P 9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya. Anbudsbeskrivelse

Transkript

1 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Tromsø kommune Vann og avløp P 9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Anbudsbeskrivelse Tromsø kommune Dato:

2 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Tromsø kommune Oppbygging av konkurransegrunnlag Bok E1.2: Tilbudsinnbydelse, tilbudsskjema og Vedlegg Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Bok E3.3: Kontraktsbestemmelser for entreprise Bok E4: Krav til organisering og utførelse av entreprisearbeider Massebeskrivelse Grøftetabell Tegninger Tromsø kommune Dato:

3 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 1 av 13 Tromsø kommune Bok E1.2 ANBUDSINNBYDELSE ANBUDSSKJEMA VEDLEGG Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

4 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 2 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSINNBYDELSE OPPDRAGET KONTAKTPERSONER ANSKAFFELSESPROSEDYRE KONKURRANSEGRUNNLAGET KVALIFIKASJONSKRAV VEDLEGG TIL ANBUDET KRITERIER FOR VALG AV ANBUD ENTREPRISEFORM FRAMDRIFT ANBUDSBEFARING INNLEVERING ANBUDSFRIST ANBUDSÅPNING OPPLYSNING OM BYGGHERREN OG ENGASJERTE RÅDGIVERE TEGNINGSLISTE TEGNINGER ANDRE VEDLEGG ANBUDSSKJEMA ANBUDT FRAMDRIFT UNDERENTREPRENØRER LEVERANDØRER GARANTIER KOSTNADSFORDELINGSOPPGAVE REGNINGSARBEIDER Generelt Lønn Maskiner Materialer Anbud gjennom underentreprenører og andre leverandører VEDLEGG TIL ANBUDET FORBEHOLD UNDERSKRIFT VEDLEGG Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

5 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 3 av 13 1 ANBUDSINNBYDELSE 1.1 OPPDRAGET Tromsø kommune, Vann og avløp inviterer til konkurranse vedrørende Prosjekt P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Entreprisen omfatter: Legging av ny hovedvannledning på Kvaløysletta ca 560m. Tromsø kommune leverer kummer og Ø400mm PE-ledning. Mindre ledninger og mindre bend leveres av tilbyder. Det vises til nærmere beskrivelse i Bok E4A. 1.2 KONTAKTPERSONER Spørsmål i forbindelse med anbudsgrunnlaget rettes til Tromsø kommune Vann og avløp Kontaktperson: Jørn-Eirik Schjetne Telefon: / Telefaks: / e-post: jorn.eirik.shcjetne@tromso.kommune.no 1.3 ANSKAFFELSESPROSEDYRE I samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser vil konkurransen bli gjennomført som åpen anbudskonkurranse. Det vises i denne sammenheng til Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner. 1.4 KONKURRANSEGRUNNLAGET Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 1. Bok E1.2 (dette dokument): Anbudsinnbydelse med anbudsmal og vedlegg. 2. Bok E2.2: Konkurranseregler, Kontraktsbestemmelser og Forretningsrutiner 3. Bok E4.3a: Krav til organisering og utførelse av entreprisearbeider. 4. Massebeskrivelse med tegninger 5. Norske Standarder som det er vist til eller som er vanlig standard for de aktuelle leveranser og utførelser. 6. Veiledninger, bestemmelser etc. i henhold til aktuelle lover og forskrifter. 7. VA- norm for Tromsø kommune, rev.av august Normen kan lastes ned fra Internet på hjemmesiden: tromso.kommune.no under Bolig og eiendom/vann og avløp 8. Anerkjente anvisninger om løsning og utførelse, f.eks. VA-Miljø-bladene fra Norvar. Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

6 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 4 av KVALIFIKASJONSKRAV Det stilles følgende krav til firmaer som ønsker å gi anbud på den entreprise som beskrives i konkurransegrunnlaget: 1. Sentral godkjenning eller dokumentasjon som viser at det tidligere er gitt lokal godkjenning eller dokumentasjon som viser at det er sannsynlig at det vil bli gitt lokal godkjenning i henhold til Plan- og bygningsloven i følgende godkjenningsområder. For ikke norske tilbydere tilsvarende godkjenningsområder i annet faglig register: Funksjon: Tiltakstype: Tiltaksklasse: 2 Bygninger og installasjoner og/elleranlegg, konstruksjoner og installasjoner 2. Attest ikke eldre enn 6 måneder utstedet av kompetent myndighet som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser både i det land tilbyder er etablert i og det land oppdragsgiver er etablert i med hensyn til betaling av jf Anskaffelsesforskriftenes 8-7 evt 17-14: o arbeidsgiveravgift og skatter. I Norge utstedes slik skatteattest av kemner/kommunekasserer. o offentlige avgifter (merverdiavgift i Norge). I Norge utstedes slik attest av fylkesskattekontoret. 3. SHA-egenerklaring, jf Anskaffelsesforskriftenes 8-8/ Solid erfaring og referanse fra lignende arbeider/leveranser med tilsvarende vanskelighetsgrad inkl. egnet ledelse og administrasjon for gjennomføring av det aktuelle oppdrag 5. Entreprisearbeidene skal ledes (daglig operativ ledelse) av person med relevant erfaring og utdannelse fra teknisk fagskole eller høyere utdanning. Lang og relevant erfaring kan godkjennes på like vilkår med teknisk fagskole. Dette skal dokumenteres med liste over alle referanser fra de 3 siste årene. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å undersøke og vurdere om det har vært god kvalitet og godt faglig nivå på utført ledelse. 6. Dokumentert kvalitetssikringssystem. 7. Sunn og god økonomi med tilstrekkelig soliditet til å gjennomføre entreprisen. 8. Egnet mengde og kvalitet på maskiner og utstyr for det aktuelle oppdrag (oppdragsgiver forbeholder seg retten til å vurdere om kapasiteten er tilfredsstillende). 9. Nødvendig kapasitet til å gjennomføre oppdraget 10. Grøftekasser skal være tilgjengelig for bruk under anleggsutførelsen. ( Det skal ikke være nødvendig å vente på ledige grøftekasser). 1.6 VEDLEGG TIL ANBUDET Følgende dokumenter skal vedlegges anbudet: 1. Firmaattest som viser registrering i det faglige register som bestemt i lovgivningen i det land hvor tilbyder er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund. Attesten skal dekke tilbyders situasjon på det tidspunkt anbud gis. 2. Attest utstedet av kompetent myndighet som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og arbeidsgiveravgift både i det land tilbyder er etablert og i det land oppdragsgiver er etablert. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder på anbudsfristen. Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

7 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 5 av Attest som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av offentlige avgifter (merverdiavgift i Norge) både i det land tilbyder er etablert og i det land oppdragsgiver er etablert. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder på anbudsfristen. 4. SHA-egenerklaring, jfr. Anskaffelsesforskriftenes 8-8 evt Dokumentasjon av godkjenning i hht Plan og bygningsloven el som beskrevet i ovenstående pkt 1.5 underpunkt Oversikt over alle relevante avsluttede eller pågående entrepriser/arbeider utført de siste 3 år. Oversikten skal angi prosjekttype, oppdragets verdi, tidsperiode oppdraget ble gjennomført samt referanseperson hos aktuelle byggherrer. For relevante prosjekter vedlegges i tillegg referanser fra aktuelle byggherrer for eksempel evalueringsrapporter. NB! Hvis det ikke vedlegges evalueringsrapporter fra de aktuelle byggherrene vil oppdragsgiver kunne innhente skriftlige eller muntlige opplysninger fra en eller flere av byggherrene om arbeidene er utført fagmessig og om arbeidene er gjennomført på en tilfredsstillende måte i forhold til omgivelsene (trafikk, naboer, bedrifter, andre entreprenører, offentlige myndigheter etc.) og i forhold til avtalt framdrift. 7. Organisasjonskart eller beskrivelse som viser medarbeidere og sentrale funksjoner som vil bli benyttet i prosjektet, og hvem som skal lede arbeidene (ned til formanns-/basnivå). Hvis deler av arbeidene skal utføres av andre, for eksempel av underentreprenører, skal også disse inngå i organisasjonskartet/beskrivelsen. 8. Oversikt over maskiner og utstyr som tilbyder disponerer og som er til disposisjon for det aktuelle oppdrag. 9. Siste års regnskap med revisorerklæring. NB! Oppdragsgiver vil kunne innhente kredittopplysninger og forretningsinformasjon om tilbyder bl.a. fra tilbyders bankforbindelse. 10. Beskrivelse som viser hvordan kvalitetskontrollen vil bli utført og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av kvalitetskontrollen. 1.7 KRITERIER FOR VALG AV ANBUD Det anbud som er økonomisk mest fordelaktig vil bli valgt, og oppdragsgiver vil velge entreprenør ut fra en vurdering av følgende kriterier (opplistingen er ikke i prioritert rekkefølge): 1. Pris a. Anbudssum inkl. antatt pris på stipulerte regningsarbeider, påslagsprosenter, opsjoner og lignende. b. Eventuelle forbehold. c. Framdrift og leveringstid. I forbindelse med vurdering av anbudt leveringstid vil det bli lagt til kr ekskl. mva pr uke i forhold til tilbyder med kortest leveringstid. 1.8 ENTREPRISEFORM Oppdragsgiver vil avgjøre entrepriseform før bestilling av arbeidene, jf. pkt. vedr. kontraktsbestemmelser i Bok E2.2. Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

8 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 6 av 13 For denne entreprise vil tilbyder bli hovedentreprenør, jf. Kontraktsbestemmelsene pkt..3.3 d i Bok FRAMDRIFT Hvis ikke annet blir avtalt skal arbeidene starte umiddelbart etter bestilling (enten ved eget bestillingsbrev eller ved underskriving av kontrakt), og leveringstiden regnes fra bestillingsdato. Etter oppstart forutsettes det at arbeidene går kontinuerlig (eksklusiv avtalt ferie) fram til overlevering. Det forutsettes kortest mulig byggetid på kontraktsarbeidet og på eventuelle delfrister ANBUDSBEFARING Anbudsbefaring blir holdt: kl 1200 Sted for oppmøte: 1.11 INNLEVERING Garasjeanlegg øverst i Blåselvegen Pga at Tromsø kommune skanner anbudsbrev og anbudsskjema for digital arkivering skal disse leveres på løse ark (ikke stiftet eller innbundet). Anbudet skal leveres i lukket konvolutt. Konvolutten skal være uten firmanavn, logo el. og være tydelig merket med: Anbud P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya NB! Anbud som blir åpnet pga manglende eller uklar merking kan bli avvist. Anbudet skal sendes eller leveres til: Tromsø kommune, /Vann og avløp, Postboks 2513, Skippergata 35/39, 9272 TROMSØ 1.12 ANBUDSFRIST Komplett anbud skal være registrert på oppdragsgivers kontoradresse innen kl ANBUDSÅPNING Det vil ikke være offentlig åpning av anbudene. Tromsø, den Geir Berntsen Plan og utbyggingsleder Jørn-Eirik Schjetne Prosjektleder Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

9 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 7 av 13 2 OPPLYSNING OM BYGGHERREN OG ENGASJERTE RÅDGIVERE BYGGHERRE Navn Tromsø kommune Vann og avløp Adresse Rådhuset/ Skippergata 35/39 / Postadresse Postboks TROMSØ Tlf. sentralbord Telefaks Prosjektleder Tlf E-post Jørn- Eirik Schjetne PROSJEKTERENDE Navn Sweco Norge AS Adr. Tlf. Telefaks Jorn.eirik.schjetne@tromso.kommune.no Strandveien 106, Lanes Senter 9006 Tromsø Prosjektansvarlig Fagansvarlig for konkurransegrunnlag Roger Pedersen Øystein Pedersen ANSVARLIG SØKER: Navn Sweco Norge AS Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

10 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 8 av 13 3 TEGNINGSLISTE 3.1 TEGNINGER Følgende tegninger utarbeidet av Sweco Norge AS er en del av konkurransegrunnlaget: Tegningsnr. Rev. og dato Tekst Oversiktstegning ledningsparsell Plan og profiltegning Plan og profiltegning Kumtegning VA Jordgrøfter VA Fjellgrøfter VA Kombinerte grøfter VA Utkiling i ledningsgrøft VA Masseutskifting i grøftebunn VA Isolering av rørledning VA Forankring i knekkpunkter VA Bekkekryssing 3.2 ANDRE VEDLEGG Følgende vedlegg er en del av konkurransegrunnlaget: Byggherren forutsetter at tilbyder kjenner Tromsø kommunes VA- norm. Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

11 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 9 av 13 4 ANBUDSSKJEMA Sammenstilling av anbudets hovedposter Undertegnede entreprenør bekrefter å ha satt seg nøye inn i konkurransegrunnlaget og alle stedlige forhold og tilbyr å levere komplette entreprise for: 01 Rigg og drift. kr 02 Forberedende arbeider og ulemper kr Grøftearbeider Ledningsarbeider Regningsarbeider kr kr kr kr Stipulert regningsarbeid kr Sum eks. mva. kr 25 % mva kr ANBUDSSUM kr 4.1 ANBUDT FRAMDRIFT Kfr. pkt. 1.9 Framdrift. De beskrevne arbeider tilbys ferdigstilt i løpet av: Delfrist 1tilbys ferdigstilt i løpet av kalenderdager. kalenderdager 4.2 UNDERENTREPRENØRER Tilbyder vil benytte følgende underentreprenører: Underentreprenør Arbeidets art Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

12 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 10 av LEVERANDØRER Tilbyder vil benytte følgende leverandører til følgende leveranser: Leverandør Leveransens art 4.4 GARANTIER Garanti vil bli stillet gjennom: 4.5 KOSTNADSFORDELINGSOPPGAVE Anbudssummen fordeler seg som følgende: Lønn % Sosiale utgifter % Materialer % Administrasjon, risiko, fortjeneste % 4.6 REGNINGSARBEIDER Generelt = 100 % Regler og satser beskrevet i pkt. 4.6 gjelder for endringsarbeider uten forskjell om arbeidene er utført av tilbyders egne arbeidere og maskiner eller om arbeidene er utført av underentreprenør eller andre innleide. Regningsarbeid gjøres opp etter attesterte timelister og attesterte bilag for materialer, transporter mv. For materialer etc. skal det regnes netto kostpris etter at det er gjort fradrag for provisjoner og rabatter unntatt normal kontantrabatt, jf NS 8405 pkt. 31. Byggherren kan kreve at timelister skal forelegges byggherren eller dennes representant daglig for attestasjon Lønn Både kalkulasjonsfaktor og timesatser fylles ut av tilbyder. Byggherren velger oppgjørsform. Alternativ med kalkulasjonsfaktor for lønn og påslag for indirekte kostnader, risiko og fortjeneste mv. Tilbyder oppgir en faktor Kl som omfatter alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn: Kl =. Alternativ med avtalt timepris for aktuelle mannskapskategorier inkl. alle påslag. Følgende timepriser tilbys: Mannskapskategori Kr pr time ekskl. mva Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

13 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 11 av Maskiner Entreprenørens egne og leide maskiner inkl. fører betales i henhold til etterfølgende liste over maskinpriser. Det betales for disponerte timer eksklusive maskinstell, reparasjoner og ventetid som byggherren ikke er ansvarlig for. Følgende timepriser tilbys for aktuelle maskiner og utstyr/redskap (type, størrelse og timepris skal oppgis for hver maskin/utstyr/redskap). NB! Er det behov for maskiner, utstyr og redskap som ikke dekkes av den etterfølgende opplisting, kan byggherren leie maskin med fører hos annet firma. Tilbyder skal i slike tilfeller samarbeide innleid maskinfører. Maskinkategorier Kr pr. time ekskl. mva For avtalt ventetid reduseres timesatsen med: % Byggherren betaler ikke for ventetid ut over vanlig arbeidsdag (7,5 t) og/eller vanlig arbeidsuke (37,5t) Materialer Materialer (netto selvkost) 100 % Spesifiserte tillegg i % av netto selvkost: Mottak, lagring % Administrasjon, risiko, fortjeneste ol % Kalkulasjonsfaktor (netto selvkost + tillegg = % Anbud gjennom underentreprenører og andre leverandører Når det gis anbud (ikke regningsarbeid) gjennom underentreprenør eller annet firma beregnes følgende påslag lagt til dokumentert anbudspris fra underentreprenør eller annet firma:.. % Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

14 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 12 av VEDLEGG TIL ANBUDET 1. Priset mengdebeskrivelse 2. Attest vedr. betalt skatt (ved anbud over kr ekskl. mva): Vedlegg nr.:. 3. Attest vedr. betalte avgifter (ved anbud over kr ekskl. mva): Vedlegg nr.:. 4. HMS-egenerklæring (ved anbud over kr ekskl. mva): Vedlegg nr.:. Sentral godkjenning datert: Vedlegg nr.: Alt. lokal godkjenning gitt ved lignende arbeider: Vedlegg nr.:.. Dokumentasjon av lignende arbeider utført de siste 5 år: Vedlegg nr.: Oversikt over arbeidsstyrke inkl. administrasjonen og maskiner: Vedlegg nr.: Organisasjonsplan for gjennomføring av det aktuelle oppdrag: Vedlegg nr.:. Forslag til organisering av anbudt entreprise: Vedlegg nr.:.. Oversikt over disponible maskiner og utstyr for det aktuelle oppdrag: Vedlegg nr.:. Siste årsregnskap: Vedlegg nr.:. Evt. andre vedlegg Vedlegg nr.: Kopi av ADK-1 sertifikat eller tilsvarende utdanning. Vedlegg nr.:. 4.8 FORBEHOLD Alle forbehold er spesifisert i eget anbudsbrev. 4.9 UNDERSKRIFT Dette anbud er supplert med eget forpliktende anbudsbrev datert. NB! Hvis det ikke leveres eget anbudsbrev skal Bok E1.2oppfattes som entreprenørens anbudsbrev. Sted dato Tilbyders stempel og underskrift Adresse Telefon Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

15 Prosjekt: P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Bok E1.2 Anbudsinnbydelse (over ); Anbudsskjema; Vedlegg Side 13 av 13 5 VEDLEGG Følgende dokumenter er vedlagt: 1. Anbudsskjema som ikke er stiftet eller innbundet. 2. Evalueringsskjema for entreprisearbeider Tromsø kommune Bok E1 2.docx Dato:

16 Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Tromsø kommune Bok 2.docx Dato:

17 Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER GENERELT ANBUDET FORBEHOLD ALTERNATIVE ANBUD ÅPEN KONKURRANSE ANTAGELSE GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET VEDSTÅELSESFRIST FORRETNINGSRUTINER KORRESPONDANSE REVISJON AV TEGNINGER TILLEGGS- OG ENDRINGSARBEIDER REGULERBARE MENGDER FAKTURERING BETALINGSFRISTER PA-BOK... 7 Tromsø kommune Bok 2.docx Dato:

18 Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 3 av 7 1 KONKURRANSEREGLER 1.1 GENERELT Som generelle konkurranseregler gjelder Lov om offentlige anskaffelser med Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april Oppdragsgiver vil invitere alle leverandører til å inngi anbud. Oppdragsgiver forutsetter at anbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser som kan ha betydning for utførelsen av leveransen samt skaffet seg nødvendig kunnskap om eventuell lokalisering av leveransen samt eventuelle andre forhold som kan ha betydning for anbudet. 1.2 ANBUDET Oppdragsgiver legger vekt på å få et mest mulig komplett anbud hvor alle kostnader er inkludert, og det presiseres at anbudet skal omfatter alle arbeider som er nødvendig for å levere en komplett leveranse. Hvis annet ikke er nevnt skal opplisting av krav, forutsetninger, momenter og lignende i beskrivelse av selve leveransen ikke oppfattes som uttømmende. Mangelfull utfylling av poster i tilsendte konkurransegrunnlag kan medføre avvisning. Dersom konkurransegrunnlaget ikke har eget anbudsskjema, eller anbudsinnbydelsen ber om mer informasjon enn det som fremgår av anbudsskjemaet, skal det alltid følge et eget forpliktende anbudsbrev med anbudet. Anbudsbrevet skal svare på alle de spørsmål, problemstillinger og lignende som fremgår av konkurransegrunnlaget. Anbudet skal være skrevet på norsk. 1.3 FORBEHOLD Eventuelle forbehold skal være spesifisert i anbudsbrevet. Når forbehold har økonomiske konsekvenser skal anbyder prissette forbeholdet, og oppdragsgiver kan velge at ett eller flere forbehold utgår mot kompensasjon. Ved anbudskonkurranser vil anbud med forbehold normalt bli avvist, men er forbeholdet priset i anbudet kan oppdragsgiver velge å vurdere anbudet. 1.4 ALTERNATIVE ANBUD Hvis det ikke fremgår noe annet i konkurransegrunnlaget vil det ikke bli akseptert alternative anbud i anbudskonkurranser som gjelder prosjektering og konsulentoppdrag. 1.5 ÅPEN KONKURRANSE Som anskaffelsesprosedyre benyttes åpen konkurranse, og alle som oppfyller de kvalifikasjonskrav som fremgår av konkurransegrunnlaget inviteres til å delta i konkurransen ved å gi anbud. 1.6 ANTAGELSE Konkurransen blir avgjort av den myndighet i Tromsø kommune som til enhver tid har fullmakt til å avgjøre slike saker (enhetsleder, rådmannen eller finans og byggeutvalget). Tromsø kommune Bok 2.docx Dato:

19 Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 4 av 7 Avtale er sluttet først etter at eventuelle innsigelser er vurdert, og oppdragsgiver har sendt skriftlig bestilling til anbyderen eventuelt når eget avtaledokument er underskrevet av både oppdragsgiver og anbyder. Anbyder kan ikke kreve noen form for kompensasjon dersom oppdragsgiver velger å forkaste samtlige mottatte anbud. 1.7 GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET Oppdragsgiver tar forbehold om at bestilling/oppstart av arbeidene som inngår i anbudet kan være betinget av godkjenning av overordnet nivå hos oppdragsgiver og eller hos offentlig myndighet. Anbyder kan ikke kreve noen form for erstatning dersom overordnet nivå hos oppdragsgiver og eller offentlig myndighet bestemmer at de arbeider som inngår i anbudskonkurransen ikke skal gjennomføres eller at arbeidene skal endres vesentlig. 1.8 VEDSTÅELSESFRIST Vedståelsesfristen utløper kl kalenderdager etter anbudsfristens utløp. Vedståelsesfristen vil også utløpe kl dager etter dato på oppdragsgivers brev vedrørende hvem som skal tildeles kontrakt eller når kontrakt er inngått. Tromsø kommune Bok 2.docx Dato:

20 Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 5 av 7 2 FORRETNINGSRUTINER 2.1 KORRESPONDANSE Overskriften i all korrespondanse skal alltid inneholde prosjektnummer, prosjektnavn og hva saken gjelder. Hvert brev skal kun omhandle en sak. All korrespondanse til byggherren skal stiles til Tromsø kommune ved den resultatenhet som har ansvar for prosjektet. Korrespondansen merkes med prosjektleders navn. I byggefasen sendes kopi av brev til byggeleder og eventuell ekstern prosjektleder. Byggherren skal ha kopi av all korrespondanse inkl. e-post og telefakse mellom andre parter, for eksempel mellom prosjekterende og entreprenør. All korrespondanse fra byggherren sendes til forretningsadressen til vedkommende firma, og det skal alltid sendes kopi av korrespondansen til byggherren. Telefaks eller e-post som sendes byggherren skal også sendes som brev. 2.2 REVISJON AV TEGNINGER Ved utsending av reviderte tegninger i byggefasen skal den prosjekterende alltid vedlegge endringsliste. Dette gjelder selv om revisjonen ikke medfører økonomiske konsekvenser. Aktuell revisjon markeres på tegningen. Endringslisten sendes til vedkommende entreprenør med kopi til byggherre ved prosjektleder og eventuell byggeleder. Oppdragsgiver kan bestemme andre rutiner. 2.3 TILLEGGS- OG ENDRINGSARBEIDER Det skal alltid foreligge skriftlig avtale underskrevet av byggherren eller den som byggherren gir fullmakt, før oppstart av tilleggs- og endringsarbeider. Endringslister med prisforespørsel eller andre prisforespørsler skal prises og returneres innen en uke. Prisanbud stiles til byggherren, men sendes normalt til den som har sendt endringslisten/ prisforespørselen. Kopi av prisanbud sendes til byggherren ved prosjektleder og eventuelt byggeleder. Entreprenører sender normalt endringslisten til den prosjekterende som igjen vurderer prisanbudet evt. forhandler videre med entreprenøren og gir sine anbefalinger til byggherren. Byggherre og byggeleder skal ha kopi av priset endringsliste. Avviksmeldinger fra entreprenører skal i utgangspunktet være priset eventuelt skal priskonsekvensene være beskrevet i detalj. Hvis kontrakten ikke inneholder enhetspriser for likeartet arbeid skal enhetspriser på tilleggs-/endringsarbeidene likevel prises med enhetspriser som står i rimelig forhold til kontraktens enhetspriser. 2.4 REGULERBARE MENGDER Regulerbare mengder i entrepriser som ikke kan kontrolleres i ettertid, skal fortløpende godkjennes av byggherren med underskrift av den som byggherren bestemmer (normalt byggeleder). Tromsø kommune Bok 2.docx Dato:

21 Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 6 av 7 Før arbeidene starter skal entreprenøren i samarbeid med byggherren utarbeide et opplegg for kontroll og registrering av regulerbare mengder. Byggherren kan bestemme hvilket opplegg som skal gjelde. 2.5 FAKTURERING Alle fakturaer stiles til byggherren jf. Pkt 2.1. Originalfaktura vedrørende alle arbeider sendes til: Tromsø kommune Rådhuset Fakturasenteret 9299 Tromsø 2 kopier av entreprenørfakturaer sendes byggeleder. Fakturaer skal være tydelig merket med oppdragsgivers prosjektnummer og prosjektnavn og eventuell entreprise samt bestillernummer og eventuelt journalnummer og rekvisisjonsnummer. NB! Tromsø kommune behandler fakturaene elektronisk, og det er derfor helt avgjørende for videre behandling av fakturaen at den er påført bestillernummer (nummer som identifiserer aktuell saksbehandler, normalt prosjektleder) og bestillingsbrevets eller kontraktens journalnummer. Fakturer som gjelder tilleggs- eller endringsarbeider skal også påføres journalnummer på bestillingsbrevet evt. rekvisisjonsnummer. Mangler en eller flere av ovennevnte opplysninger oppfattes av byggherre som feil eller mangel ved fakturaen jf. pkt En` faktura skal ikke omfatte flere bestillinger, og det skal sendes egne faktura for kontraktsarbeidet (A), for endringsarbeider (E), for tilleggsarbeider (T) og for prisendringer (P). Avdragsnota for kontraktsarbeidet (A-nota) spesifiseres på postnivå i samsvar med mengdebeskrivelse. Fakturaen skal minimum vise kontraktens mengder, total produksjon (mengder) pr. fakturadato og total produksjon (mengder) pr. forrige faktura. Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden. Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder entreprisearbeider beskrevet og priset i endringslister. Det skrives egen faktura for hver endringslist. Spesifiseres på samme postnivå som endringslisten. Ved a-konto skal faktura minimum vise endringslistens mengder, produksjon (mengder) pr. fakturadato og produksjon (mengder) pr. forrige avdragsnota. Faktura for tilleggsarbeider (T-nota) gjelder tilleggsarbeider som bestilles ved rekvisisjon eller brev uten at det foreligger endringsliste. Faktura for prisendring (P-nota) vedlegges spesifisert beregning av prisendringene. Ved rundsum-kontrakter, totalentrepriser og lignende skal det være samsvar mellom fakturert beløp og utført arbeid, og leverandøren har ansvar for å dokumenter/sannsynliggjøre dette. Byggherren kan be leverandøren utarbeider betalingsplan basert på avtalt framdriftsplan/ produksjonsplan. For arbeider ut over det som inngår i fastpriskontrakten skal det alltid foreligge skriftlig avtale underskrevet av oppdragsgiver (for eksempel bestillingsbrev eller rekvisisjon). For arbeider som utføres etter medgått tid skal det leveres spesifiserte timelister. Timelistene spesifiseres med navn på person, dato, antall timer pr. dag og hva som er utført. Hvis annet ikke blir avtalt skal timelister for entreprisearbeider leveres byggherren (v/byggeleder) en gang pr uke og for prosjekteringsoppdrag annenhver uke. Tromsø kommune Bok 2.docx Dato:

22 Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 7 av BETALINGSFRISTER Forfallsdato på fakturaer regnes fra den dato byggherren mottar komplett og riktig faktura med nødvendig informasjon og bilag/vedlegg. Hvis det er feil eller mangler ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag eller informasjon, vil faktura bero hos byggherren inntil fullstendig faktura med fakturagrunnlag er mottatt evt. vil fakturaen bli returnert uten utbetaling/delutbetaling. 2.7 PA-BOK For større prosjekter vil byggherren utarbeide PA-bok (prosjektadministrative retningslinjer) og ved eventuell motstrid vil bestemmelsene i PA-boken gjelde foran bestemmelsene i dette kapittel. Tromsø kommune Bok 2.docx Dato:

23 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 1 av 26 Tromsø kommune Bok E3.3 KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8405:2008 Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

24 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 2 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Overdragelse av kontraktsforpliktelser (NS 8405 pkt 4) Partenes representanter. (NS 8405 pkt 6) Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) Forsikring (NS 8405 pkt 10) Utførelse (NS 8405 pkt 11.1) Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt 12) Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8405 pkt 12.1) Opprydding (NS 8405 pkt 12.5) Ytre miljø (tillegg til NS 8405 pkt 12) Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere (tillegg til NS 8405 pkt 12) Kontroll, prøving m.m. (NS 8405 pkt 14) Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) Kvalitetssikring (tillegg til NS 8405 pkt 14) Bruk av underentreprenører (NS 8405 pkt 15) Generelt (NS 8405 pkt 15.1) Byggherrens rett til å nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør (NS 8405 pkt 15.2) Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører/leverandører/ kontraktsmedhjelpere (tillegg til NS 8405 pkt 15) Fysiske arbeidsunderlag og grunnforhold (NS 8405 pkt 19.3) Endringer (NS 8405 pkt 22) Retten til å pålegge endringer (NS 8405 pkt 22.1) Endring i form av pålegg om forsering (NS 8495 pkt 22.2) Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold (NS 8405 pkt 24.1) Vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.7 og 25.8) Avregning av kontraktssum og innestående (NS 8405 pkt 28.1) Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29) Overtagelse (NS 8405 pkt 32) Forberedelse av overtagelse (NS 8405 pkt 32.2) Overtagelsesforretningen (tillegg til NS 8405 pkt 32.3) Byggherrens rett til å nekte overtakelse (tillegg til NS 8405 pkt 32.5) Byggherrens rett til delovertagelse (NS 8405 pkt 32.7) Byggherrens urettmessige brukstakelse (tillegg til NS 8405 pkt 32.8) Overtakelse (tillegg til NS 8405 pkt 32) Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1) Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8405 pkt 36) Utbedring (NS 8405 pkt 36.2) Erstatning ved mangel (NS 8405 pkt 36.5) Senere reklamasjon (NS 8405 pkt 36.7) Avbestilling (NS pkt 38.1) Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8401 pkt 40) Tvister (NS 8405 pkt 43) Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100 G (NS 8405 pkt 43.3) DEL II SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Arbeidstid (NS 8405 pkt 6.9) Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

25 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 3 av Overtagelse av ansvar for underentreprenører og prosjekterende (NS 8405 pkt 16) Mengdekontroll (NS 8405 pkt 27.2) Avdrag (NS 8405 pkt 28) Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8405 pkt 32) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Ns 8401 pkt 8.1) Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for eventuelle kontraktsforskudd Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

26 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 4 av 26 Innenfor hver del av etterfølgende Generelle kontraktsbestemmelser og Spesielle kontraktsbestemmelser er presiseringer og endringer til NS 8405 angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. DEL I GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. 1 Overdragelse av kontraktsforpliktelser (NS 8405 pkt 4) Tiltransport av underentreprise I dette punkt skal betegnelsene som benyttes nedenfor ha følgende mening: K1 = Overtakende entreprise K2 = Tiltransportert entreprise K3 = K1 + K2 = Ny utvidet entreprise Ved tiltransport innhenter byggherren anbud og inngår avtale med en entreprenør/leverandør som så tiltransporteres hovedentreprenør. Tiltransport kan også skje ved at byggherren innhenter anbud, men hvor kontraktsinngåelse skjer direkte mellom underentreprenør og hovedentreprenør. Hovedentreprenøren har etter tiltransport fullt ansvar overfor byggherren for riktig oppfylling av disse kontrakter. Transporten anses som en utvidelse av entreprenørens kontrakt slik at; 1. Dagmulkt ved oversittelse av delfrist blir beregnet av kontraktssum for K1 eller K2 avhengig av hvilket arbeid som er forsinket. 2. Den sluttfrist i K1 eller K2 som inntrer først, anses som en dagmulktbelagt delfrist. Den sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist i K3. 3. Dagmulkten for oversittelse av sluttfrist i K3, blir beregnet av kontraktssum for K3. 4. Maksimal dagmulkt er 10% av kontraktssum for K3. 5. Kontraktssum for K3 er kontraktssum for K1 + kontraktssum for K2 + påslag for tiltransport. 6. Overtagelse av K3 skjer ved sluttfrist i K3. 7. Entreprenørens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 pkt 9.2 utvides til 10% av kontraktssum for K3 (når K3 er høyere enn NOK ). Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

27 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 5 av Entreprenøren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor underentreprenøren, men skal likevel stille sikkerhet iht. NS 8405 pkt 9.1, 9.3 og NS 3433 pkt 20.2 gjelder dessuten i forholdet mellom entreprenør og tiltransportert underentreprenør. 9. I forholdet mellom entreprenøren og byggherren, blir entreprenøren identifisert med tiltransportert underentreprenør. 10. Kontraktsvilkårene i K3 består av en kombinasjon av kontraktsvilkårene i K1 og K2, slik at de respektive kontraktsvilkår gjelder for den del av kontraktsarbeidene i K3 som opprinnelig hørte til hhv K1 og K2, dog med de tilpasninger som følger av ovenstående i punkt 1.1. Kontraktsvilkårene for den tiltransporterte underentreprise, som gjelder i forholdet mellom entreprenør og underentreprenør, er som for K2, med de tilpasninger som følger av punkt 1.1. Entreprise hvor administrerende sideentreprenør har koordineringsansvar for administrerte sideentreprenører Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre fremdriftsadministrasjon av Sideentreprenører når dette klart fremgår av kontrakten eller er særskilt avtalt senere. Med mindre annet er avtalt, skal den administrerende sideentreprenøren utarbeide en samordnet fremdriftsplan for egne og de administrerte sideentreprenørenes arbeider, foreta fortløpende kontroll med at fremdriftsplanene overholdes, varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom de administrerte sideentreprenørers forhold truer med å sinke arbeidet, angi antatt årsak til forsinkelsen og forventet virkning, og angi mulige tiltak for å avhjelpe eller minske forsinkelsen. Dersom administrasjonspliktene ikke utføres faglig forsvarlig og aktsomt, kan byggherren kreve erstatning for det tap han blir påført som følge av kontraktsbruddet. Fremdriftsadministrasjon innebærer ikke at entreprenøren har påtatt seg risikoen for de administrerte sideentreprenørers fremdrift, og han har ikke gitt avkall på sin rett til å kreve fristforlengelse og tilleggsvederlag for forhold som skyldes de administrerte sideentreprenørene. 2 Partenes representanter. (NS 8405 pkt 6) Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt 6. Prosjektleders økonomiske fullmakter er begrenset til de til enhver tid gjeldende fullmakter i henhold til styringsvedtak i Tromsø kommune. Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggherrens brukere, leietakere og engasjerte prosjekterende og rådgivere kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten særskilt fullmakt. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

28 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 6 av 26 3 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) Byggherren stiller ikke sikkerhet. Entreprenørens sikkerhetsstillelse skal dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse. Når kontraktssummen ikke overstiger NOK ekskl. mva plikter ikke entreprenøren å stille sikkerhet i utførelses- og reklamasjonsperioden. 4 Forsikring (NS 8405 pkt 10) Byggherren tegner ikke forsikring. Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt 10 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse eller bekreftet oppdragstildeling dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester. 5 Utførelse (NS 8405 pkt 11.1) Kvalitetssikring av arbeider med veg-, vann- og avløpsanlegg. Hvert arbeidslag som arbeider med veg-, vann- og avløpsanlegg skal ha minst en person med kompetanse tilsvarende ADK-1 sertifikat. I tillegg skal mannskap som monterer og kobler ledningsanlegg kunne dokumentere kompetanse og solid erfaring fra tilsvarende anlegg. 6 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt 12) 6.1 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8405 pkt 12.1) Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl) Entreprenøren skal ha ansvarsrett for de oppgaver og det tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprenøren plikter å bidra til at søknad om ansvarsrett blir sendt så snart som mulig etter at kontrakten er inngått. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldene etter reglene i NS 8405 pkt Forsinkelser som utelukkende skyldes den kommunale saksbehandlingstiden gir entreprenøren rett til fristforlengelse, men ikke krav på tilleggsbetaling eller dekning av merkostnader. Ved tvist om hvorvidt entreprenøren er rette adressat for et pålegg, plikter entreprenøren å utføre pålegget etter regelen i NS 8405 pkt. 22. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

29 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 7 av 26 Internkontroll, SHA og ytre miljø Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet. Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig. Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. 6.2 Opprydding (NS 8405 pkt 12.5) I tilfelle kontraktsarbeidet gjelder arbeider i eller med bygning skal prosjektet utføres som Rent Tørt Bygg med kildesortering av alt avfall, jf. gjeldende utgave av RIFpublikasjonen rent tørt bygg forebyggende helsevern i bygninger. 6.3 Ytre miljø (tillegg til NS 8405 pkt 12) Miljøskadelige stoffer og kjemikalier Er ikke annet avtalt skal entreprenøren iverksette tiltak for å unngå at det benyttes kjemikalier og produkter under anleggsperioden som står på myndighetenes prioritetsliste for kjemikalier der utslippene skal reduseres vesentlig innen Samme forhold gjelder for kjemikalier og produkter med mer enn 0,1 vektprosent innhold av stoffer på myndighetenes OBS-liste. For begge lister se (under kjemikalielister). Avfallshåndtering Entreprenøren skal iverksette tiltak for å sikre korrekt håndtering av avfall som oppstår under anleggsperioden i henhold til gjeldende nasjonalt og lokalt regelverk. Entreprenøren skal sørge for kildesortering av byggeavfall. I tillegg skal entreprenøren iverksette tiltak for å minimalisere avfallsmengden som oppstår i byggeperioden. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

30 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 8 av 26 Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK per mislighold. 6.4 Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere (tillegg til NS 8405 pkt 12) Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale(se bl.a. og allmenngjøringsforskriftene av nr og nr. 704), regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene. 7 Kontroll, prøving m.m. (NS 8405 pkt 14) 7.1 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) Innsynsrett Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) entreprenørens kvalitetssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

31 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 9 av Kvalitetssikring (tillegg til NS 8405 pkt 14) Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som tilfredsstiller relevante deler av NS- EN ISO 9001: 2000 "Systemer for kvalitetsstyring. Krav". Dette gjelder følgende deler av standarden: Pkt 4 System for kvalitetssikring Krav, pkt 5 Ledelsens ansvar, pkt 6 Ressursstyring og pkt 8 Måling, analyse og forbedring. 8 Bruk av underentreprenører (NS 8405 pkt 15) 8.1 Generelt (NS 8405 pkt 15.1) Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også eventuelle underentreprenører og prosjekterende. Entreprenøren plikter å kreve skatteattester og HMS-egenerklæring i underliggende entreprise- og tjenesteforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK eks mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattest og HMS-egenerklæring, gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende underentreprenør med en annen underentreprenør som kan fremlegge skatteattest og HMS-egenerklæring. Omkostningene som følge av heving av underentreprenørens avtale, skal bæres av entreprenøren. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen, eiendomsrett til kontraktarbeid og materialer og utførelse ved underentreprise/kontraktsmedhjelper som i denne kontrakt. For øvrig skal nevnte avtaler ikke inneholde noe som reduserer byggherrens rett etter kontrakten. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 8.2 Byggherrens rett til å nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør (NS 8405 pkt 15.2) På forespørsel skal entreprenøren sørge for at byggherren får den informasjon om underentreprenørens økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse som er nødvendig for at byggherren skal kunne utøve sin rett etter NS 8405 pkt Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

32 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 10 av Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører/leverandører/ kontraktsmedhjelpere (tillegg til NS 8405 pkt 15) Byggherren har rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entreprenøren vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med underentreprenør, underleverandør eller annen kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs. Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse rettigheter, i kontraktene med egne underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere. Byggherren avgjør selv hvorvidt han ønsker å tre inn i én eller flere kontrakter, og en eventuell inntreden fratar ikke entreprenøren det kontraktsmessige ansvar han ellers måtte ha. Byggherren skal gi entreprenøren 14 dagers skriftlig varsel før han benytter denne rett. 9 Fysiske arbeidsunderlag og grunnforhold (NS 8405 pkt 19.3) Entreprenøren skal kontrollere tidligere utførte arbeider som han skal bygge videre på og varsle byggherren før kontraktsarbeidet starter. 10 Endringer (NS 8405 pkt 22) 10.1 Retten til å pålegge endringer (NS 8405 pkt 22.1) Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25 % netto tillegg til kontraktssummen. I den utstrekning byggherren avbestiller deler av kontraktsarbeidet, respektive reduserer omfanget gjennom pålegg om endringer, kan byggherren også kreve utførelsestiden forkortet Endring i form av pålegg om forsering (NS 8495 pkt 22.2) Byggherren har, på ethvert tidspunkt og uavhengig av årsaken til en forsinkelse, rett til å kreve at entreprenøren forserer arbeidet. Hvis tilstrekkelig forsering ikke er iverksatt innen 10 dager etter at entreprenøren har mottatt krav om dette, kan byggherren uten ytterligere varsel sette inn de ressurser han finner nødvendig for å innhente forsinkelsen. Entreprenøren skal alltid anses å ha utvist vesentlig mislighold dersom han ikke etterkommer krav om forsering som angitt ovenfor, med mindre forseringen ikke kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift eller ikke er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser for entreprenøren. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

33 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 11 av 26 Entreprenøren kan bare kreve forseringskostnadene dekket av byggherren i den utstrekning forsinkelsen skyldes forhold byggherren har risikoen for. I de tilfeller entreprenøren kan kreve sine forseringskostnader dekket, skal han gi byggherren et fastprisanbud på forseringsarbeidet. Godtar ikke byggherren anbudet, får entreprenøren dekket sine dokumenterte, faktiske merkostnader i forbindelse med forseringen. I de tilfeller byggherren setter inn de ressurser han finner nødvendig for å innhente forsinkelsen, jf. andre ledd, og forsinkelsen skyldes forhold entreprenøren har risikoen for, plikter entreprenøren og dekke byggherrens utgifter til forsering. 11 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold (NS 8405 pkt 24.1) Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endrings- og tilleggsarbeider som i kostnad samlet utgjør inntil 15 % av kontraktssummen, i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider). 12 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.7 og 25.8) Regulering av kapittel: "Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging" (rigg- og driftsutgifter) Uendret byggetid Hvis prisen på netto endrings-/tilleggsarbeider (samlede tillegg minus fradrag i løpet av kontraktsavviklingen) ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter. Overstiger netto endrings-/tilleggsarbeider 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel: 0,5 A ( B - 1,15 C ) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.) Ved utregningen av faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag (B), skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktsummen pga. lønns- eller prisstigning, utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entrepriser, leverandørkontrakter, prosjekteringsoppdrag m.v, avbestillingserstatning, vederlag for endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg, og kompensasjon for økt rigg i endret byggetid. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

34 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 12 av 26 Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i anbudsskjemaet, regnet i måneder fra anbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Forlenget byggetid Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1 skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid. Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid Dersom fristforlengelse i forbindelse med delovertagelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i anbudsskjemaet, regnet i måneder fra anbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Lønns- og prisstigning Lønns- og prisstigning oppgjøres etter NS 3405 med indeks for Boliblokk i alt. 70 % av kontraktsummen kan justeres. De resterende 30 % forutsettes ikke berørt av prisendringen og tas derfor ikke med i beregningen. 13 Avregning av kontraktssum og innestående (NS 8405 pkt 28.1) Avdrag for tilførte materialer og varer som ikke er bygget inn kan kun kreves for den del som skal brukes i de nærmeste to måneder fra fakturadato. 14 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29) Fakturakrav kan ikke overdras til andre uten byggherrens skriftlige samtykke. 15 Overtagelse (NS 8405 pkt 32) 15.1 Forberedelse av overtagelse (NS 8405 pkt 32.2) NS 8405 pkt 32.2 første ledd får følgende tilføyelse: Vedlagt innkalling til overtagelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

35 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 13 av 26 NS 8405 pkt 32.2 andre til fjerde ledd gjelder også for tekniske installasjoner. NS pkt 32.2 får et nytt tredje ledd: For tekniske anlegg og installasjoner skal entreprenøren, i samarbeid med byggherren og eventuelle øvrige leverandører, igangsette anlegget/installasjonen og forestå de kontraktsmessige prøver og innreguleringer m.v. inntil kontraktsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Entreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt nødvendig kyndig mannskap, for å gjennomføre funksjonsprøvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprøvingen skal utarbeides og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Så snart disse funksjonsprøver er ferdig, skal entreprenøren gi skriftlig melding til byggherren om dette Overtagelsesforretningen (tillegg til NS 8405 pkt 32.3) På overtagelsesforretningen skal entreprenøren overlevere listen over de mangler han noterte seg på sluttbefaringen av egne arbeider, jf. overstående punkt Forberedelse av overtagelse (NS 8405 pkt 32.2), med kvittering for at manglene er utbedret. Entreprenøren er ansvarlig for at de deler av kontraktsarbeidet som ikke er bygget inn eller gravd ned, er tilgjengelig for kontroll Byggherrens rett til å nekte overtakelse (tillegg til NS 8405 pkt 32.5) Byggherren kan nekte å overta kontraktsarbeidet hvis: det ikke foreligger ferdigattest eller brukstillatelse fra bygningsmyndighetene entreprenøren ikke har levert avtalt FDV-dokumentasjon entreprenøren ikke har levert avtalte innmålinger entreprenøren ikke har utført komplett opprydding Hvis klimatiske forhold hindrer entreprenøren å ferdigstille overflater inkl. asfaltering, opprydding og lignende kan byggherren velge å overta kontraktsarbeidet til drift og vedlikehold. Ved slik overtakelse vil ikke sikkerhet for ansvar i byggetiden bli nedtrappet, jf NS 8405 pkt 32.6, før hele kontraktsarbeidet er avsluttet påfølgende vår/sommer Byggherrens rett til delovertagelse (NS 8405 pkt 32.7) Ved delovertagelse kan lokaler/arealer tas i bruk uten at dette utløser virkninger i henhold til NS 8405 pkt 32.6, jf pkt 32.8 for de tekniske installasjoner eller lokaler/arealer som er nektet overtatt Byggherrens urettmessige brukstakelse (tillegg til NS 8405 pkt 32.8) For veg-, vann- og avløpsanlegg kan byggherren ta anleggene fortløpende i bruk uten at dette medfører overtakelse eller misslighold av kontrakten. Entreprenøren kan i slike tilfeller ikke kreve godtgjørelse for eventuelle merkostnader Overtakelse (tillegg til NS 8405 pkt 32) Prøvedrift Med mindre annet er avtalt skal det gjennomføres en prøvedriftsperiode på tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg). Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor anlegget prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og, Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

36 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 14 av 26 hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftsperioden har slik disposisjonsrett som nevnt under. Prøveperiodens varighet er 6 måneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte entreprise. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtagelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert. For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtagelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1 til 32.5, med endringer som nevnt over. Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted før prøvedriftsperioden kan starte. Oppstart av prøvedriftsperiode innebærer at byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. risikoen for kontraktsarbeidet, med unntak av de tekniske anlegg som er underlagt prøvedrift, går over fra entreprenøren til byggherren. Prøvedrift har til hensikt å kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende. vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid. etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring. kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav. gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandøren av de enkelte anlegg/entreprenøren. rette feil og mangler. Justering av prøvedriftsperiodens lengde Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav. Entreprenørens plikter Entreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av de tekniske anlegg, og i denne forbindelse holde det tekniske personell på anlegget som er nødvendig. Entreprenøren skal utføre vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. entreprenørens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Entreprenøren skal også gjennomføre faste besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten med prøvedriften, jf. ovenfor. Under prøvedriftsperioden plikter entreprenøren umiddelbart å iverksette nødvendige tiltak dersom det påpekes eller oppdages feil og mangler. Dokumentasjon fra prøvedriften skal utarbeides av entreprenøren og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

37 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 15 av 26 Byggherrens plikter Byggherrens driftspersonell utfører jevnlig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke entreprenøren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i prøvedriftsperioden dekkes av byggherren. Overtagelse Overtagelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtagelse av kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført overtagelsesforretning. Opplæring Entreprenøren skal så vel forut for overtagelse/oppstart prøvedrift som i løpet av eventuell prøvedriftsperiode, gi driftspersonell og brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske anlegg/installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. Rammen for opplæringsprogrammer for øvrig bestemmes ved avtale mellom partene. Opplæring skal skje i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. 16 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1) Hvis annet ikke er avtalt er delfrister (andre frister enn sluttfristen) dagmulktbelagt. Frister for entreprenørens utbedring, jf NS 8405 pkt 26.2, er dagmulktbelagt med kr. 750 pr hverdag. 17 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 8405 pkt 36) 17.1 Utbedring (NS 8405 pkt 36.2) Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l Erstatning ved mangel (NS 8405 pkt 36.5) Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til NS 8405 pkt Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse Senere reklamasjon (NS 8405 pkt 36.7) Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til NS 8405 pkt Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse. 18 Avbestilling (NS pkt 38.1) Dersom reduksjonen blir 15 % av kontraktssummen eller mer, anses det overskytende som delvis avbestilling. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

38 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 16 av Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8401 pkt 40) Reklame Dersom entreprenøren eller dennes underentreprenører/leverandører/prosjekterende for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd. Kontakt med media All kontakt med media skal håndteres av byggherren 20 Tvister (NS 8405 pkt 43) 20.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100 G (NS 8405 pkt 43.3) Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om avgjørelse ved voldgift. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

39 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 17 av 26 DEL II SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER For det tilfelle at Tromsø kommune har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ Arbeidstid (NS 8405 pkt 6.9) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: NS 8405 pkt 12.7 gjelder slik den står. Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i normalarbeidstiden fra kl på ordinære arbeidsdager mandag - fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført utenfor normalarbeidstiden, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle. Alternativ 3: (Fylles ut dersom byggherren fastsetter andre arbeidstidsbestemmelser.) Følgende arbeidstidsbestemmelser gjelder: 22 Overtagelse av ansvar for underentreprenører og prosjekterende (NS 8405 pkt 16) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører/ prosjekterende som blir hans underentreprenører/ underleverandører. Alternativ 2: Entreprenøren får tiltransportert inntil. sideentreprenører/ prosjekterende som blir hans underentreprenører/ underleverandører. Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt. 23 Mengdekontroll (NS 8405 pkt 27.2) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Entreprenøren skal foreta mengdekontroll innen 3 uker etter kontraktinngåelse/bestilling av kontraktsarbeidet. Alternativ 2: NS 8405 pkt 27.2 gjelder slik den står. 24 Avdrag (NS 8405 pkt 28) (Velg ett alternativ) Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

40 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 18 av 26 Alternativ 1: NS 8405 pkt 28 med tilhørende Generelle kontraktsbestemmelser gjelder slik den står. Alternativ 2: Det fastsettes følgende særskilte bestemmelse om avdragsbetaling: 25 Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8405 pkt 32) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Prøvedriftsperioden er 6 måneder. Alternativ 2: Prøvedriftsperioden er 3 måneder. Alternativ 3: Prøvedriftsperioden for tekniske anlegg og installasjoner fremgår av vedlegg. For utfyllende regler se Generelle kontraktsbestemmelser vedr NS 8405 pkt Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Ns 8401 pkt 8.1) (Valgt alternativ er markert med kryss) Alternativ 1: I samsvar med forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) vedtatt og sist endret , skal entreprenøren være koordinator for arbeidsmiljøspørsmål i utførelsesfasen. Entreprenøren skal også sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet, jf 9 i overnevnte forskrift. Alternativ 2: Entreprenøren skal ikke være koordinator for arbeidsmiljøspørsmål. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

41 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 19 av Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse GARANTIERKLÆRING Garanti nr.... Garantisten organisasjonsnr. stiller seg herved overfor byggherren organisasjonsnr Tromsø kommune Vann og avløp Postadresse: Postboks 2513, 9272 Tromsø Kontoradresse: Skippergata35/39 NO som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser entreprenøren organisasjonsnr..... har i henhold til kontrakt av... som gjelder prosjekt... kontraktnr... navn... Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for forsinket fullføring. Garantien begrenses til NOK..., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for forhold som påberopes overfor entreprenøren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet. Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

42 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 20 av 26 Garantien reduseres deretter til kr..., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 9.2 og tilhørende Generelle kontraktsbestemmelser. Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. I forhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.... den.../ Garantistens navn/stempel Underskrift Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

43 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 21 av Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse GARANTIERKLÆRING Garanti nr.... Garantisten organisasjonsnr. stiller seg herved overfor byggherren Tromsø kommune Vann og avløp Postadresse: Postboks 2513, 9272 Tromsø Kontoradresse: Skippergata 35/39 organisasjonsnr. NO som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser entreprenøren organisasjonsnr.... har i henhold til kontrakt av... som gjelder prosjekt... kontraktnr... navn... Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold i reklamasjonstiden. Garantien begrenses til NOK..., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for forhold som påberopes overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 9.2 og tilhørende Generelle kontraktsbestemmelser. Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

44 Prosjekt: P9594 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 22 av 26 oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. I forhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.... den.../ Garantistens navn/stempel Underskrift Tromsø kommune Bok E3,3.docx Dato:

45 Prosjekt:P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta Kontraktsbestemmelser Entrepriser 29 Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring FORSIKRINGSATTEST Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og ovennevnte tilleggsprotokoll og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. Forsikringsselskapet forplikter seg med dette å varsle Tromsø kommune ved aktuell resultatenhet minimum 60 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort. Slik varslingsplikt gjelder imidlertid bare for endringer eller bortfall i forsikringstiden. Forsikringstaker: (Entreprenør) Navn:... Adresse:... Organisasjonsnr:. Medforsikret: Tromsø kommune Forsikringsbevis nr:... Forsikringssted:... Prosjektnummer og navn:... Byggets adresse:... Forsikringssum:... Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende. Forsikringstid: Forsikringen omfatter: Forsikringen gjelder inntil kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. Det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet. Materialer byggherren har betalt forskudd for. Materialer byggherren har overgitt i eprenørens besittelse. Tromsø kommune Side 23 av 26

46 Prosjekt:P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta Kontraktsbestemmelser Entrepriser Forsikringens dekningsfelt: Forsikringen er dekket etter følgende vilkår... (f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2006), som inneholder følgende generelle unntak: 1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av radioisotoper som i henhold til lov er tillatt brukt. 3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament. 4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd. Overfor Tromsø kommune som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende. *** Sted/Dato Forsikringsselskap... Underskrift Tromsø kommune Side 24 av 26

47 Prosjekt:P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta Kontraktsbestemmelser Entrepriser 30 Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring FORSIKRINGSATTEST Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2 Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2 og de nedenfor angitte krav. Forsikringstaker Forsikringsselskapet bekrefter at...(entreprenøren) har tegnet ansvarsforsikring. Forsikringspolise nr.... Forsikringssum Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. Forsikringstid Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. Forsikringens omfang Det er inngått kontrakt mellom Tromsø kommune og entreprenøren om bygging av. Prosjekt nr:... Adresse:... Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprenøren og dennes underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet. Forbehold Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser: Som reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller Som kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, eller Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av FALs deklaratoriske bestemmelser. Sted/dato Forsikringsselskap Underskrift Tromsø kommune Side 25 av 26

48 Prosjekt:P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta Kontraktsbestemmelser Entrepriser 30.1 Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for eventuelle kontraktsforskudd Ifølge ordre og for regning av BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD Garanti nr som entreprenør/leverandør stiller vi oss som selvskyldnerkausjonist like overfor Tromsø kommune som byggherre, i anledning av at det på kontrakt av.../ mellom forannevnte som gjelder prosjekt... kontraktnr... navn... ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med NOK...ink. mva... Beløpet i bokstaver Garantien gjelder for entreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling. Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Tromsø kommune og entreprenøren.... den.../ Underskrift Tromsø kommune Side 26 av 26

49 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 1 av 10 Tromsø kommune VANN OG AVLØP Bok E4 KRAV TIL ORGANISERING OG UTFØRELSE AV ENTREPRISEARBEIDER Dato:

50 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAV TIL ORGANISERING OG UTFØRELSE GENERELT KRAV TIL FRAMDRIFT Framdrift Ressursinnsats Arbeidstid Parsellinndeling rekkefølge Frister - delfrister og dagmulkt Istandsetting av kjørebane FORHOLD PÅ ANLEGGSOMRÅDET Generelt Byggemøter Framdriftsmøter Kvalitetssikring Forhold til bygningsmyndigheter Eksisterende anlegg i grunnen Rigg og deopt TRAFIKKAVVIKLING Generelt Trafikkavviklingsplan Arbeidsvarsling - skiltplaner Vedlikehold av veger Informasjon og samordning med huseiere mv ARBEIDSSIKRING GRUNNFORHOLD FASTMERKER FABRIKAT/TYPE MATERIELL MIDLERTIDIG VANNFORSYNING, AVLØP MV MONTASJE FDV-DOKUMENTASJON... 9 Dato:

51 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 3 av 10 1 KRAV TIL ORGANISERING OG UTFØRELSE 1.1 GENERELT Etter at arbeidene er avsluttet skal veier, gater, plasser og andre området som er berørt av arbeidene, se minst like bra ut som før arbeidene startet. I veier generelt og i særlig grad i bygater, er det et mål at grøftene blir smalest mulig, og når grøftene blir dypere enn 2,0 m er det også ut fra slike forhold et generelt krav om bruk av grøftekasse. Meisling er et stort miljøproblem (støy), og generelt er det et krav at tele skal tines ikke meisles. I utgangspunktet forutsettes det sprengning av fjell, men blir det behov for å meisle fjell skal slike arbeider legges til den tid på døgnet som gir minst ulempe for de som bor og eller arbeider i området. I områder hvor støy fra meisling kan være særlig sjenerende skal de restriksjoner på meisling av fjellvurderes både i forhold til hvilken tid på døgnet det skal være tillatt å meisle og i forhold til dybden på fjellet. 1.2 KRAV TIL FRAMDRIFT Framdrift Entreprenøren skal varsle alle avvik i forhold til godkjent framdriftsplan. Entreprenøren skal levere byggherren produksjonsplaner 2 4 uker fram i tid og statusrapport som viser hva som er utført i siste periode (normalt siste 2 uker). Andre intervall kan avtales Ressursinnsats Entreprenøren skal til oppstartsmøtet utarbeide en oversikt over hvilke ressurser han har til rådighet og vil benytte på anlegget. Dette gjelder både mannskaper, maskiner og utstyr Arbeidstid Arbeidstiden skal generelt ligge innenfor kl og kl Det tillates ikke arbeid på søndager og helligdager Parsellinndeling rekkefølge Foreløpig er det ikke satt opp fremdriftsplan for prosjektet. Dette vil bli gjort i samarbeide med den valgte entreprenør. Tilbyder skal med anbudet levere et forslag til fremdriftsplan. Byggherren vil prioritere en effektiv og kortest mulig byggetid. Under utarbeidelsen av forslaget til fremdriftsplan må tilbyder ta hensyn til: Opprettholdelse av avløp Opprettholdelse av kontinuerlig atkomst til de ulike eiendommene Tilbydere som blir innkalt til avklarende møte skal til første møte levere en mer gjennomarbeidet skisse til framdriftsplan. Denne skal også vise planlagt parselldeling og hvor Dato:

52 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 4 av 10 mange arbeidslag som arbeider samtidig. Planen skal også vise hvor store resurser (maskiner og mannskaper) som inngår i hvert enkelt arbeidslag Frister - delfrister og dagmulkt Framdriftsplanen som entreprenøren utarbeider skal innholde delfrister for gjennomføring av prosjektet. Delfristene skal omfatte arbeider mellom mulige omkjøringsmuligheter for trafikkavviklingen. Delfrister kan bli ilagt dagmulkt Istandsetting av kjørebane I den grad det er mulig av hensyn til vinteren, skal veiområdet reasfalteres umiddelbart til 1. lag asfalt. Dette utføres så snart som mulig etter at gravearbeidene er avsluttet. Slik ferdigstillelse skal prioriteres foran entreprenørens ønske om økonomisk og rasjonell framdrift. Så lenge et veiområde ikke er helt ferdigstilt har entreprenøren alt ansvar for fortløpende å utbedre skader som trafikkanter og eventuelle andre påfører veien. Ansvarlig utførende skal fram til overlevering, drifte og vedlikeholde (for eksempel brøyte, salte, vanne etc.) samtlige veier, adkomster, plasser og lignende som blir berørt av arbeidene inkl. tilstøtende veier som ikke lar seg drifte eller vedlikeholde, for eksempel brøyte på en normal måte (for eksempel slik brøyting ble utført før arbeidene startet). Traseer som ikke er reasfaltert i løpet av vinteren skal prioriteres så snart de leggetekniske forhold er tilfredsstillende på våren. 1.3 FORHOLD PÅ ANLEGGSOMRÅDET Generelt Gravearbeider og gater og veier vil ofte i stor grad berøre de som bor i området samt de som ferdes på veien. Byggherren stiller derfor strenge krav til at entreprenøren skal gjennomføre arbeidene på en slik måte at ulempene blir minst mulig, og entreprenøren må være forberedt på at det koster å etterleve dette krav. Entreprenøren skal bl.a. ha fokus på både trafikk, atkomst til beboere og næringsdrivende, midlertidige løsninger for både vann, avløp og atkomst, støy, sikkerhet for beboere, næringsdrivende, trafikanter og lignende, ryddig anleggsområde, informasjon. Omfang av åpne grøfter skal reduseres til et minimum, og etter gjenfylling av grøfter skal veien i sin helhet ferdigstilles snarest mulig. Byggherren vil enten bruke eget personell eller engasjere eksternt personell til byggeledelse og byggekontroll. Entreprenøren skal bistå byggeleder og levere opplysninger og data som byggeleder ber om Byggemøter Byggeleder innkaller til byggemøter (normalt hver 14. dag), og entreprenør med evt. underentreprenør har møteplikt. Byggeleder skriver referat fra møtene, og senest en uke etter mottak av referatet skal entreprenøren sende (skriftlig) eventuelle merknader eller innsigelser til byggherren. Dato:

53 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 5 av Framdriftsmøter For bygg/anlegg med flere entreprenører skal entreprenøren innkalle til og lede framdriftsmøter samt skrive referat fra møtene. Referat sendes alle entreprenører, byggherre, byggeleder og byggherrens rådgivere inkl arkitekt Kvalitetssikring Entreprenøren skal utarbeide kvalitetsplan for sine kontrollarbeider, utføre kvalitetssikring (iht planen) og jevnlig rapportere kvalitet til byggherren. Kvalitetsplanen skal foreligge før utbetaling av første avdragsnota. Ved manglende oppfølging av kvalitetssikring fra entreprenørens side kan byggherren holde tilbake inntil 2 % av kontraktssummen inntil forholdet er brakt i orden og godkjent av byggherren. Kvalitetsplanen skal minimum ha følgende innhold: a. Firmaets kvalitetsmål b. Ansvar og myndighet Organisasjonskart med stillingsbetegnelse over navngitte personer som har ansvar og myndighet for utøvelse av denne kontrakt. Kartet skal oppdateres ved endringer. c. Prosedyre for egenkontroll Prosedyrer og instrukser for hva som skal kontrolleres, hvilke kvalitetskrav som gjelder samt hvordan egenkontrollen skal utføres. d. Kontrollplan Kontrollplan som viser hvilke egenkontroller som skal utføres og når egenkontrollene skal utføres. e. Proosedyre for vedlikehold av kvalitetsplanen Revisjoner av planen skal dokumenteres på eget skjema i kvalitetsplanen. f. Egenkontroll Entreprenøren skal fortsløpende utføre egenkontroll av kvaliteten på sitt arbeid inkl. leveranser. Egenkontrollen skal planlegges på forhånd (framdriftsplan for egenkontroll), og når egenkontrollen er utført skal det kviteres på egenkontrollskjemaet. g. Rapportering av kvalitet Entreprenøren skal arkivere oppdatert kontrollplan og rapportere til byggherre v/byggeleder. Byggherre v/byggeleder skal ha fri tilgang entreprenørens kontrollplan med oppdateringer og rapporter. Oppdateringer og status i kontrollplanen presenteres og protokolleres fortløpende i byggemøtene. h. Byggeleders kvalitetsovervåking Byggeleder gjennomgår alle kvalitetsrapporteringer og gir tilbakemelding eller kommentarer til entreprenøren hvis kvalitetssikringen er mangelfull. Byggeleder vil overvåke om planlagte egenkontroller blir utført i hht kontrollplanen samt foreta stikkprøvekontroller og etterkontroller Forhold til bygningsmyndigheter Entreprenøren skal sørge for å ha nødvendige godkjenninger i hht Plan- og bygningsloven med forskrifter. Entreprenøren skal vederlagsfritt sørge for all dokumentasjon til Dato:

54 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 6 av 10 igangsettelsetillatelse for sine arbeider både som utførende og kontrollerende. Dette innebærer søknad om ansvarsrett, kontrollplaner, dokumentasjon på sentralgodkjenning etc Eksisterende anlegg i grunnen Tekniske anlegg i grunnen som er registrert av de offentlige kabel- og ledningseiere er vist i prosjektmaterialet. I tillegg er entreprenøren ansvarlig for å undersøke om det finnes andre uregistrerte anlegg og påvise disse. Ivaretaking og håndtering av slike uregistrerte anlegg avregnes etter samme prinsipp og samme enhetspriser som de registrerte. Eventuelle konsekvenser ved brudd eller skade på kabler og ledninger er entreprenørens ansvar Rigg og deopt Tilbyder må selv skaffe nødvendig og egnet riggområde inkl. plass til lagring, mellomlagring, massedepot og lignende. 1.4 TRAFIKKAVVIKLING Generelt Ved eventuell graving i blindgater skal entreprenøren i meget god tid i forvegen planlegge arbeidene slik at forhold som generell atkomst, parkering, vareleveranser, utrykningskjøretøy, bevegelseshemmede etc. blir ivaretatt på en god måte. Det er en forutsetning at berørte grunneiere aksepterer de planlagte løsninger. Opplegget/planen må være klar i så god tid at beboere, næringsdrivende mv blir informert 1 2 uker før arbeidene starter. Hvis arbeidene berører mange beboere og eller flere bedrifter skal det vurderes om det er hensiktsmessig og også informere gjennom lokalavisene. Annonseteksten skal på forhånd godkjennes av byggherren. På grunn av innrykkingstid må annonseteksten sendes avisene ca. 1 uke før trykking, og byggherren må få nødvendig informasjon i god tid før dette. I prosjekter som berører mange vil også byggherren gå ut med generell informasjon om prosjektet Trafikkavviklingsplan Byggherrens ansvar Entreprenørens ansvar Før fysiske arbeider som medfører innvirkninger på trafikkavviklingen i området kan starte, skal det utarbeides og godkjennes plan for hvordan trafikkavviklingen skal gjennomføres og avvikles i anleggsperioden. Likeledes skal entreprenøren utarbeide plan(er) for hvordan den øvrige trafikken skal avvikles forbi gravestedet. Entreprenøren har alt ansvar for gjennomføring av godkjent arbeidsvarslingen inkl. skiltvedtak. Dvs. at entreprenøren har ansvar for etablering/oppsetting av godkjent arbeidsvarslingen inkl. drift, vedlikehold og demontering Arbeidsvarsling - skiltplaner All arbeidsvarsling, trafikkregulering og skiltplaner for midlertidig skilting er entreprenørens ansvar. I god tid før igangsetting av gravearbeidene (3-4 uker) skal entreprenøren få utarbeidet varslingsplan og midlertidig skiltplan. Dato:

55 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 7 av 10 Arbeidsvarslingsplanene inkl. midlertidig skiltplan skal normalt utarbeides i samarbeid med kommunens veikontor evt. Statens vegvesen, politi og Byutvikling v/trafikkontoret. Entreprenørs har alt ansvar når det gjelder skilting (inkl. drift og vedlikehold) og trafikkregulering. Dette innebærer utplassering og vedlikehold av skilt og varslingsutstyr, så vel for pågående arbeider som i forbindelse med omlegging av vei/etablering av omkjøringer. I en viss utstrekning kan skilter leies hos Tromsø kommune Bydrift. Det skal utpekes en person hos ansvarlig utførende som skal ha ansvaret for føring av logg i samsvar med arbeidsvarslingsforskriften Vedlikehold av veger Hvis annet ikke er avtalt skal entreprenøren drifte og vedlikeholde (for eksempel brøyte, salte, vanne, sikre, skilte etc.) samtlige veier, adkomster, plasser og lignende som blir berørt av arbeidene. Dette gjelder også for tilstøtende veier hvor arbeidene hindrer veieier å drifte og vedlikeholde veier og plasser på en normal måte (for eksempel slik brøyting ble utført før arbeidene startet). Entreprenøren skal ha beredskap for å sikre nødvendig drift og vedlikehold også når det ikke pågår arbeider på anlegget. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om opplegg for beredskapen og hvem som til enhver tid har vakt og hvordan disse kan kontaktes Informasjon og samordning med huseiere mv Ansvarlig utførende skal gå ut med løpende informasjon til beboere og næringsdrivende som berøres av arbeidene. Generelt skal all informasjon være skriftlig. For mindre områder bør informasjon gis direkte, og for større områder kan det annonseres i avisene. Næringsdrivende i området bør i tillegg informeres i møter. Entreprenøren skal fortløpende koordinere sine arbeider med næringsdrivende, beboere, huseiere mv som har spesielle behov for transport framtil eiendommen. Entreprenøren skal også vurdere om det kan være andre forhold som kan skape problemer i forhold til slike interesser. Graving i områder hvor det ikke er alternativ atkomst (for eksempel blindveier) kan være utfordrende, og entreprenøren må i god tid før arbeidsstart klargjøre løsninger som sikre tilfredsstillende atkomst (vareleveranser, bevegelseshemmede, utrykningskjøretøy etc) og parkering. Opplegget må være klart og gjennomdrøftet med beboere etc. i så god tid at det kan sendes info til alle som berøres av arbeidene 1 3 uker før arbeidene starter. Opplegget skal også være slik at byggherren kan akseptere dette. 1.5 ARBEIDSSIKRING 1. Grøft eller byggegrop skal sikres med sammenhengende Jersey -blokker eller tilsvarende tungt sikringsmateriell mot kjørebane som er åpen for biltrafikk ved graving i kjørebane eller graving utenfor kjørebane når kant graveskråning kommer nærmere kjørebanen enn 3,0 m 2. Myke trafikanter som gående, gående med barnevogn, syklende el.l. skal ha min. 1,0 m fri og sikker passasje forbi gravestedet. 3. Når kant graveskråning kommer nærmere vei som brukes av myke trafikkanter, enn 2,0 m skal graveområdet sikres med finmasket stålgjerde med min. høyde 1,2 m. Dato:

56 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 8 av Generelt gjelder at det ikke skal være åpne grøfter eller groper når det ikke pågår arbeider. Hvis dette ikke er mulig ut fra for eksempel praktiske hensyn, skal hele graveområdet gjerdes inn med sammenhengende finmasket stålgjerde med min. høyde 1,2 m. 5. Under ingen omstendigheter aksepteres at grøfter eller groper står åpen lenger enn 4 dager uten at det pågår arbeider i den aktuelle delen av grøften eller gropen. 1.6 GRUNNFORHOLD Det er ikke foretatt særskilte grunnundersøkelser som gir opplysninger om eksisterende massers kvalitet. Grunnforholdene er antatt ut fra befaring og kjennskap til området. Tilbyder må forutsette avvik fra beskrevne grunnforhold. 1.7 FASTMERKER De fastmerker som er brukt under prosjektering forutsettes brukt i utførelsen. Opplysninger over brukte fastmerker fås av ansvarlig prosjekterende. 1.8 FABRIKAT/TYPE MATERIELL Hvis tilbyder ønsker å levere materiell/armaturer av annet fabrikat enn beskrevet skal dette oppgis i anbudet. Tilbyder har alt ansvar for eventuelle konsekvenser som følge av at det leveres annet materiell/armaturer enn beskrevet. 1.9 MIDLERTIDIG VANNFORSYNING, AVLØP MV. Det er krav at entreprenøren skal opprettholde nødvendig vannforsyning og avløp samt atkomst til alle eiendommer hele anleggsperioden. Enten skal dette gjøres med at nåværende vann- og avløp opprettholdes og sikres i anleggsperioden, eller ved at det etableres midlertidige løsninger. Ledning som fører avløpsvann (spillvann og eller overvann) skal alltid etableres med lukket forbindelse når det ikke pågår arbeider i grøfta. Det er entreprenøren ansvar å drifte både eksisterende anlegg og drifte og vedlikeholde midlertidige løsninger. Ved midlertidige anlegg må entreprenøren ha beredskap som sikrer drift av anleggene også utenom normal arbeidstid. Plan for midlertidig vannforsyning og avløp skal godkjennes av byggherren i god tid før etablering. Byggherren kan stille krav til løsninger og kvalitet på midlertidige anlegg. Før avstengning skal entreprenøren forsikre seg om at alle beboere og bedrifter har fått varsel. Normalt skal det varsles minst 5 dager i forveien før avstengning finner sted. I følge kommunens leveringsbetingelser skal ingen husstander være fri for vann i mer enn 4 timer sammenhengende. Er det fare for mer enn 4 timer stans i vannleveransen er det entreprenørens ansvar å få kjørt ut vann til abonnentene. Utkjøring av vann bestilles hos kommunens Bydrift. Entreprenøren er ansvarlig for at det inngås avtale med huseiere om hvordan midlertidig vannforsyning til eiendommen kan gjennomføres. Entreprenøren skal i denne forbindelse kartlegge spesielle installasjoner/forhold slik at det ikke oppstår skader. Midlertidig vannforsyning og eventuelt tilkjørt vann skal tilfredsstille drikkevannsforskriftene. For hver gang det etableres nye midlertidige vannanlegg til abonnentene skal Dato:

57 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 9 av 10 ledningene desinfiseres av firma som er godkjent for slike oppdrag. Hvis arbeidene krever midlertidig utslipp av avløpsvann er entreprenøren ansvarlig for etablering av slike løsninger og evt få de godkjent av ansvarlig forurensningsmyndighet. Dersom entreprenør ikke overholder krav til midlertidig vann og avløp forbeholder byggherre seg retten til, uten nærmere varsel å gjøre de arbeider som er nødvendig for raskest mulig å etablere/reetablere tilfredsstillende vann og avløp. Byggherren avgjør hva som er tilfredsstillende og om arbeidene skal utføres med eget eller innleid personell/maskiner. Alle kostnader (inkl. byggherrens egen administrasjon) skal dekkes av entreprenøren MONTASJE Anbudet skal redegjøre for kompetanse og erfaring til personell som skal utføre montasje og koblinger på ledningsanleggene. Byggherren kan bestemme hva som er nødvendig erfaring og kompetanse. Det vil bli lagt særlig vekt på kompetanse og erfaring til personell som skal utføre montasje/kobling av vannverksarmatur og utstyr inkl anboringer. Før entreprenøren utfører montasjer, koblinger og lignende arbeider på vannledninger som er i drift (hvor det er nødvendig med vannavstenging) skal entreprenøren utarbeide en kvalitetsplan for det aktuelle arbeid. Omfang av planlegging og dokumentasjon vurderes i forhold til de konsekvenser arbeidene kan medføre. Arbeider som medfører midlertidig stenging av hovedvannledninger skal alltid planlegges nøye, og Vann og avløp ved aktuell driftsavdeling skal kunne godkjenne planen før det annonseres vannavstenging. Planen skal bl.a. vise: Navn med kvalifikasjoner på personell som skal brukes og hvem som er ansvarlig på arbeidsstedet. Hvem som informerer, hvem som skal informeres, evt. hvem som er ansvarlig for midlertidig vannforsyning og lignende. At alt nødvendig materiell som rør, rørdeler, armaturer, hjelpemateriell og lignende er på plass. At alt nødvendig verktøy, utstyr og lignende er på plass FDV-DOKUMENTASJON Før overlevering skal entreprenøren levere til byggherre og rådgiver alle registreringer og innmålinger. Koordinater skal leveres på forhånd i avtalt elektronisk format. Entreprenøren skal levere digitale bilder av innvendige kummer (med nord-pil), av området rundt kummen (med rør, koblinger etc.) og av koblinger, avgreininger etc. utenom kummer. Videre skal det leveres dokumentasjon på alt levert materiell og utstyr, for eksempel armaturer, ledninger, kummer mv. samt instrukser/veiledninger for materiell som skal driftes. For bygninger og tekniske installasjoner skal del leveres dokumentasjon i hht RIF-norm FDVU-dokumentasjon for bygninger utgave 1 januar Dokumentasjonen skal vise: Drifts- og vedlikeholdsinstruks for byggherrens bruk (både planlegging og utførelse) Dokumentasjon om installerte produkter, komponenter, utstyr og systemer med tegninger. Utfylte prøveprotokoller. Brukeropplæring. Dato:

58 Prosjekt: P9594 Mal revidert aim BOK E4 Side 10 av 10 Det som er angitt i tekniske beskrivelser i konkurransegrunnlagt. Før overlevering skal entreprenøren (gjennom rådgiver) i tillegg levere alle andre avtalte dokumentasjoner instrukser mv. Se for øvrig egen instruks for FDV-dokumentasjon i Kommunalteknisk norm. Dato:

59 Omlegging hovedvannledning Kvaløysletta Tromsø kommune Massebeskrivelse Tromsø kommune Dato:

60 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 00 TEKNISKE BESTEMMELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 TEKNISKE BESTEMMELSER 00.1 Denne beskrivelse er generelt basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg og anlegg", utgave 4, databaseversjon Kodene for de spesifiserte tekster viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte ytelser og utførelser. Masseoppgjør foretas på grunnlag av utførte dokumenterte mengder. I tilslutning til og i tillegg til bestemmelsene i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som framgår av de enkelte kapitler. Det gjøres oppmerksom på at enkelte poster kan fravike standardens enheter. Sum denne side: Sum Kapittel 00 TEKNISKE BESTEMMELSER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

61 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING 01.1 Dette kapittel bygger på NS 3420 Det forutsettes at prisene i dette kapittel inkluderer alle utgifter til provisoriske anlegg og installasjoner i byggetiden. Entreprenøren er selv ansvarlig for å ordne riggplass. Entreprenøren må selv ordne med strømtilkobling og telefontilkobling. Entreprenøren er ansvarlig for eventuell byggemelding av rigg. Generelt gjelder at all varsling og/eller tillatelser som kreves for entreprenørens virksomhet må besørges av entreprenøren selv. Riggområdet skal holdes forsvarlig beskyttet i anleggsperioden. Riggplassen skal til en hver tid holdes ryddig og fri for søppel og lignende. Ved overlevering av anlegget skal riggområdet være ryddig og i minst like god stand som da anlegget tok til. Entreprenøren plikter å vise hensyn til beboerne og brukere i området og skal sørge for at gjennomføringen av prosjektet håndteres på en for alle best mulig måte. Alt materiell skal ligge forsvarlig lagret, slik at det ikke kan inntreffe ulykker for publikum, brukere eller beboere i området RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Før arbeidene starter skal entreprenøren utarbeide en plan for framdrift. Til denne planen skal det også utarbeides en oversikt over de områder som tas i bruk til rigg og lagerplass for utførelse av anlegget. Etter at arbeidene er avsluttet i et område skal dette straks bringes tilbake til minimum samme standard som da arbeidene tok til. Entreprenøren skal til enhver tid ikke ta i bruk større områder enn det som er strengt nødvendig for utførelsen AB Forsikringer Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

62 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 01 KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Andre krav:nei Rund sum RS AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID Andre krav: Nei Rund sum RS AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Andre krav: Nei Rund sum RS AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele traseen Andre krav: Nei Rund sum RS AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele traseen Andre krav: Nei Rund sum RS AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering: Hele traseen Andre krav: Nei Rund sum RS AM1.11 ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Andre krav: Nei Rund sum RS Sum denne side: Sum Kapittel 01 KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

63 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER Dette kapittel omfatter forberedende arbeider og ekstra kostnader i forbindelse med spesielle situasjoner på anlegget FD KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: LUFTLEDNING Lokalisering: Trase for vannledning Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Strømkaber 240V og tele/elkabler Kryssingens lengde: 3m Andre krav: Nei Antall kryssinger stk FD LANGSFØRING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: LUFTLEDNING Lokalisering: Trase for vannledning Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Strømkabel 240V, tele/ekabler Langsføringens lengde: 27m Andre krav: Nei Lengde m 50, FD KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER Lokalisering: Trase for vannledning Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Strømkaber 240V og tele/elkabler, fiberkabler Kryssingens lengde: 1m Andre krav: Nei Antall kryssinger stk 4 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

64 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD LANGSFØRING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER Lokalisering: Trase for vannledning Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Strømkabel 240V, tele/ekabler Langsføringens lengde: 27m Andre krav: Nei Lengde m 30, FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER Lokalisering: Ved VK1 Formål: Vannledning og vannkum Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fiberkabel Kryssingens lengde: 3m Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder omlegging av fiberkabel ved VK1 Alternativ post, kan komme til anvendelse Rund sum RS FD KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER SELVFALLSLEDNING Lokalisering: Trase for vannledning Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvannsledning Ø110-Ø200mm Kryssingens lengde: 1m Andre krav: Nei Antall kryssinger stk 3 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

65 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER SELVFALLSLEDNING Lokalisering: Trase for vannledning Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kulvert Ø1000mm Kryssingens lengde: 2m Andre krav: Nei Antall kryssinger stk FD KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER SELVFALLSLEDNING Lokalisering: Trase for vannledning Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kulvert Ø800mm Kryssingens lengde: 2m Andre krav: Nei Antall kryssinger stk FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: VASSDRAG Lokalisering: Trase for vannledning ved Djupelva Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Bekk Kryssingens lengde: 7m Andre krav: c) Utførelse Se tegning VA-403 for detaljer vedrørende kryssing. Ledning legges min 1m under bekkebunn, isoleres og omfylles med mørtelfylte jutesekker. Antall: 40 sekker a 40 kg Antall kryssinger stk 1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

66 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER Lokalisering: Trase for vannledning Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser/fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent jordkabel Kryssingens lengde: 1m Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Det er ikke registrert høspent jordkabel i området. Denne post kommer til anvendelse dersom dette påtreffes. Antall kryssinger stk FD A LANGSFØRING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER Lokalisering: Vannledningstrase Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser/fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent jordkabel Langsføringens lengde: 10m Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Der er ikke registrert høyspent jordkabel i området. Denne post kommer til anvendelse dersom dette påtreffes. Lengde m 10,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

67 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FD A LANGSFØRING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: VEG Lokalisering: Vannledningstrase Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser/fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Sti mellom profil Langsføringens lengde: 30m Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ved gjenoppygging skal sti oppgraderes til 1,2m bredde. Det er egne poster for mengder i kap 3 Lengde RS FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: Overvannsgrøft Lokalisering: Trase for vannledning Formål: Vannledning Grunnforhold: Løsmasser og fjell Beskrivelse av eksisterende anlegg: Grøft for overvann og jordvoll Kryssingens lengde: 7m Andre krav: c) Utførelse Ledning legges min 1m under bunn og isoleres. Grøft og jordvoll reetableres som opprinnelig og tettes med bentonitt for å hindre utvasking. Antall kryssinger stk FV1.1A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Område som skal ryddes: Områder utenfor veg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Skal omfatte transport til godkjent deponi inklusiv deponi/tømme-avgifter. Areal m 2 550,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

68 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV5.1 VANNHÅNDTERING - KOMPLETT Lokalisering: Langs hele traseen, gjelder vannhådntering utover det som inngår i graving av grøft Objekt: VA-grøft Andre krav: Nei Rund sum RS ZB SKJÆRING DEKKETYPE: ASFALTDEKKE METODE: VALGFRI TOTAL DYBDE: TIL OG MED 50 mm Lokalisering: På veg og asfalterte områder Andre krav: Nei Samlet lengde m 730, ZB7.21 RIVING AV FAST DEKKE DEKKETYPE: ASFALTDEKKE TOTAL DYBDE: TIL OG MED 50 mm Lokalisering: Blåselvegen og Østersvegen over grøfteareal Spesielle forhold: - Andre krav: Nei Areal m , AM3.868A DRIFT FOR VINTERARBEID OMFANG: ALT VINTERARBEIDE Lokalisering: Hele anlegget Snødeponi: Etter avtale med byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere tilrigging, nedrigging, tining, brøyting og alle ekstraarbeider i forbindelse med snø og kulde. Pris pr uke stk 6 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

69 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum AM3.861A DRIFT FOR VINTERARBEID OMFANG: SNØRYDDING Lokalisering: Trafikkareal i anlegget Snødeponi: Avtales med Tromsø kommune Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder brøyting av området dersom Tromsø kommune ikke overtar brøyteansvaret på grunn av at området ikke er asfaltert. Rund sum RS Sum denne side: Sum Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

70 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 GRØFTEARBEIDER GRAVE- OG SPRENGNINGSARBEIDER Vedlagt grøfteskjemaer skal utfylles, og dette skal legges til grunn for oppgjør, korrigeringer og eventuelle omlegginger av traseene. Fordelingen av mengdene i postene på ulike grøftetyper og dybder er er stipulert. Det skal innkalkuleres ekstra merarbeid og fundament+omfyllingsmasser som følge av ledninger på forskjellige plan i grøfta. Ved uoverenstemmelser mellom anbudets og grøftetabellens priser, skal de laveste benyttes. Ved masseutskiftning regnes grøftedybden fra bunnivå utgravde masser. Det er entreprenørens ansvar å få påvist alle kabler og installasjoner i området som blir berørt av gravearbeidet. Sprengningsmasser fra kombinert- og fjellgrøft skal holdes adskilt fra vanlige gravemasser. Entreprenøren skal sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig med masser for gjenfylling. Alle arbeider i forbindelse med graving av grøfter skal i tillegg til NS 3420 NO utføres i hht. "Forskrift til arbeidsmiljøloven, Graving og avstiving av grøfter" Som grunnlag for masseberegningene er teoretisk skråning 1:2. Maksimal graveskråning inntil 1:0,75. Dersom anbyderen benytter annen grøfteskråning skal dette inkluderes i postene i dette kapittelet. All masseberegning gjøres opp etter teoretiske profil. Anbyderen må selv innkalkulere ekstra kostnader ved ekstra graving, tilbakeføring og innfylling av omfyllingsmasser, dersom han utvider profilet utover teoretisk profil. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

71 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase for vannledning Formål: VA- ledninger Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: - Bunnbredde: 1,2m Grøftedybde: Se underposter Krav til tilbakefylling: Fundament t=200mm og sidefylling / beskyttelseslag t=300mm av pukk 8-32mm velgraderte masser i hht. standard. Over beskyttelseslag kan stedlige masser benyttes Krav til komprimering: Utføres i hht. NS3420 Andre krav: Nei Dybde inntil 2,0 m lm 100, Dybde inntil 2,5 m lm 160, Dybde inntil 3,0 m lm 90, Dybde inntil 3,5 m lm 5, FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase for vannledning Formål: VA- ledninger Grunnforhold: Løsmasser og fjell Restriksjoner: - Bunnbredde: 1,2m Grøftedybde: Se underposter Krav til tilbakefylling: Fundament t=300mm (fjell) og sidefylling / beskyttelseslag t=300mm av pukk 8-32mm velgraderte masser i hht. standard. Over beskyttelseslag kan stedlige masser benyttes. Krav til komprimering: Utføres i hht. NS3420 Andre krav: Nei ,5m løsmasser, 1,5m fjell. Dybde inntil 2,0 m lm 20, ,0m løsmasser, 1,0m fjell. Dybde inntil 2,0m lm 20, ,5m løsmasser, 0,5m fjell. Dybde inntil 2,0m lm 20,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

72 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase for vannledning Formål: VA- ledninger Grunnforhold: Løsmasser og fjell Restriksjoner: - Bunnbredde: 1,2m Grøftedybde: Se underposter Krav til tilbakefylling: Fundament t=300mm (fjell) og sidefylling / beskyttelseslag t=300mm av pukk 8-32mm velgraderte masser i hht. standard. Over beskyttelseslag kan stedlige masser benyttes. Krav til komprimering: Utføres i hht. NS3420 Andre krav: Nei ,5m løsmasser, 2,0m fjell. Dybde inntil 2,5m lm 25, ,0m løsmasser, 1,5m fjell. Dybde inntil 2,5m lm 25, ,5m løsmasser, 1,0m fjell. Dybde inntil 2,5m lm 25, ,0m løsmasser, 0,5m fjell. Dybde inntil 2,5m lm 25, FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase for vannledning Formål: VA- ledninger Grunnforhold: Løsmasser og fjell Restriksjoner: - Bunnbredde: 1,2m Grøftedybde: Se underposter Krav til tilbakefylling: Fundament t=300mm (fjell) og sidefylling / beskyttelseslag t=300mm av pukk 8-32mm velgraderte masser i hht. standard. Over beskyttelseslag kan stedlige masser benyttes. Krav til komprimering: Utføres i hht. NS3420 Andre krav: Nei ,5m løsmasser, 2,5m fjell. Dybde inntil 3,0m lm 10, ,0m løsmasser, 2,0m fjell. Dybde inntil 3,0m lm 10, ,5m løsmasser, 1,5m fjell. Dybde inntil 3,0m lm 10, ,0m løsmasser, 1,0m fjell. Dybde inntil 3,0m lm 10,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

73 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum ,5m løsmasser, 0,5m fjell. Dybde inntil 3,0m lm 5, FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase for vannledning Formål: VA- ledninger Grunnforhold: Løsmasser og fjell Restriksjoner: - Bunnbredde: 1,2m Grøftedybde: Se underposter Krav til tilbakefylling: Fundament t=300mm (fjell) og sidefylling / beskyttelseslag t=300mm av pukk 8-32mm velgraderte masser i hht. standard. Over beskyttelseslag kan stedlige masser benyttes. Krav til komprimering: Utføres i hht. NS3420 Andre krav: Nei ,0m løsmasser, 2,5m fjell. Dybde inntil 3,5m lm 5, ,0m løsmasser, 1,5m fjell. Dybde inntil 3,5m lm 5, FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for trekkerør EL-kabler til V1708 Formål: EL-kabler Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: - Bunnbredde: 0,8m Grøftedybde: 0,6m Krav til tilbakefylling: Fundament t=100mm og sidefylling / beskyttelseslag t=150mm av pukk 8-16mm velgraderte masser i hht. standard. Over beskyttelseslag kan stedlige masser benyttes Krav til komprimering: Utføres i hht. NS3420 Andre krav: Nei Lengde lm 40,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

74 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV MASSEUTSKIFTING - VOLUM TYPE LAG: BUNNFORSTERKNING TYPE MASSE/SORTERING: 8/22 KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Trase for vannledning Grunnforhold: Løsmasser Dybde/kote: Se tegning Andre krav: Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 20, FD GRAVING AV GROPER - ANTALL OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Ved kummer Type grop: Kumutvidelse Dimensjoner: Areal i bunn 3X3m Grunnforhold: Løsmasser/fjell Andre krav: Nei Antall groper stk FD2.813 GRØFTEKASSER Lokalisering: Trase for vannledning Gravedybde: 2-3,5m Bunnbredde: 1,2m Andre krav: Nei Lengde m 70, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM OBJEKT I GRØFT: RØRLEDNING TYPE LAG: UTKILING TYPE MASSER/SORTERING: 8/22 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 50 mm Lokalisering: Trase for vannledning Tykkelse: - Underlag: Overgang mellom fjell og løsmasser Andre krav: Nei Prosjektert anbragt volum m 3 10,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

75 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GU6.13 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 3 Lokalisering: Trase for vannledning Anvendelse: Separasjon av tilførte masser (8/32 fundament, sidefylling og beskyttelseslag) fra dårlige masser. Andre krav: Nei Areal m 2 500, GU6.21 GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: GRUNNARBEIDER/ FUNDAMENTERING/ STØTTEKONSTRUKSJON Lokalisering: Trase for vannledning og gjenoppygging av sti Strekkfasthet: Klasse 2 Statisk gjennomhulling (CBR): - Bestandighet: - Utførelse: Benyttes der eksisterende masser er dårlig for å separere disse fra tilførte masser. Andre krav: Nei Areal m 2 200, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: GRUSDEKKE TYPE MASSE/SORTERING: 0/11 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Grusdekke på sti Underlag: Geotekstil på eksisterende masser Tykkelse: 200mm Andre krav: Nei Prosjektert areal m 2 50,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

76 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: FROSTSIKRINGSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 0/63 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Over grøft i vegareal Underlag: Eksistrerende masser Tykkelse: 200mm, tilpasses eksisterende veioppygging Andre krav: Nei Prosjektert areal m , FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: BÆRELAG TYPE MASSE/SORTERING: 0/22 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Bærelag over grøft i veiareal Underlag: Forsterkningslag Tykkelse: 150mm Andre krav: Nei Prosjektert areal m ,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

77 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum TRANSPORT AV MASSER Gjelder alle typer masser som må transporteres ut av anleggsområdet. Transport innenfor anleggsområdet skal være inkludert i tilbudet. Masser som ikke kan benyttes på anlegget eller ikke kan planeres innen området skal transporteres til godkjent område. I hovedsak skal utgravde masser benyttes til fylling innenfor området. Denne posten kommer kun til anvendelse dersom det må transporteres masser ut av området. All utkjøring skal godkjennes av byggherren. Der er entreprenørens ansvar at det blir tilstrekkelig med masser for gjenfylling/oppfylling i området. Eventuell tippavgift for massene skal være inkludert i posten. Transport regnes fra ytterkant av anleggsområdet FV6.3212A MASSEFLYTTING - ANBRAKT VOLUM KRAV TIL KOMPRIMERING: INGEN KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Trase for vannledning. Gjelder masseflytting ut av anleggsområdet. Grunnforhold: Løsmasser og fjell Kote/nivå: Se tegning/kart Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere alt i forbindelse med bortkjøring inklusiv deponiavgift på godkjent deponi. e) Prøving og kontroll Vektseddel dokumenteres i forbindelse med oppgjør. Prosjektert anbrakt volum m 3 550,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

78 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FV6.3212A MASSEFLYTTING - ANBRAKT VOLUM KRAV TIL KOMPRIMERING: INGEN KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Trase for vannledning. Gjelder transport av asfalt. Grunnforhold: Vegareal Kote/nivå: Se tegning/kart Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder transport av asfalt. Prisen skal inkludere transport og deponering på godkjent deponi inklusiv avgift. Prosjektert anbrakt volum m 3 75, FV6.3212A MASSEFLYTTING - ANBRAKT VOLUM KRAV TIL KOMPRIMERING: INGEN KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Trase for vannledning. Gjelder internt i anleggsområdet. Anleggsområdet er definert på kart, 200 og 201 Grunnforhold: Løsmasser og fjell Kote/nivå: Se tegning/kart Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere alt i forbindelse med masseflytting inne på anleggsområdet. Prosjektert anbrakt volum m 3 15, ETTERARBEIDER ETTERARBEIDER Berørte områder skal tilbakeføres til minst samme standard som før arbeidene tok til. I områdene skal eksisterende grasdekke/vegetasjon legges til side og tilbakeføres (ikke såing av gress) etter endte grøftearbeider slik at vegetasjonsdekket tilbakeføres til samme stand. Rund sum RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

79 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum GRASDEKKE Hvor arbeidene berører beplantede områder som ikke omfattes av veianlegg skal stedlige masser tilbakefylles, øverste matjordlag skal kalkes, gjødsles og dagens vegetasjon skal gis optimale reetableringsmuligheter. Videre skal områdene isåes. Type frøblanding vurderes av byggherre og entreprenør i samarbeid. Det er entreprenørens ansvar ved avtaking av vekstjord å sørge for at det er tilstrekkelig med masser for tilbakefylling. Tykkelse på vekstjordlaget skal være min 200 mm KB2.21A Vekstjordlag for grasdekke Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder reetablering av vekstlag inkl. transport av masser innenfor anleggsområdet, planering og gjødsling. Tilbakeføres til dagens nivå Posten reguleres. Alle kostnader inklusive m 2 100, KB4.141A SÅDD GRASBAKKE Lokalisering: Trase for vannledning Frøblanding: Avtales med byggherre Frømengde per areal: I hht. leverandørens beskrivelser Godkjenningskriterier: Godkjennes av byggherre Dokumentasjon: Ingen krav Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag. Tilbakeføres til dagens nivå Posten reguleres. Alle kostnader inklusive Areal m 2 100,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

80 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 03 GRØFTEARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum JH A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Agb NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : SLITELAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 40 mm Lokalisering: Blåselvegen Bindemiddel: Bitumen Steinkvalitet: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Asfaltering utføres sommeren 2012 Areal m , JH A KALDPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE: VALGFRI NOMINELL STEINSTØRRELSE: 11 LAG: SLITELAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 40 mm Lokalisering: I gravearealet ved V1708 og VK3 Bindemiddel: Bitumen Steinkvalitet: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder foreløpig asfaltering Areal m 2 80,00 Sum denne side: Sum Kapittel 03 GRØFTEARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

81 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 04 LEDNINGSARBEIDER LEVERING OG LEGGING AV LEDNING Denne posten inkluderer montering og legging av alle beskrevne rør og rørdeler. Tromsø kommune ved Vann og avløp leverer ledninger, armatur og kummer. Entreprenøren skal levere drensledninger fra kummer og vannledninger med bend opp til Ø200mm. (ombygging ved VK3) Ledningene skal tilfredsstille kravene i gjeldende standarder: Rørledninger av plast for vannforsyning - Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U), NS-EN1452 Selvfallsledninger av plast for trykkløse grunnavløpssystemer - Polyvinylklorid uten mykner (PVC-U), NS-EN Selvfallsledning av PVC skal ha integrert tetningsring, pakningsmateriale av EPDM eller materiale med tilsvarende bestandinghet. All sveisearbeid skal utføres av sertifisert sveiser og dokumenteres. LEDNINGSFØRING: Vinkelendring (bend) på spillvanns- og overvannsledninger skal ikke overstige 30 gr. Ved behov for større retningsendringer skal det være min. 0,3 m rettstrekning mellom bendene. I forbindelse med utvidelse for kummer skal retningsendringene skje over en lengre avstand. Vinkelendring (bend) skal her ikke overstige 15 gr. Vinkelendringer på hovedledninger tillates ikke gjort v.hj.a. grenrør (i tilkoblingspunktet). ENHETSPRISENE FOR LEGGING SKAL INKLUDERE MONTERING AV BEND, VENTILER, OVERGANGER, PAKNINGER OG GRENRØR. FOR TRYKKLEDNING SKAL KOMPLETT SKJØT VÆRE INKL. I LM. PRISEN. Rørlengdene regnes horisontalt og gjennomløpende i kummer. Tilbyder overtar ansvar for ledninger og kummer når entreprenør er antatt og depot påvist. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

82 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB A VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: SVEISESKJØT Lokalisering: Trase for vannledning Ringstivhet: SDR9 Relativ deformasjon: Normale krav i hht. tabell U4 Trykk: PN16, Dimensjon: Ø400mm Materialkvalitet: PE100 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kun montering. Ledning leveres av byggherre Sveising skal utføres av sertifisert sveiser. Dokumentasjon må kunne fremskaffes. Lengde m 565, UB A VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: SVEISESKJØT Lokalisering: Mellom kum V1708 og VK3 Ringstivhet: SDR9 Relativ deformasjon: Normale krav i hht. tabell U4 Trykk: PN16 Dimensjon: Ø200mm Materialkvalitet: PE100 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering og montering Lengde m 12,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

83 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB A VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT STREKKFAST Lokalisering: Omlegging av ex ledning ved VK3 Ringstivhet: SDR21 Relativ deformasjon: Normale krav i hht. tabell U4 Trykk: PN10 Dimensjon: Ø160mm Materialkvalitet: PVC Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering og montering. Lengde m 6, UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Drensledning fra VK1 og VK3 Ringstivhet: SN8 Relativ deformasjon: Normale krav i hht tabell. U4 Trykk: Trykkløs Dimensjon: Ø160mm Materialkvalitet: PVC Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjeldre levering og montering. Lengde m 30,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

84 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: BEND TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT STREKKFAST Lokalisering: Ved VK3 Ringstivhet: SDR21 Relativ deformasjon: Normale krav i hht tabell U4 Trykk: PN10 Dimensjon: Ø160mm Materialkvalitet: PVC Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjeldre levering og montering Langbend 22 grader stk Langbend 30 grader stk UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: LANGBEND TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Drensledning fra vannkummer Ringstivhet: SN8 Relativ deformasjon: Normale krav i hht. tabell U4 Trykk: Trykkløs Dimensjon: Ø160mm Materialkvalitet: PVC Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering og montering Langbend 11 grader stk Langbend 22 grader stk Langbend 30 grader stk 2 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

85 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum WB A KABELRØR I LØSMASSER TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: RØD KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 75 Lokalisering: For strømkabel til V1708 Leggekrav: Normale krav Største deforrmasjon: I hht tabell U4 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering og montering Lengde rørledning m 40, SB A ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER I GRUNNEN TYPE RØRLEDNINGSDEL: RETT RØR MATERIALE: XPS, PLATER TYKKELSE: 70 mm Lokalisering: Trase for vannledning Krav til fysiske egenskaper: Ikke vannabsoberende Type og dimensjon på rørledningsdel: Vannledning Ø400 PE100 SDR9 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Det skal generelt benyttes isolasjon når ledningen har mindre enn 2,0 m overdekning. Isolasjonne legges 30 cm over ledning med bredden i lengderetningen av vannledningen. Areal m 2 200,00 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

86 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING MATRIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: 160 NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN 150/160 TYPE TILKNYTNING: MED GRENRØR Lokalisering: Gjelder tilkobling av drens fra VK3 til OV-ledning nedenfor V1708 Andre krav: Nei Antall stk UB8.721A INNMÅLING AV RØRLEDNING Lokalisering: Hele ledningsanlegget Type og dimensjon: Ø400 PE100 SDR9 og drens fra VK1 / VK3 Ledningsstrekk: 585m Andre krav: Posten omfatter arbeider i forbindelse med koordinat- og høydebestemmelse av alle anlegg og dokumentasjon av dette. Gjelder alle kummer (bunn og topp), sluker, knekkpunkter og avgreninger. Endrede utførelser skal rapporteres med dokumentasjon som nevnt ovenfor til byggherre og rådgivende ingeniør for revisjon av tegninger. Entreprenøren skal fortløpende foreta innmålinger av alle stikk, bend og kummer på ledningsanlegget. X, Y og Z-koordinater skal oppgis til byggherren før ferdigstillelse av anlegget. Videre skal entreprenør ta vidvinkel foto av alle nye kummer. Det tas bilder i kummen, samt rørføringene omkring kummen. Foto skal leveres på jpg format. Forøvrig henvises det til Statens kartverk, ledningskartnorm. ALL OPPMÅLING UTFØRES FORTLØPENDE PÅ ÅPEN GRØFT OG LEVERES TIL BYGGHERREN FØR OVERLEVERING AV ANLEGGET, DVS. FØR FERDIGSTILLELSE Rund sum RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

87 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum WJ A KABEL FOR SPENNINGSBÅND II LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 3+PE / AL LEDERTVERRSNITT: - Lokalisering: Ved V1708 Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 3X25/16 AL Forlegning/underlag: I trekkerør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Byggherre påviser tilkoblingspunkt. Lengde m 40, KUMMER OG TILBEHØR Denne post omfatter montering av nye kummer. Kummer leveres av byggherre. Alle kummene er beskrevet i detalj og det ønskes en RS pris pr. kum. Levering og utlegging av omfyllingsmasser (150 mm) rundt kummen og fundament skal være inkludert. Alle kummene skal utføres av uskadede kumelementer av typen T-merket Basal IG. Det skal benyttes bunnseksjon, kumringer og kjegle samt fastmontert stige med sikkerhetstopp og doble vanger, av typen Alustar eller tilsvarende, godkjent av arbeidstilsynet. (NB vedr. stiger: festebolt tres gjennom hull i kum fra UTSIDEN og mutteren trekkes til fra innside). Alle kummer dypere enn 1,5 m skal ha stige. Mellom kumelemetene skal det være pakning. Kummene skal stå tetthetskrav i hht. Norsk Standard. Det skal leveres og monteres kjøresterkt lokk (40 T) i flytende ramme. Dersom lokk monteres i veg skal det være flytende ramme. Hvis kummen ligger utenfor veg monteres lokk og ramme rett på betongring. Kumkjeglen, og høyde på kumringer, skal tilpasses slik at kumlokk flukter med omkringliggende terreng. Eventuelt skal masser tilføres og planeres slik at området omkring kummen gis et tiltalende utseende. Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

88 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Ved asfaltering skal det være minimum 10 cm asfalt mellom topp justering og underkant krave på den flytende rammen. I spetthull skal det være ISApropper eller tilsvarende. Justeringsringer skal være 100 mm i høyde. Det skal brukes støttering på justeringer. Det skal brukes CS-stoppring og flettelise i forbindelse med lokk og ramme. Ved gjennomføringer i kumvegg skal det benyttes pakning for rørgjennomføring av type Linkseal eller tilsvarende I kumprisene skal eventuelle materialer og arbeider med å tilkoble de nye kummene til eksisterende og nye ledninger være inkludert UF1.1134A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED INNSTØPT PAKNING NOMINELL DIAMETER: DN 1600 Lokalisering: VK1 Kumhøyde: 3,0m Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag. Gjelder kun montering og omfylling inklusiv levering av omfyllingsmasser. Kum og deler leveres av byggherre. Se tegning nr. 300 for utfyllende informasjon om hva som inngår i utførelsen. Rund sum RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

89 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UF1.1136A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED INNSTØPT PAKNING NOMINELL DIAMETER: DN 2000 Lokalisering: VK3 Kumhøyde: 3,1m Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag. Gjelder kun montering og omfylling inklusiv levering av omfyllingsmasser. Kum og deler leveres av byggherre. Se tegning nr. 300 for utfyllende informasjon om hva som inngår i utførelsen. Rund sum RS UF2.2277A INSPEKSJONSKUM AV BETONG TYPE KUM: KUM UTEN KRAV TIL TETTHET MED FALSSKJØT OG GLIDERING TYPE GJENNOMLØP: UTEN RENNELØP NOMINELL DIAMETER: DN 650 Lokalisering: VK2 Kumhøyde: - Se tegning nr 300 Rørledningsdimensjon: Ø400mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kun montering. Kum og deler leveres av byggherre. Gjelder Baio nedgravd kum. Se tegning nr 300 for utfyllende informasjon om hva som inngår i utførelsen. VK2 montert og omfylt Rund sum RS ARBEID I EKSISTERENDE KUM V1708 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

90 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum WR1.473 ELEKTRISK VARMEOVN TYPE: RØROVN, MED RIBBER REGULERING: TRINNBRYTER OG ELEKTRONISK TERMOSTAT KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: V1708 Nominell spenning:240v Effekt: 1200 W Dimensjoner: - Montasje: På vegg ihht leverandørens beskrivelse Andre krav: nei Antall stk WT LYSARMATUR MED LYSRØR LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I BEGGE ENDER ANTALL LYSKILDER: 2 BRUKSOMRÅDE: INDUSTRIBELYSNING KAPSLINGSGRAD: IP44 AVDEKNING TYPE: INGEN MATERIALE I AVDEKNING: ALUMINIUM OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING: BLANK REFLEKSJON TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/ LEDNING Lokalisering: V1708 Armaturens form: rektangulert Armaturens mål: - Lystekniske krav: - Montasje: i tak Andre krav: Nei Antall stk WL1.313 PUNKT ANVENDELSE: FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD: IP44 Her medtas opplegg for:- 2 lysarmaturer 1 varmovn 1 bryter 1 stikkontakt Antall stk 5 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

91 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum WF BRYTER/VENDER UTFØRELSE: INSTALLASJONSBRYTER BETJENING: VIPP NOMINELL STRØM: 16 A SYSTEMSPENNING: 230 VAC KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: Montert for lys inne i V1708 Montasje: på vegg Andre krav: Nei Antall stk WN JORDINGSMATRIELL FUNKSJON: JORDELEKTRODE UTFØRELSE: SOM SPYD MATERIALE: KOBBERKLEDD STÅL EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 10 mm² Lokalisering:V1708 Anvendelse: - Dimensjoner: - Montasje: - Andre krav: Nei Antall stk WD ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON TYPE: PREFABRIKKERT MONTASJEENHET: SKAP KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: I V1708 Anvendelse: Sikringsskap Utstyrsplassering: På vegg Montasje: Fast Andre krav: Nei Antall stk 1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

92 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum WF1.223 VERN TYPE VERN: SIKRINGSELEMENT KAPSLING: I SKAP KAPSLINGSGRAD: IP44 Lokalisering: V1708 Vernet installasjon/utstyr: Alle El-instalasjoner i ventilkammer Strøm: 16A Spenning: 230V Poltall: - Bryteevne: - Karakteristikk: - Montasje: - Andre krav: Nei Antall stk UF1.1199A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: Eksisterende plasstøpt kum NOMINELL DIAMETER: Firkantkum Lokalisering: V1708, eksisterende kum Kumhøyde: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag. Gjelder arbeid ved ombygging av armatur inne i ex kum i hht tegning. Oppdragsgiver besørger leveranse av rørdeler Se tegning nr. 300 for utfyllende informasjon om hva som inngår i utførelsen. Rund sum RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

93 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UF1.1199A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: Eksisterende plasstøpt kum NOMINELL DIAMETER: Firkantkum Lokalisering: V1708, eksisterende kum Kumhøyde: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag. Gjelder oppussing av kummen med maling av tak og vegger. Det skal benyttes 2 strøk hvit betongmaling. Type avklares med byggherre. Denne post kan utgå. Areal vegger: 42m2 Areal tak : 12m2 Rund sum RS UF6.721A STOLPER MED KUMANVISERE Lokalisering: Hele traseen Dimensjon: skiltstolpe Materiale: aluminium Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag. Posten omfatter levering og montering av skilt, stolper og fundament. c) Utførelse. Kumanvisrer skal monteres minst 2,5m over terreng. Anviserne plasseres etter avtale med driftskontoret i kommunen. Det skal benyttes skilt fra Kraftex AS eller tilsvarende type: Vannkum K-12 blå Brannkum K-12 rød Antall stk 2 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

94 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum KONTROLL KONTROLL Entreprenøren skal foreta prøvene etter de standarder som det er referert til i NS Ledninger som ikke står kravene etter denne NS skal utbedres for entreprenørens regning og ny prøve skal foretas også denne for entreprenørens regning. Under prøvene skal det føres protokoll som underskrives av begge parter. Før prøvene oppstartes skal byggherren varsles i god tid. Omfanget av all kontroll avklares med byggherre. Alle ledninger skal spyles før kontroll utføres, dette skal være inkludert i prisene UB8.121 TRYKKPRØVING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: Ny vannledning Dimensjon: Ø400, Ø200 og Ø160 Lengde ledning for angitt dimensjon: 565m,12m og 127m Prøvingsmetode: I hht. retningslinjer gitt i VAmiljøblad nr. 25 etter NS-EN 805/1, trykkprøving med vann. Andre krav: Nei Antall ledningsstrekk stk 3 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

95 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum MIDLERTIDIG VANNFORSYNING OG KLORERING MIDLERTIDIG VANNFORSYNING Denne posten skal dekke kostandene med provisorsike og midlertidige vann og avløpsløsnigner i den grad det blir nødvendig. Anbyder er ansvarlig for å varsle de berørte huseiere om eventuelle driftsmessige konsekvenser. I denne posten skal anbyder føre opp sine merkostnader for å opprettholde vannforsyning under anleggets gjennomføring. Posten gjøres opp etter antall leveranser arbeid inkludert. Rund sum RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

96 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum UB8.1531A DESINFISERING AV RØRLEDNING Lokalisering: Ny vannledning Type ledning: Vannlening Ø400 PE100 SDR9, Ø200 PE100 SDR9 og Ø160 PVC SDR21 Dimensjon (DN): Ø400, Ø200 og Ø160 Lengde ledning for angitt dimensjon: 565m, 12m og 127m Desinfeksjonsmetode: Utføres i henhold til NORVAR miljøblad nr. 39/99. Sterkklorert vannnoppløsning tilsettes ledningen gjennom åpning for brannventil eller serviceventil. Prosedyren er beskrevet i publikasjon C2. "Rengjøring av drikkevannsledninger og bassenger- spyling og desinfisering" pkt.7 utgitt av SIFF. Kloreringstid er 24 timer. Desinfeksjonsmiddel: Det skal benyttes 1 gram rent klor pr. 1000l oppløsning (tilsvarende ca 6,6l 15% Natriumhypokloritt pr l oppløsning). Vann med desinfeksjonsmiddel: Ikke relevant Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: 0,5 mg/l Andre krav: c) Utførelse. Personell fra vannverket skal være tilstede under desinfiseringen. Vannledningsnettet skal deles inn i hensiktsmessige delstrekk. Entrepenøren skal legge opp en plan for klorering av delstrekkene ut i fra framdrift på anlegget. Posten gjelder for hele det nye vannledningsnettet og skal inkludere alle kostnader for rengjøring og desinfisering inklusiv materiell. Rund sum RS Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

97 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 04 LEDNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum FORANKRING AV LEDNINGER FORANKRING AV LEDNINGER Lokalisering: Alle bend over 11 grader og T rør skal forankres mot forskyvning som følge av det innvendige vanntrykket. Dette gjelder for alle vannledninger. I fjellgrøft skal det støpes en betongkloss mot grøftesiden. Det henvises til typetegning VA 402 I løsmassegrøft skal betongklossen forankres mot grøfteside av urørte/faste masser. Betongklossens trykkareal skal være så stort at setninger i grøftesiden ikke skal forekomme. Åpningen mellom grøftesiden og betongkloss fylles opp med 4-22 mm knuste masser som komprimeres Bend skal ligge "løs" i forankringskloss, slik at de kan bevege seg i lengderetningen ved trykkstøt. Ved forankring i nærhet til kummer eller installasjoner må forankring utføres slik at ikke trykkbelastning overføres til installasjonen og dermed kan påføre skade. Antall nødvendige forankringer er antatt og vil bli justert UP1.111 FORANKRING AV RØRLEDNING I GRØFTER OG KUMMER DEL: RØRLEDNING I GRØFT METODE: PLASSTØPT STØTTEVEGG Lokalisering: Vannledning, omlegging ved VK3 Dimensjon: Ø160 PVC SDR21 Andre krav: Nei Antallet er antatt og justeres Ø110 PE100 22º stk Ø110 PE100 30º stk 2 Sum denne side: Sum Kapittel 04 LEDNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

98 P9594 Omlegging hovedvannledning Kvaløya Kapittel: 10 REGNINGSARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 10 REGNINGSARBEIDER 10.1 Regningsarbeider skal rekvireres av byggherren skriftelig før arbeidene oppstartes. Ved regningsarbeider skal oppgjør skje på grunnlag av de antall arbeidstimer og de materialkvanta som er medgått til hvert arbeidsstykke, og de lønninger, sosiale utgifter og netto materialkostnader, og de øvrige utgifter som er nevnt nedenfor. Medgåtte materialer belastes etter selvkostende på anlegget ARBEIDSLØNN Fagarbeider time 20, Hjelpearbeider time 20, MASKINER Minigraver Type:... time 10, Gravemaskin Type:... time 10, Lastebil Type:... time 10, Dumper Type:... time 10,00 Sum denne side: Sum Kapittel 10 REGNINGSARBEIDER: P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

99 Prosjekt: Hovedvannledning Kvaløysletta Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 TEKNISKE BESTEMMELSER KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER FORBEREDENDE ARBEIDER OG ULEMPER GRØFTEARBEIDER GRAVE- OG SPRENGNINGSARBEIDER TRANSPORT AV MASSER ETTERARBEIDER LEDNINGSARBEIDER LEVERING OG LEGGING AV LEDNING KUMMER OG TILBEHØR KONTROLL MIDLERTIDIG VANNFORSYNING OG KLORERING FORANKRING AV LEDNINGER REGNINGSARBEIDER ARBEIDSLØNN MASKINER P:\241\ Kvaløysletta hovedvannledning\06 Beskrivelser\P9594 Hovedvannledning Kvaløysletta.ga1

100 Måleregler for grøftearbeider. Grøfter Uttak og utlegging. Grøfter skal gjøres opp etter lm. Gravedybden regnes fra overkant terreng, eventuelt fra nytt terreng etter at matjorden er fjernet, og ned til bunn grøft, hvilket vil si underkant av ledningsfundamentet. Hvor grøften blir liggende i ny veg eller fortau, regnes gravedybden fra traubunn eventuelt utskiftingsdybden ved masseutskifting og ned til bunn grøft. Når veien ligger i fylling regnes grøftedybden fra opprinnelig terreng hvis masseutskifting/ fjerning av matjord ikke er foretatt. Er det foretatt masseutskifting/avtaking av matjord regnes grøftedybden fra nytt terreng. Oppgjør for graving/sprenging av grøfter i h.h.t. NS 3420 omfatter følgende arbeider: - graving - sprengning - opplasting eller opplegging av masser - tilbakefylling (fundament, omfylling og gjenfylling) av uavstivet grøft. MERKNAD Tilleggsmengder på grunn av hylle ved overgang mellom løsmasser og berg er medregnet i det komplette arbeidet. Dette består av følgende delprodukter/ytelser: Avtaking av vekstjord, graving av grøft, rensk av bergoverflaten før sprengning, sikkerhetstiltak ved sprengning, sprengning av grøft, komplett vannhåndtering og utlegging/tilbakefylling i grøft. Bunnforsterkning med eventuelt bruk av fibertekstiler er medtatt som egne poster. Grøftedybden regnes til nærmeste 0,5 m i h.h.t. grøfteskjema. Avrunding skjer slik at målt grøftedybde på f.eks. 2,7 m oppgjøres i 2,5 m i grøftetabellen. Som eksempel nevnes en grøft med 0,6 m løsmasser og 1,7 m fjell vil bli oppgjort etter en totaldybde på 2,5 m med 0,5 m løsmasser og 2,0 m fjell. Der fjellprofilet blir liggende i de øverste 0,5 m av den totale grøftedybden, regnes grøften som fjellgrøft. Ligger fjellprofilet under de øverste 0,5 m av den totale grøftedybden, regnes grøften som kombinertgrøft. Tilbudspriser gitt i massefortegnelsen skal stemme overens med prisene i grøfteskjemaet. Dersom det er uoverensstemmelser skal laveste pris benyttes. Det gjøres opp etter målte grøfteprofiler. Før sprengning i kombinerte grøfter startes opp, skal oppmåling av fjellprofilet være utført i samarbeid med byggherrens representant. Eventuell avvik fra antatt fordeling betinger ikke endringer av tilbudets enhetspriser.

101 Grøfteskjema for grøfter uttak og utlegging i h.h. til NS 3420 kapittel FV3 For bunnbredde = 0,8 m Gjelder for grøfter med teoretisk bunnbredde fra 0,6 m til og med 1,0 m. Enhetspriser for grøfter, eksklusiv merverdiavgift. Prisen skal stemme overens med prisene i massefortegnelsen. Ved uoverensstemmelser gjelder laveste pris. DYBDE FJELL I METER 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 0 0,5 DYBDE JORD I METER 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

102 Grøfteskjema for grøfter uttak og utlegging i h.h. til NS 3420 kapitel FV3 For bunnbredde = 1,2 m Gjelder for grøfter med teoretisk bunnbredde fra 1,0 m til og med 1,4 m. Enhetspriser for grøfter, eksklusiv merverdiavgift. Prisen skal stemme overens med prisene i massefortegnelsen. Ved uoverensstemmelser gjelder laveste pris. DYBDE FJELL I METER 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 0 0,5 DYBDE JORD I METER 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5