Finnmark Fylkeskommune

Transkript

1 KIRKENES VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISE 2014 Varmepumpe med brønnpark Totalentreprise JO AP Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver Finnmark Fylkeskommune Sak Konvertering til varmepumpedrift ved Kirkenes Videregående skole Oppdragsnummer Dokumentnummer Revisjon Side 1

2 Innholdsfortegnelse 1 TILBUDSINNBYDELSE Orientering Kontakter og avklaring i tilbudsperioden Entrepriseform Konkurransegrunnlaget Tilbudsbefaring Innlevering av tilbud Tilbudsfrist Tilbudsåpning Vedståelsesfrist Avlysning av tilbudskonkurranse m.m TILBUDET Tilbudets innhold TILBUDSBESTEMMELSER Felles bestemmelser Anskaffelse Byggetid Prisstigning Rigg og drift Byggemøter Prosjektering Ren byggeprosess Organisering av HMS-arbeidet Garanti/sikkerhetsstillelse Forbehold Lokaleforhold Tilbudets priser Alternative tilbud Krav til arbeidsmiljø, vilkår og sikkerhet Overtakelser Rapporter Konsekvenser av mangler... Norconsult AS Side 2

3 3.19 Valg av tilbud Prosjektering/funksjonsansvar KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser Avtaledokument Regningsarbeider Fakturering Møter Framdrift Dokumentrekkefølge... 5 VEDLEGG... NS 8405:2008 tillegg og endringer... Norconsult AS Side 3

4 1 TILBUDSINNBYDELSE 1.1 Orientering Finnmark Fylkeskommune står som eier og driver av Kirkenes Videregående skole på Hesseng. Bygget er på totalt ca m 2 og skal ombygges til varmepumpedrift med energibrønner. Som en del av denne entreprisen skal det foretas komplett tilpassing av løsning i fyrrom, fremføring til energibrønner samt etablering av energibrønner. Bygget er utstyrt med ett 80/60 anlegg basert på radiatorer. 1.2 Kontakter og avklaring i tilbudsperioden Byggherre: Finnmark Fylkeskommune Henry Karlsens plass 1, 9800 Vadsø e-post: steinar.hansen@ffk.no Rådgiver: Norconsult AS v/jarle Olsen Postboks Kirkenes e-post: jarle.olsen@norconsult.com Mobil Bruker, drift: Telefon: E-post: jan.kare.monsen@ffk.no Ledende vaktmester Jan Kåre Monsen 1.3 Entrepriseform Arbeidet skal utføres som totalentreprise for konvertering av eksisterende varmeanlegg til bruk av varmepumpe. Dette medfører at prosjektering, søknad til offentlige myndigheter og nødvendig dokumentasjon skal inngå. Norconsult AS Side 4

5 Tilbudet avgis etter reglene i NS 8405:2008, Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser. Se vedlegg for justering av NS Arbeidet skal utføres i henhold til denne beskrivelsen, og danner med dette grunnlag for prising av prosjektet. All nødvendige prosjektering, samordning og koordinering mot alle parter i prosjektet skal medtas. Byggherre vil ikke utarbeide ytterligere dokumenter. All prosjektering er entreprenørens ansvar og skal prises inn i tilbudet 1.4 Konkurransegrunnlaget Anskaffelsen omfattes av Lov- og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransegrunnlaget består av denne beskrivelsen med vedlegg og utlysnings teksten i Doffin. 1.5 Tilbudsbefaring Formålet med befaringen er å gi tilbyderne innsyn i rammebetingelser for kontrakts arbeidene som ikke lett lar seg beskrive. Det vil bli ført referat fra befaringen som angir tidspunkt for befaring, hvem som var til stede og hva som ble befart. Dersom det blir stilt spørsmål til konkurransegrunnlaget under befaringen, vil spørsmål og svar inntas i referatet. Referatet vil bli distribuert til samtlige registrerte tilbydere. Referatet er en del av konkurransegrunnlaget. Tilbydere skal delta på befaringen. Dersom en tilbyder har unnlatt å delta på befaringen, vil oppdragsgiver legge til grunn at tilbyderen har samme kunnskap om rammebetingelsene for kontrakts arbeidene som de tilbydere som deltok på befaringen. Tilbudsbefaring holdes: kl Oppmøte ved hovedinngang ved Kirkenes videregående skole, Hesseng. Påmelding til anbudsbefaring gjøres på e-post til jarle.olsen@norconsult.com innen Innlevering av tilbud Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt eller pakke, merket: Tilbud varmepumpe Kirkenes VGSK Tilbudet skal sendes/innleveres til: Norconsult AS, Storgata 5, 9900 Kirkenes 1.7 Tilbudsfrist Tilbudsfristen er satt til fredag kl Tilbudet leveres innbundet i ett eksemplar med nødvendige bilag. NB! Tilbud levert elektronisk eller på telefaks godkjennes ikke. Tilbud er å anse som rett-tidig levert dersom det er mottatt innen tilbudsfristens utløp. Siste frist for spørsmål settes til 5 virkedager før anbudsfristens utløp Norconsult AS Side 5

6 1.8 Tilbudsåpning Tilbudsåpning foretas fredag kl Tilbudsåpningen er lukket. 1.9 Vedståelsesfrist Vedståelsesfrist: 90 dager fra tilbudsfristens utløp Avlysning av tilbudskonkurranse m.m. Byggherren forbeholder seg retten til å avlyse anbudskonkurransen dersom prosjektet ikke lar seg realisere innenfor budsjetterte kostnadsrammer. Innleverte tilbud vil ikke returneres. Kostnader i anledning anbudskonkurransen dekkes ev den enkelte tilbyder. 2. TILBUDET 2.1 Tilbudets innhold Tilbudet skal inneholde følgende dokumenter: - Signert tilbudsbrev - Skatteattester, skatt og MVA - HMS egenerklæring - Firmaattest - Regnskap 3.siste årene - Referanser fra minst 3 tilsvarende prosjekter 3. TILBUDSBESTEMMELSER 3.1 Felles bestemmelser Totalentreprenøren skal prosjektere og utføre arbeidet i henhold til vedlagte tegninger og denne beskrivelse med vedlegg, gjeldende norsk standarder for alle enkeltarbeider, NBI -byggdetaljer, plan- og bygningsloven samt gjeldende lover og forskrifter som berører dette prosjekt, og etter vanlig praksis for de respektive arbeider. Dersom tilbyderen har behov for flere tegninger for tilbudsberegningen, må han skaffe seg dette for egen regning. Dette gjelder også for gjennomføringen av prosjektet. Ved innsendelse av tilbudet må det klart framgå hvilke produkter som leveres og monteres i tilknytning for dette prosjekt, dersom de fraviker det som er beskrevet. Dersom tilbyder har uteglemt noe ved beregningen, vil det ikke bli innrømmet tillegg. Norconsult AS Side 6

7 3.2 Anskaffelse Anskaffelsen omfattes av Lov- og forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelsen foregår som lukket tilbudskonkurranse. Tilbudene prises i vedlagte tilbudsskjema, og sendes byggherren sammen med signert og datert tilbudsbrev, og øvrig forespurt dokumentasjon. 3.3 Byggetid Entreprenøren skal utarbeide framdriftsplan for alle arbeider som fremlegges straks kontrakt er inngått. I fremdriftsplanen skal det vektlegges å prioritere ombygging av varmeanlegget, slik at det kan driftes for fullt med spisslastkjelene mens varmepumpeinstallasjonen pågår. Byggeperioden vil være fra til En måned etter igangkjøringen av varmepumpen finner den formelle overtakelsen sted. 3.4 Prisstigning Ingen prisstigning. Skal være inkludert i tilbudet. 3.5 Rigg og drift Entreprenøren skal ivareta alle sider av rigg og drift for samtlige arbeider i denne entreprisen. Byggherre vil ha tilgang til vann og strøm i eksisterende bygg. Arbeid og utstyr for selve påkobling til disse skal også medtas av entreprenøren Det vil i byggeperioden være personer som jobber på bygget. Adkomst og parkering for disse må være mulig i anleggsperioden. Skilting, orientering, plan etc må forløpende tilpasses brukers behov. Avsperring og sikring av farlige områder skal inkluderes i tilbudet. Toalettfasiliteter vil være tilgjengelig på skolen mot bruk av rent fottøy. 3.6 Byggemøter Avholdes etter nærmere avtale og behov. 3.7 Prosjektering Totalentreprenøren skal utarbeide nødvendig beskrivelse, beregninger og tegninger. Disse skal leveres byggherrens representanter i 3 eksemplarer. Det samme gjelder tegninger ved overtagelsen ( som bygget tegninger ). All prosjektering er entreprenørens ansvar og skal medtas i prisen. Tegninger skal leveres i elektronisk format. Når brønner er dimensjonert og plassert sendes en tegning på dette til byggherres godkjenning før arbeidene starter. 3.8 Ren byggeprosess For de innvendige arbeider gjelder Byggdetaljene Ren, tørr og ryddig byggeprosess og Renhold i byggeperioden NB! DET ER FORBUDT Å RØYKE INNE I BYGGET!! Utvendig skal rydding foregå fortløpende Norconsult AS Side 7

8 3.9 Organisering av HMS-arbeidet Entreprenøren skal i samråd med byggherre og bruker utarbeidet egen HMS-plan, kalt PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ, før arbeidene starter. Alle entreprenører inkl. underentreprenører må etterfølge 3.10 Garanti/sikkerhetsstillelse Tilbyderen skal senest ved kontrakts drøftinger stille bindende forhåndstilsagn om bankgaranti for riktig oppfyllelse av kontrakt. Ingen faktura utbetales før dette er forevist byggherre Forbehold Forbehold som tilbyderne ønsker å ta, skal pris settes, så langt det er mulig. Alle forbehold skal for å være gyldig, være tatt med i tilbudsbrevet. Forbehold fra tilbyderen vil bli lagt vekt på ved vurdering av «beste tilbud». Dersom forbeholde er av en art som er vanskelig for byggherre å vurdere priskonsekvensen av uten kontakt med entreprenøren vil anbudet bli forkastet Lokaleforhold Det forutsettes at tilbyder har kunnskap om forhold av betydning for byggesaken som kan skaffes ved besøk på byggeplassen. Eventuelle tilleggskrav fordi dette ikke er gjort, vil bli avvist. Tilbyder må også skaffe seg opplysninger om lokale forhold av betydning for sitt arbeid som f eks. område plass for oppstilling og tilkomst, tilgang på strøm, vann, telefon m.m. Entreprenøren plikter å ta hensyn til omliggende vegetasjon, trafikk og bebyggelse spesielt med hensyn på andre trafikanter i område. Eventuell transport som berører naboeiendom skal avtales på forhånd og berørte arealer skal i stand settes omgående etter eventuell beskadigelse Tilbudets priser Alle priser skal oppgis i tilbudet, og sendes sammen med tilbudsskjema. I prisen inngår alle leveranser og arbeider, og skal således forstås som komplett leveranse Alternative tilbud Alternativ tilbud og løsninger godkjennes ikke Krav til arbeidsmiljø, vilkår og sikkerhet Tilbyder skal ved tilbudsberegning ta hensyn til de krav som til enhver tid er i h.h.t. norsk rett stilles til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Alle kostnader forbundet med dette arbeid skal tas med i tilbudet. Det vil bli stilt krav til utarbeidelse av HMS-plan, liste for internkontroll og framdriftsplan for dette arbeid. Norconsult AS Side 8

9 3.16 Overtakelser Overtakelsen finner sted når alle arbeider/entrepriser er ferdigstilt for anlegget og prøvedriftsperioden er avviklet. Alle anlegg skal ved overtakelse være testet ut og funnet i orden slik at ønsket funksjon er oppnådd. Det aksepteres ikke at noen funksjoner mangler før prøvedriftsperioden starter. Tidspunkt for prøvedriftene starter oktober/november når varmepumpe idriftsettes. Byggherre vil holde tilbake 10 % av innestående beløp og frigi garanti først etter dette tidspunktet. Etter prøvedriftsperioden vil disse bli utbetalt. Garantien for disse systemene starter å løpe etter prøveperiodens utløp. Overtakelsen forutsetter at anlegget fungerer som forutsatt og uten driftsforstyrrelser. Kostnader for prøvetiden prises i tilbudet. Prøvedriftsperioden starter først når alle feil og mangler er utbedret og godkjent av byggherre Rapporter Før endelig overlevering skal alle utprøvinger, innreguleringer og justeringer være utført. Alt av rapporter skal foreligge og anleggene skal være merket og rengjort Konsekvenser av mangler Manglende overholdelse av ovennevnte og manglende overlevering av drifts- og vedlikeholds instrukser innen de satte frister hjemler til nekting av overtakelse og døgnmulkt, jfr. NS I forbindelse med kontraktsforhandlinger vil det bli satt del frister i.h.h.t. ovennevnte og disse vil bli belagt med døgnmulkter Valg av tilbud Tiltakshaver forbeholder seg retten til å velge hvilket som helst av tilbudene eller forkaste samtlige. Tilbud kan ikke anses som akseptert før tilbyder har mottatt formell kontrakt eller signert bestillingsbrev fra tiltakshaver eller hans representant. Tildelingskriteriene er vektet som følgende: 1. Pris vekter 100 %. (gjelder alle poster i tilbudsskjema) Tilbud med forbehold vil kun bli vurdert dersom forbeholdes økonomiske konsekvens er klart og entydig synliggjort for byggherre. NB! For at tilbudet skal godkjennes MÅ det være lagt ved tilbudet en beskrivelse av minst 3 stk referanser fra tilsvarende prosjekt. Med tilsvarende menes minst 50 % av installert varmepumpeeffekt samt erfaring tilsvarende prosjekteringsansvar. Mangler denne dokumentasjon vil tilbudet bli forkastet uten nærmere vurdering. Norconsult AS Side 9

10 3.20 Prosjektering/funksjonsansvar Leveransen skal være i henhold til vedlagt kravspesifikasjon (vedlegg 1) og vedlagt systemskjema (vedlegg 2). Løsningsmetoden, utstyr, prosjekteringen og utførelse er overlatt til leverandøren. De kravene som IKKE er tilfredsstilt i tilbudet i forhold til kravspesifikasjonen SKAL være synliggjort i tilbudsbrevet. Ellers er tilbudet å betrakte som inkludert alle kravene i denne forespørselen. 4. KONTRAKTSBESTEMMELSER 4.1 Kontraktsbestemmelser Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 med justeringer bakerst i denne beskrivelsen. 4.2 Avtaledokument 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider 8405 B Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse 8405 B benyttes som formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Byggherren stiller ikke sikkerhet 4.4 Regningsarbeider Endrings- og tilleggsarbeider skal kun bestilles dersom det foreligger skriftlig bekreftelse. Enten fra byggherre eller fra byggleder. Bekreftelse på godkjennes som bestilling. Tilleggsarbeider skal faktureres for seg. Hver faktura skal kun omfatte en tilleggs bestilling. Det skal ikke trekkes for innestående beløp på fakturaene. Tilleggs faktura merkes tillegg 1, tillegg 2, osv. 4.5 Fakturering Fakturaer stiles til tiltakshaver gjennom byggeleder med vedlagt 1 stk. kopi. Byggeleder kontrollerer og eventuelt attesterer fakturaen på egen blankett som sendes tiltakshaver. I en totalentreprise bør faktureringen skje i h.h.t til fremdriftsplanen. For tilleggsarbeid skal det foreligge skriftlig rekvisisjon fra byggleder. Forfall 30 dager. Ingen faktura blir utbetalt før garanti og kopi av forsikringer foreligger i henhold til avtalen. 4.6 Møter Det legges opp til 3 byggemøter i byggeperioden samt 1 ved oppstart av varmepumpen (idriftsettelse). Norconsult AS Side 10

11 4.7 Framdrift Følgende framdrift legges til grunne for dette prosjektet: Kontraktsinngåelse: Uke Ferdig montert/installert spisslast: Ferdig testkjøring varmepumpe: Prøvedrift: 3 mnd Overtakelse: Etter endt prøvedrift Arbeidene utføres innenfor de tidsrammer som angitt i tidsplan. Evt. merknader til framdrift oppgis på eget tilbudsbrev. Detaljert framdriftsplan utarbeides av totalentreprenør i samråd med byggherre etter at kontrakt er inngått. 4.8 Dokumentrekkefølge For en kontrakt vil følgende dokumentrekkefølge gjelde: 1. Tilbudsforespørselen med vedlegg 2. Norsk Standard NS Tilbudsbrev fra entreprenøren 4. Eventuelle spesifikasjonsvedlegg fra entreprenøren 5 VEDLEGG 1. Kravspesifikasjon 2. Systemskjema V100 (Legges ut på Doffin onsdag ) 3. Prisskjema 4. Dellastskjema Norconsult AS Side 11

12 NS 8405:2008 tillegg og endringer NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, andre utgave av oktober 2008 skal gjelde med de tillegg og endringer som er angitt nedenfor. I tilfelle uoverensstemmelse mellom de nevnte tillegg/endringer og NS 8405, gjelder tilleggene/endringene foran NS De enkelte punkter er nummerert med referanse til aktuell bestemmelse i NS Punkt 8 Varsler og krav - tillegg Som nytt fjerde ledd gjelder: Tredje ledd gjelder ikke for krav som for første gang fremsettes i sluttoppgjøret. Punkt 10.1 Forsikring - tillegg Som nytt annet ledd gjelder: Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. Punkt 10.3 Kontroll erstatning og tillegg Punkt 10.3 første ledd første setning erstattes av: Entreprenøren skal senest 14 dager etter kontraktsinngåelse fremlegge attester for hver tegnet forsikring for byggherrens kontroll. Som nytt tredje ledd gjelder: Byggherren plikter ikke å betale avdrag før slik dokumentasjon er fremlagt. Punkt 11.2 Kontrakts stridig utførelse og skader på kontrakts arbeidet i byggetiden - tillegg Som nytt annet ledd gjelder: Byggherren kan sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring. Dersom fristen oversittes, gjelder punkt 36.3 tilsvarende. Punkt 12.6 Bruk av stillaser og heiser - tillegg Som nytt fjerde ledd gjelder:godtgjørelse for bruk av betjente heiser og kraner beregnes på følgende måte: Maskinleie for heis/kran skal være inkludert i postene for rigg og drift av byggeplass og betales ikke ved andre entreprenørers bruk eller ved regningsarbeider bestilt av byggherre. Det betales timepris for heis/kranfører etter timepriser oppgitt i mengde og prislisten og da kun for den tid heis/kranfører er fullt opptatt med arbeid for andre entreprenører eller et regningsarbeide. Betaling for kortvarig assistanse, enkelthiv etc. skal være inkludert i postene for rigg og drift. Punkt 13.1 Entreprenørens prosjektering - tillegg Som nytt femte ledd gjelder: Entreprenøren skal levere komplette tegninger og beregninger til byggherren i så god tid at entreprenøren har tid til å gjøre de rettinger/endringer som byggherren måtte forlange. Entreprenøren må regne med at byggherren vil benytte 3 uker på sin gjennomgang av entreprenørens prosjektering. Norconsult AS Side 12

13 Punkt 15.1 Bruk av underentreprenører, generelt - tillegg Som nytt fjerde og femte ledd gjelder: Byggherren skal ha en ubetinget rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere hvis entreprenøren vesentlig misligholder sin kontrakt med byggherren eller sine kontrakter med de ovennevnte, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs. Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse rettigheter i kontraktene med egne underentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere. Punkt 16.1 Tiltransport til underentreprise - tillegg Som nytt syvende ledd gjelder: Kontraktssum etter tiltransport regnes som opprinnelig kontraktssum + tiltransporterte kontrakter + påslag for disse. Punkt 19.2 Prosjektering - tillegg Som nytt tredje ledd gjelder: Anbudstegninger skal ikke av entreprenøren benyttes som arbeidstegninger. Verkstedtegninger og produksjonstegninger av prefabrikkerte bygningselementer leveres ikke av byggherren med mindre annet er spesielt avtalt. Entreprenøren aksepterer at en del armering må tilpasses på stedet og at en del jern ikke kan målsettes i bøyelistene eller vises på tegninger. Punkt 19.3 Fysisk arbeidsunderlag og grunnforhold - tillegg Som nytt tredje, fjerde og femte ledd gjelder: Entreprenøren skal før anbudet/tilbudet innleveres ha besiktiget arbeidsstedet og gjort seg kjent med og tatt i betraktning alle forhold som kan få innflytelse på arbeidene og prisene. Entreprenøren skal i tillegg til de tolkninger som fremkommer i rapporter vedrørende geotekniske og ingeniørgeologiske forhold foreta egne vurderinger i forbindelse med planlegging og prising av arbeidene. Feilbedømninger eller unnlatelse på ovenstående punkter berettiger ikke entreprenøren til verken ekstra betaling, forandring av kontraktens priser, forlengelse av tidsfrister, eller andre innrømmelser. Punkt 19.6 Offentlige tillatelser - tillegg Som nytt annet ledd gjelder: Entreprenøren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige forskrifter krever av han for utførelse av kontrakts arbeidet, for oppføring av temporære konstruksjoner, lagring og bruk av spesielle materialer etc., med mindre byggherren i kontrakten uttrykkelig har påtatt seg dette ansvaret. Punkt 20.1 Avtalt tid for byggherrens medvirkning - tillegg Som nytt annet, tredje og fjerde ledd gjelder: Byggherren og entreprenøren skal i fellesskap, og innenfor rammen av det oppsatte fremdriftsprogram, utarbeide et detaljert leveringsprogram for byggherrens leveranser og annen medvirkning, herunder tegninger og dokumenter. Dersom ikke annet er avtalt, kan entreprenøren ikke kreve tidligere levering enn det som anses nødvendig og rimelig, normalt ikke tidligere enn 14 dager før utførelsen av arbeidsoperasjonen. Mindre kompletteringer av underlaget må påregnes helt frem til utførelsestidspunktet. Norconsult AS Side 13

14 Når entreprenøren skal fremskaffe underlag for tegninger, skal dette sendes byggherren i god tid før tegningene skal leveres. For leveranser av utstyr som skal innbygges i konstruksjonene skal byggherren og entreprenøren i fellesskap utarbeide et detaljert leveringsprogram. Punkt 22.1 Retten til å pålegge endringer - erstatning Til erstatning av tredje ledd annen setning gjelder: Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til kontraktssummen. Punkt 24.1 Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold - tillegg Som nytt annet og tredje ledd gjelder: Entreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette en økning av kontraktssum på 10 % uten at han har krav på slik fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun volumet ut over 10 % økning av kontraktssum som gir grunnlag for fristforlengelse. Dersom bruk av ekvivalenttidsregnskap er gjort gjeldende for bergarbeider, reguleres kontraktens tidsfrister for slike arbeider iht. disse reglene. Andre arbeider reguleres da iht. ovennevnte ledd dersom de blir tidskritiske, men uten å ta hensyn til verdien av de økte bergarbeidene ved beregning av økning av kontraktssum. Punkt 24.5 Beregning av fristforlengelse - tillegg Som nytt annet ledd gjelder: Ved beregning av fristforlengelse skal det foretas full reduksjon i tid for eventuelle arbeider som ikke er kommet til utførelse. Punkt 25.3 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering tillegg og erstatning Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 punkt 25.3 andre ledd bokstav a og fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. I stedet for dette gjelder følgende standardiserte bestemmelser for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging: Punkt 26.1 Utførelsesplikt ved uenighet - erstatning Tredje ledd erstattes av: Entreprenøren kan ikke kreve at byggherren stiller sikkerhet som vilkår for at arbeidene skal utføres. Punkt 38.1 Avbestilling erstatning og tillegg Tredje ledd utgår og erstattes av: Som avbestilling regnes kun bortfall av hele definerte bygge/anleggsobjekter og kun dersom kontraktssummen i slike tilfeller med tillegg og fradrag reduseres med mer enn 15 %. Dersom kontraktssummen reduseres med mer enn 15 % som følge av avbestillinger som nevnt, skal kun den del som overskyter 15 % regnes som delvis avbestilling. Avbestillinger som ikke omfattes av de foregående setninger i dette ledd reguleres etter bestemmelsene om endringer. Tillegg til fjerde ledd: Som økonomisk tap regnes kun de dokumenterbare utlegg entreprenøren har hatt. Tapt fortjeneste regnes ikke som økonomisk tap. Reduksjon i mengdeposter (oppmålte mengder) gir ikke grunnlag for å hevde avbestilling uansett størrelse på reduksjonen. Enkeltposter kan settes til null uten at dette anses som en avbestilling. Norconsult AS Side 14