkter ikke stammer fra utryddingstruete arter. Se liste fra Regnskogfondet. På forespørsel fra byggherren skal totalentreprenøren kunne vise frem nødvendige attester for å sikre dette. Alt trevirke skal være basert på produkter som kommer fra lovlig hugst. Byggherren kan nekte å ta imot produkter hvor dette kan trekkes i tvil. 13 Offentlige krav som får virkning for kontraktarbeidet 13.1 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak Kontraktarbeidet skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og andre offentlige vedtak Nye skjerpede regler Medfører endring i lover og forskrifter etter at totalentreprenøren har avgitt sitt anbud eller tilbud at kontraktarbeidet må endres, har totalentreprenøren bare rett til å kreve fristforlengelse og tilleggsvederlag dersom han ikke burde ha tatt endringen i betraktning da anbudet eller tilbudet ble gitt, eller dersom han burde ha unngått følgene av den. Krav etter denne bestemmelse skal fremsettes som krav om endringsordre i henhold til fastsatt prosedyre for endringer, jf Del III. Bestemmelsene i punkt 33 gjelder tilsvarende Enkeltvedtak Totalentreprenøren skal sørge for at kontraktarbeidet utføres etter de enkeltvedtak som fattes av offentlig myndighet. Totalentreprenøren har rett til fristforlengelse og tilleggsvederlag dersom et enkeltvedtak gjør kontraktarbeidet mer byrdefullt enn det totalentreprenøren etter et faglig skjønn burde ha tatt i betraktning. Krav etter denne bestemmelse skal fremsettes som krav om endringsordre i henhold til fastsatt prosedyre for endringer, jf Del III. Bestemmelsene i punkt 33 gjelder tilsvarende. 14 Kontroll, prøving m.m Byggherrens rett til å føre kontroll Byggherren har rett til å føre slik kontroll med kontraktarbeid og fremdrift som han finner nødvendig. Blir han oppmerksom på forhold som er kontraktstridige, skal han straks melde fra til totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal gi byggherren nødvendig bistand ved gjennomføring av kontroll Opplysninger Totalentreprenøren plikter å gi byggherren de opplysninger som er nødvendige til bedømmelse av kontraktarbeidet og fremdriften. Han skal på forlangende godtgjøre at materialer tilfredsstiller kontraktens krav, oppgi varens opprinnelse og så vidt mulig skaffe byggherren adgang til å inspisere fremstillingen Kvalitetssikring Totalentreprenøren skal kunne dokumentere en faglig forsvarlig kvalitetssikringsprosedyre for gjennomføring av kontraktarbeidet. Krav til totalentreprenørens sikring av kvalitet fremgår av Del III. Byggherren vil gjennomføre kvalitetsrevisjoner for å dokumentere at avtalte krav oppfylles. Byggherren vil sette frister for utbedring av påviste avvik Virkningene av kontroll og godkjennelse Er totalentreprenørens utførelse i strid med kontrakten, kan han ikke påberope seg at det er utført under byggherrens kontroll. Byggherrens godkjennelse av fremlagte forslag til tekniske løsninger, konstruksjoner eller materialvalg fritar ikke totalentreprenøren fra å levere kontraktarbeidet i samsvar med kontraktens funksjonskrav. Side 9 av 25

10 14.5 Kostnader Prøving som er fastsatt eller forutsatt i kontrakten, eller som normalt skal foretas, skal besørges og betales av totalentreprenøren. Forlanger byggherren prøving utover dette, skal denne betales av byggherren hvis prøvingen viser at kontraktens krav er oppfylt. I motsatt fall skal den betales av totalentreprenøren. Videre skal prøving avholdes for totalentreprenørens regning dersom totalentreprenørens metode for utførelsen er kontraktsstridig. Dette gjelder likevel ikke dersom totalentreprenøren før prøving på annen måte kan dokumentere at kontraktens krav er oppfylt. Eventuelle krav fra noen av partene etter denne bestemmelsen må fremsettes uten ugrunnet opphold. Krav fra totalentreprenøren skal fremmes som krav om endringsordre i henhold til fastsatt prosedyre for endringer, jf Del III. Bestemmelsene i punkt 33 gjelder tilsvarende. 15 Utbedring av feil i byggetiden Er totalentreprenørens utførelse i strid med kontrakten, eller oppstår det feil eller skader som han har risikoen for, skal han varsle byggherren så snart han blir klar over dette. Totalentreprenøren plikter deretter å rette feilene og utbedre skadene uten å vente på påbud fra byggherren. Nærmere regler om utbedring av feil er gitt i Del III. Byggherren kan sette en rimelig frist for totalentreprenørens utbedring av feil. Er utbedringen ikke foretatt innen fristen, kan byggherren sette bort utbedringsarbeidet til en annen for totalentreprenørens regning. 16 Bruk av kontraktsmedhjelpere 16.1 Generelt Totalentreprenøren har rett til å benytte kontraktsmedhjelpere uten at dette endrer hans kontraktsansvar overfor byggherren. Totalentreprenøren skal kreve skatte- og avgiftsattester for henholdsvis skatt og merverdiavgift i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kr eks. mva. Dersom attestene viser restanser skal Totalentreprenøren oversende kopi av attestene til Byggherren. Brudd på totalentreprenørens plikt til å kreve skatteattest gir byggherren rett til å kreve at totalentreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenører som kan fremlegge skatteattest. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse skal bæres av totalentreprenøren. Før kontrakt med kontraktsmedhjelpere inngås, skal totalentreprenøren underrette byggherren om hvilke deler han vil la utføre ved underentreprenører, og om hvilke prosjekterende, underentreprenører og andre kontraktsmedhjelpere han vil engasjere. Totalentreprenøren skal informere om firmanavn og foretaksnummer i alle underliggende entrepriseforhold Byggherrens rett til å nekte å godta totalentreprenørens valg av prosjekterende og underentreprenør Byggherren kan nekte å godta totalentreprenørens valg av prosjekterende og underentreprenør dersom han melder fra om dette uten ugrunnet opphold, og senest innen 14 dager etter at han har mottatt totalentreprenørens underretning. Prosjekterende og underentreprenører som er oppgitt i anbudet/tilbudet, anses som godkjent, se likevel bestemmelsen i punkt 47.2 annet ledd. Med mindre byggherren godtgjør at nektelsen er saklig begrunnet i den prosjekterendes/underentreprenørens forhold, skal han dekke totalentreprenørens eventuelle merkostnader som følge av at totalentreprenøren må velge en annen. Krav etter denne bestemmelse skal fremsettes som krav om endringsordre i henhold til fastsatt prosedyre for endringer, jf Del III. Bestemmelsene i punkt 33 gjelder tilsvarende. 17 Overdragelse av kontraktsforpliktelser. Overtagelse av entrepriseansvar 17.1 Generelt Verken t Totalentreprenøren eller byggherren kan ikke overdra sine kontraktsforpliktelser uten at dette er særskilt avtalt. Byggherren kan overdra sine kontraktsforpliktelser til andre, forutsatt at byggherren kan godtgjøre at erververen har tilstrekkelig økonomisk styrke til å oppfylle byggherrens plikter etter kontrakten Overtagelse av ansvar for underentreprenører og prosjekterende Inneholder kontrakten bestemmelse om at totalentreprenøren plikter å overta ansvar for tiltransportert underentreprenør eller prosjekterende, kan han likevel, før kontrakt om tiltransport undertegnes og senest innen 14 dager etter at han har fått melding om hva byggherren har bestemt, nekte å overta dette ansvar dersom nektelsen har saklig grunn i den annen entreprenørs eller prosjekterendes forhold, herunder hans solvens De nærmere rettsvirkningene av slik ansvarsovertakelse er beskrevet i egne kontraktsformularer for tiltransport av underentreprenør og tiltransport av teknisk rådgiver, jf vedlegg til Del I Påslag Er det ikke avtalt vederlag for totalentreprenørens ansvar for tiltransportert underentreprenør eller prosjekterende, har han krav på sedvanlig påslag. Påslaget beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eller prosjekterende, Side 10 av 25

11 18 Sikkerhetsstillelse 18.1 Generelle regler Er ikke annet avtalt, skal partene Totalentreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Byggherren stiller ikke sikkerhet. Sikkerheten Totalentreprenøren skal stilles sikkerhet uten ugrunnet opphold etter at kontrakten er inngått. og senest 14 dager etter mottagelsen av den annen parts sikkerhet. Sikkerheten fra totalentreprenøren stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til den annen part og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold for eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerheten. Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende av en part uten at den annen part har fått rimelig frist til å rette de påklagede forhold Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren stille en samlet sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonstiden en periode på tre år etter overtagelsen. Byggherren er ikke forpliktet til å betale avdrag før han har mottatt totalentreprenørens sikkerhetsstillelse. Sikkerheten for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser i utførelsestiden, herunder ansvar for forsinket fullføring, skal utgjøre 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten kan gjøres gjeldende for forhold byggherren påberoper seg senest ved overtagelsen. Når kontraktarbeidet er overtatt, reduseres denne sikkerheten til 3% av kontraktssummen for forhold som påberopes det første året etter overtagelsen. Sikkerheten nedtrappes deretter til 2 % for forhold som påberopes det andre året etter overtagelsen, og til 1% for forhold som påberopes det tredje året. Sikkerheten faller bort ved utløpet av reklamasjonsfristen tre år etter overtagelsen, med mindre byggherren har gjort ansvar gjeldende mot totalentreprenøren som kan kreves dekket av sikkerheten. Sikkerheten i reklamasjonstiden treårsperioden etter overtagelsen kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garanti skal stilles på byggherrens standard formular, jf vedlegg til del III. Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse skal utvides forholdsmessig ved tiltransport av underentrepriser og prosjekterende. uten ugrunnet opphold etter at tiltransport er foretatt Byggherrens sikkerhetsstillelse Byggherren stiller ikke sikkerhet. Er ikke annet avtalt, skal byggherren stille en sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser på 17,5 % av kontraktssummen. Entreprenøren er ikke forpliktet til å starte utførelsen før han har mottatt byggherrens sikkerhetsstillelse. Sikkerheten hefter for krav totalentreprenøren setter frem mot byggherren senest ved oversendelsen av faktura for sluttoppgjør, samt krav som gyldig kan fremsettes senere, jf Reduksjon av sikkerhet Senest en måned etter overtagelsen skal byggherren meddele totalentreprenøren om sikkerheten for kontraktsforpliktelsene i utførelsestiden kan reduseres eller bortfalle. Totalentreprenøren skal gi tilsvarende melding i forbindelse med oversendelsen av krav på sluttoppgjør. Dersom en part byggherren fastholder en åpenbart større sikkerhet enn det som skal til for å sikre hans krav, kan den annen part totalentreprenøren kreve erstattet de merutgifter til premiebetaling som dette har påført ham. 19 Forsikring 19.1 Totalentreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Er ikke annet avtalt, skal Totalentreprenøren skal holde forsikret det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet, herunder prosjektdokumentene og materialer byggherren har betalt forskudd for, samt materialer byggherren har overgitt i totalentreprenørens besittelse. Forsikringen skal omfatte skade, herunder brannskade, vannskade og hærverk samt tyveri inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. Byggherren skal oppgis som medforsikret i forsikringsbeviset. Totalentreprenøren skal sørge for å tegne forsikring for et beløp som gir dekning for det det vil koste å bringe kontraktarbeidet i samme stand som før skaden. Forsikringsavtalen skal ikke inneholde klausuler om underforsikring. Byggherrens rettigheter som medforsikret skal ikke innskrenkes av forbehold i forsikringsbeviset om handlinger eller unnlatelser fra forsikringstageren. Det skal heller ikke inneholde bestemmelser om at forsikringsselskapet kan forhandle med forsikringstageren om oppgjøret, eller utbetale til forsikringstageren uten byggherrens samtykke Ansvarsforsikring Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren ha en ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade han og hans underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G.NOK 20 mill. Side 11 av 25

12 Dersom det foretas en utbetaling fra totalentreprenørens ansvarsforsikring i løpet av kontraktsperioden, er totalentreprenøren forpliktet til å tegne tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid ikke blir mindre enn NOK 20 mill. Forsikringsbeviset skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer byggherrens rett til å kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet eller som kan redusere hans krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt. Totalentreprenøren skal i tillegg til ansvarsforsikringen i første ledd ha forsikring som dekker motorvognansvar for eventuelle kjøretøy/arbeidsmaskiner. Forsikringssummen for tingskade skal være på minimum 10 millioner kroner. Forsikringen skal ikke ha unntak for skader på fly, passasjerer og gods i fly. Totalentreprenøren og dennes underentreprenører er dekket under Avinor-konsernets aviation polise for skader på fly, passasjerer og gods i fly, på de vilkår som til enhver tid fremgår av den nevnte polise, og kun i den grad totalentreprenøren utfører forpliktelser i henhold til nærværende kontrakt. Avinors forsikring er sekundær i forhold til totalentreprenørens egen forsikring, slik at Avinors forsikring kun kommer til dekning etter at totalentreprenørens eller underentreprenørens egne dekninger er uttømt Kontroll Forsikringsbevisene skal uten ugrunnet opphold forelegges byggherren for kontroll, etter kontraktsslutning, og ved endring eller fornyelse av forsikringen. Slik kontroll fratar ikke totalentreprenøren risikoen for at forsikringen er dekkende Forsikring ved ombyggingsarbeider Ved ombyggingsarbeider skal byggherren sørge for at den del av bygget som ikke omfattes av ombyggingen, er forsikret på den måte som er beskrevet i Dersom totalentreprenøren forlanger det, skal byggherren fremlegge dokumentasjon for slik forsikring Oppgjørsbehandlingen Byggherren skal varsle totalentreprenøren dersom han gjør ansvar etter totalentreprenørens forsikring gjeldende mot forsikringsselskapet. Totalentreprenøren plikter å gi byggherren rimelig assistanse i forbindelse med forsikringsselskapets behandling av slike krav. 20 Risiko for skade i kontraktstiden 20.1 Hovedregel Inntil overtagelse har funnet sted, har totalentreprenøren risikoen for materialer og prosjektdokumenter, samt det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet. Det samme gjelder for materialer og prosjektdokumenter som byggherren har fremskaffet og overgitt i totalentreprenørens besittelse Unntak Blir kontraktarbeidet eller materialer beskadiget på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som krig, opprør, naturkatastrofe m.m., skal totalentreprenøren likevel ha fullt betalt for det som er utført og levert. Det samme gjelder når slike omstendigheter umuliggjør ferdigstillelse i lengre tid. 21 Avtalte tidsfrister Totalentreprenørens utførelse og byggherrens medvirkning skal skje i overensstemmelse med avtalte tidsfrister. Frister for ferdigstillelse av hele eller deler av kontraktarbeidet regnes som avtalte når tidsfristene er angitt i kontrakten, se punkt 4. Det samme gjelder frister for byggherrens leveranser, tegninger, spesifikasjoner og andre ytelser. Tidsfrister i fremdriftsplan utarbeidet i henhold til punkt 24, skal bare behandles som avtalte tidsfrister hvor dette er sagt uttrykkelig. 22 Rett til fristforlengelse 22.1 Totalentreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av byggherrens forhold m.m. Totalentreprenøren har rett til fristforlengelse dersom han blir forsinket som følge av (a) endringer byggherren krever, eller (b) forhold som er nevnt i 13.2 og 13.3, eller (c) feil ved, eller forsinket levering av tegninger, beskrivelse, utførelse, materialer, utstyr m.m. som byggherren skal levere selv eller ved andre (arkitekt, rådgivende ingeniør, leverandør, sideentreprenør m.m.), eller (d) annet som må henføres til byggherrens forhold. Totalentreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging ta høyde for at endringer, jf definisjonen i 33.1, som utgjør inntil 15% netto tillegg til kontraktssummen, i normaltilfelle skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden Totalentreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av uforutsette hindringer Totalentreprenøren har rett til fristforlengelse dersom han godtgjør at fremdriften hindres av forhold utenfor hans kontroll så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser Totalentreprenøren har ikke rett til fristforlengelse for hindring som han burde ha tatt i betraktning ved inngåelse av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Side 12 av 25

13 Beror hindringen på en av totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere, har totalentreprenøren rett til fristforlengelse bare dersom kontraktsmedhjelperens fremdrift er blitt hindret av forhold som gir kontraktsmedhjelperen rett til fristforlengelse etter , jf Totalentreprenøren har også rett til fristforlengelse dersom byggherren har rett til fristforlengelse etter reglene i Beregning av totalentreprenørens fristforlengelse Fristforlengelsen skal svare til den forsinkelse som hindringen har medført, der det blant annet tas hensyn til totalentreprenørens plikt til å utføre endringsarbeider som utgjør inntil 15 % av kontraktssummen, uten at dette gir rett til fristforlengelse, jf. pkt og nødvendig avbrudd og eventuell forskyvning av utførelsen til en for totalentreprenøren ugunstigere eller gunstigere årstid. Totalentreprenøren plikter å samarbeide for å forebygge og begrense skadevirkningene. Avbrutt utførelse skal gjenopptas straks hindringen er bortfalt Totalentreprenørens krav på dekning av merutgifter som følge av forsinkelse Totalentreprenøren kan kreve sine merutgifter dekket av byggherren etter reglene i punkt 26 som følge av forhold beskrevet i 22.1, men ikke i Varsel Krav om endringsordre Vil totalentreprenøren kreve fristforlengelse eller dekning av merutgifter, skal han skriftlig varsle byggherren. Varselet skal gis som krav om endringsordre i henhold til fastsatt prosedyre for endringer, jf Del III. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold etter at han er blitt klar over at det er oppstått eller vil oppstå forhold som medfører forsinkelse eller merutgifter. Gis ikke slikt varsel uten ugrunnet opphold, tapes retten til å kreve fristforlengelse eller dekning av merutgifter. Totalentreprenøren skal uten ugrunnet opphold etter at det foreligger grunnlag for det spesifisere og begrunne sitt krav på fristforlengelse og/ eller dekning av merutgifter. Dersom totalentreprenøren ikke spesifiserer og begrunner sitt krav på fristforlengelse og/ eller dekning av merutgifter innen fristen, har han bare krav på slik fristforlengelse og/ eller dekning av merutgifter som byggherren måtte forstå at forholdet ville medføre. Har ikke byggherren skriftlig meddelt sitt standpunkt til totalentreprenøren uten ugrunnet opphold, dog senest innen 21 dager, etter å ha mottatt et spesifisert og begrunnet krav, anses han for å ha godkjent kravet om fristforlengelse. Det samme gjelder dersom byggherren ikke uten ugrunnet opphold skriftlig tar stilling til et spesifisert dokumentert og begrunnet krav om dekning av merutgifter. Byggherren vil utstede en endringsordre dersom totalentreprenørens krav helt eller delvis aksepteres. Får totalentreprenøren avslag på sitt krav må han reise søksmål etter punkt 45 innen 6 måneder fra avslaget er mottatt. Gjør han ikke det, taper han retten til senere å påberope seg forholdet Forsering Avslår byggherren et berettiget krav på fristforlengelse i henhold til 22.1 eller 22.2, har totalentreprenøren rett til å forsere arbeidet for byggherrens regning med mindre forseringsutgiftene vil bli uforholdsmessig store. Før enhver forsering påbegynnes, skal byggherren varsles skriftlig med angivelse av hvordan forseringen skal gjennomføres, og hva forseringen antas å koste. Totalentreprenøren har ikke krav på dekning av utgiftene til forsering ved unnlatt eller for sen varsling etter dette punkt Byggherrens rett til fristforlengelse på grunn av uforutsette hindringer Byggherren har rett til fristforlengelse dersom han godgjør at levering av hans ytelser hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som er nevnt i , og Plikt til forsvarlig fremdrift 23.1 Påbegynnelse og avslutning av oppdraget Følger ikke annet av kontrakten, skal totalentreprenøren påbegynne oppdraget snarest mulig etter at kontrakt er inngått, og fullføre kontraktarbeidet med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd Samordning av eventuelle sideentreprenører Totalentreprenøren skal legge opp sin fremdrift og gjennomføre utførelsen i samråd med sideentreprenørene, prosjekterende og øvrige aktører i byggesaken, slik at disse ikke blir unødvendig hindret eller forsinket. Ved planlegging og gjennomføring av arbeidene skal totalentreprenøren aktivt avklare fremdriftsmessige og tekniske grensesnitt mot sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i byggesaken. Herunder skal totalentreprenøren fortløpende holde seg orientert om status i de andre aktørenes arbeid som vil kunne ha innflytelse på utførelse av eget arbeid, og foreta føre var" befaringer for å sikre at forutgående arbeid og installasjoner er klargjort før egen arbeidsstyrke settes inn. Ytterligere bestemmelser om samhandling og samordning er gitt i kontraktens Del III. Slik samhandling og samordning er en forutsetning for deltakelse i prosjektgjennomføringen og skal finne sted uten særskilt vederlag. Totalentreprenøren skal erstatte byggherren de utgifter denne påføres ved at sideentreprenørene andre aktører blir forsinket i sin utførelse, såfremt dette skyldes at totalentreprenøren har forsømt sin plikt til å samarbeide med sideentreprenørene de prosjekterende og øvrige aktører i byggesaken.. Byggherren kan ikke kreve erstatning dersom han kan kreve dagmulkt etter 25.2 for samme forhold. Side 13 av 25

14 Dersom det kommer til nye sideentreprenører som ikke klart fremgikk av anbuds-/tilbudsgrunnlaget eller som totalentreprenøren heller ikke av andre grunner burde ha regnet med, skal dette anses som et forhold som kan gi totalentreprenøren rett til fristforlengelse etter 22.1 og krav på kostnadsdekning etter punkt Fremdriftsplan Byggherren kan til enhver tid kreve at totalentreprenøren utarbeider og om nødvendig reviderer fremdriftsplan for utførelsen, herunder funksjonstester for tekniske anlegg og annen avtalt prøving, og at denne samordnes med byggherrens og eventuelle andre entreprenørers fremdriftsplaner, jf Fremdriftsplanen skal spesifiseres slik at fremdriften kan kontrolleres av byggherren. Krav til fremdriftsplaner og rapportering fremgår av Del III. 25 Forsinkelse. Dagmulkt og erstatning 25.1 Forsinkelse Kontraktarbeidet anses ferdigstilt ved overtagelsen. Det samme gjelder om byggherren urettmessig nekter overtagelse etter Utsettes overtagelsen på grunn av gyldig forfall fra en av partene, får reglene i tilsvarende anvendelse. Det foreligger forsinkelse dersom kontraktarbeidet ferdigstilles senere enn den avtalte sluttfrist, eventuelt justert for totalentreprenørens fristforlengelse For delfrister hvor det ikke skal finne sted delovertagelse, anses delarbeidet ferdigstilt når det på det tidspunkt det er meldt ferdig til, er i en slik stand at byggherren ikke ville ha kunnet nekte overtagelse etter Dagmulkt Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren er forsinket i henhold til Det samme gjelder ved overskridelse av sluttfrist fastlagt etter Er ikke annet avtalt, skal mulkten per hverdag utgjøre: (a) 1 av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfrist som er avtalt, eller sluttfrist fastlagt etter 23.1, men ikke mindre enn kr 1000 per hverdag. (b) 1 av kontraktssummen for den del av kontraktarbeidet som skal være fullført til den avtalte delfristen, men ikke mindre enn kr 500 per hverdag. Dagmulkten slutter å løpe ved ferdigstillelse, jf Samlet mulkt for overskridelse av delfrister og av tidsfrist for fullførelse av kontraktarbeidet skal ikke overstige 10% av kontraktssummen. På skriftlig forespørsel fra totalentreprenøren plikter byggherren uten ugrunnet opphold skriftlig å opplyse om han vil påberope seg overskridelse av en delfrist. Gjør byggherren ikke det, tapes retten til å påberope forsinkelsen. Ved overskridelse av avtalt eller fastlagt tidsfrist kan byggherren ikke kreve erstatning for forsinkelsen i tillegg til eller isteden for mulkt. Dersom forsinkelsen har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos totalentreprenøren, kan byggherren likevel kreve erstatning istedenfor mulkt. 26 Totalentreprenørens krav på dekning av merutgifter 26.1 Krav på dekning av merutgifter Blir totalentreprenøren påført merutgifter ved forsinkelse som nevnt i 22.1, eller påføres han merutgifter av andre årsaker som må henføres til byggherrens forhold, kan han kreve utgiftene dekket av byggherren. Byggherren vil utstede en endringsordre dersom totalentreprenørens krav helt eller delvis aksepteres. Totalentreprenøren har krav på kompensasjon bare i den utstrekning han ikke kan begrense eller forebygge utgiftene med rimelige midler. Totalentreprenøren har ikke krav på å få dekket merutgifter som påløper ved at byggherren har fått fristforlengelse med å levere sine ytelser etter punkt Totalentreprenøren har likevel krav på dekning av de utgifter som han har til å sikre kontraktarbeidet, eller utgifter som er en direkte følge av at byggherren krever at totalentreprenøren skal holde beredskap av utstyr og personell. Dersom totalentreprenøren har krav på fristforlengelse av sluttfristen som følge av forhold beskrevet i punkt 22.1, skal merutgiftene til forlengede rigg- og driftsytelser normalt dekkes etter følgende formel: Vederlag for merutgifter = 0,7xTRD x F/OB Hvor: TRD = Det vederlag som er angitt i kontrakten for de Tidsavhengige Rigg- og Driftsytelsene. Hvis dette vederlaget ikke er spesifisert, skal TRD være 60% av kontraktens totalvederlag for rigg- og driftsytelser. F = Det antall hverdager Fristforlengelse som totalentreprenøren har krav på. OB = Opprinnelig Byggetid, definert som antall hverdager i perioden fra kontrakten er undertegnet av begge parter til overtakelsestidspunktet. Side 14 av 25