Kvam Herad Avløpsoverføring Norheimsund sentrum TILBUDSGRUNNLAG

Transkript

1 Kvam Herad Avløpsoverføring Norheimsund sentrum TILBUDSGRUNNLAG Oppdragsnummer: Tilbud dato: Prosjektansvarlig hos Kvam Herad: Prosjektansvarlig hos COWI AS: Saksbehandler i COWI AS: Kontrollør hos COWI AS: Nils Eivind Stranden Hogne Høysæter Olav Solheim Tom A. Karlsen (sjø), Eugen Sanev (land)

2 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 01 TILBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon TILBUDS OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 1: ANBUDSINNBYDELSE Tiltakshaver og rådgivere Tiltakshaver er : Kvam Herad v/nils Eivind Stranden tlf Grovagjelet 16 mob Norheimsund epost: nilstr@kvam.kommune.no Rådgivere er: COWI AS tlf v/hogne Høysæter mob Sandvenvegen Norheimsund epost: hhoy@cowi.no v/olav Solheim mob Jens Wilhelmsensvei Kråkerøy epost: olso@cowi.no

3 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 01 TILBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Orientering Prosjektets art og omfang: Kvam Herad skal legge ny avløpspumpeledning fra vestsiden av Norheimsund til eksisterende anlegg på øst/nordsiden. Anbudet omfatter både arbeid på land og i sjø, samt noe vegarbeid. Sjødelen av anbudet omfatter legging av en avløpspumpeledning og overløpsledninger i sjøen. Overløpsledningene bygges som "skråkummer", dvs. stor dimensjon nærmest land og mindre i sjøen. Arbeidene inkluderer også tilkoplinger, graving av grøft i vann og på land, mm. Rørenes dimensjon og lengde: Ø180 mm PE100 SDR 11, lengde= 400 m, pumpeledning. Ø315mm PE100 SDR 17, lengde= 37 m, overløpsledning/skråkum på vestsiden. Ø180mm PE100 SDR 17, lengde= 28 m, overløpsledning på vestsiden. Ø600m PE100 SDR 17, lengde= 40 m, overløpsledning/skråkum på østsiden. Ø355mm PE100 SDR 17, lengde= 95 m, overløpsledning på østsiden. Se for øvrig lengdeprofil. Landdelen av anbudet omfatter 3 VA@traseer, 2 på vestsiden og 1 på øst/nordsiden. På vestsiden skal det også monteres pumpestasjon for spillvann. Pumpestasjonen blir levert til anlegget direkte fra pumpeleverandør. Arbeidene inkluderer graving av grøfter, legging av ledninger og tilkoplinger til eksisterende anlegg. Samlet grøftelengde for de 3 traseene er om lag 320 m. Vegdelen av anbudet omfatter opparbeiding av 50 m veg med fortau fra eksisterende avkjøring fra Fv. 49 og ned til ny innkjøring til Thon hotel Sandven. Som del av dette arbeidet skal eksisterende fotgjengerovergang flyttes ca. 20 m Tidspunkt for igangsettelse og ferdigstillelse oppstart: Anlegget kan startes 14. januar 2013 Siste ferdigstillelsesdato: 14. juni 2013

4 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 01 TILBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Spesielle forhold ved byggeplass/entreprise, forutsetninger fra tiltakshaver Før bestemmelse om utførelse av anleggene tar byggherren forbehold om politisk godkjenning av kostnad for anlegget. Byggherren tar også forbehold om nødvendige tillatelser fra grunneiere og myndigheter. Tilbaketrekking av alle tilbud gir ikke entreprenør rett til erstatning. I tilbudet er medtatt en del alternative poster som skal prises og komme til utførelse dersom det viser seg nødvendig. Dersom disse alternative postene helt eller delvis tas ut av tilbudet, har entreprenøren ikke rett til erstatning. For øvrig er alle mengder i postene regulerbare. Det åpnes for at tilbyder kan gi alternative løsninger i TILLEGG til tilbudets poster/løsninger. Det skal fremgå helt klart av tilbudet hvordan disse alternative løsningene erstatter tilbudets poster, samt kostnader med disse. Det settes imidlertid krav til at alternative løsninger ivaretar formål og funksjoner i anbudet, minst like godt som beskrevne løsninger. Dette vil bli vurdert av tiltakshaver og kan ikke overprøves. Vannstanden i sjøen, snø, is, bølger og værforhold er varierende, men dette er tiltakshaver uvedkommende. Entreprenøren må selv legge inn eventuelle ulemper i denne forbindelse i sine tilbudspriser Kontraktsstandard Kunngjøring For dette arbeidet gjelder Norsk Bygge@ og anleggskontrakt, NS 8405, siste utgave. Det henvises til kunngjøring i DOFFIN@databasen ( Dokumentasjon på digitalt format Språk Entreprenøren kan få oversendt beskrivelse og tegninger på digitalt format, som PDF filer. Beskrivelsen leveres også ut på G@prog Linker og NS3459@format. Tilbudet skal innleveres av entreprenøren i utfylt stand i papirformat innen tilbudsfristen. Tilbudet skal i tillegg leveres elektronisk på PDFformat og evt. i Gprog linker versjon. Prosjektets hovedspråk er norsk. Tilbudet skal leveres på norsk. Evt. vedlegg av teknisk art kan aksepteres på engelsk. Både avklarende møte og kontrakt gjennomføres på norsk.

5 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 01 TILBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Arbeidssted Tilbudsfrist Arbeidsplassens adresse: Norheimsund, Kvam Herad. Tilbudsbefaring vil finne sted: Torsdag 8. november kl Møtested: Rådhuset, Norheimsund Det forutsettes påmelding til anbudsbefaringen. Påmelding til Nils Eivind Stranden, Kvam Herad. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet. Tilbudskonvolutten skal være merket: "Kvam Herad Avløpsoverføring Norheimsund sentrum" Tilbudet skal være innlevert i lukket konvolutt til: Kvam herad Grovagjelet Norheimsund innen: Fredag 30. november kl Tilbudsåpningen foretas : Umiddelbart etter fristen Tilbudsgrunnlag Tilbudsgrunnlaget framgår av hele dette dokumentet med tegninger og vedlegg og er utsendt fra følgende kontor : Cowi AS, avd. Norheimsund v/hogne Høysæter

6 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 01 TILBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Tilbudsbestemmelser Som anbudsbestemmelser vises til Lov om offentlige anskaffelser nr 69 av 16@07@1999 med tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften) nr 402 av 04@07@ Se lov på internett: Se forskrift på internett: Prosedyren for anskaffelsen er åpen anbudskonkuranse. Før kontrakt kan inngås med entreprenør om utførelse av arbeidene, tar Kvam herad forbehold om godkjenning av kostnad for arbeidene, samt forbehold om nødvendige tillatelser fra myndigheter og grunneiere. Eventuell tilbaketrekking av alle anbud gir ikke entreprenør rett til erstatning.

7 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 01 TILBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Kvalifikasjonskrav/dokumentasjon Oppdragsgiver stiller kvalifikasjonskrav iht. Forskrift for offentlige anskaffelser for deltagelse i konkurransen: Firmaattest/skatteattest for innbetalte skatter og avgifter ikke eldre enn 6. måneder ved tilbudsfrist skal vedlegges tilbudet. Vedlagte SHA@planer skal tilfredsstilles og HMS@egenerklæring skal utfylles av tilbyder. Tilbyder skal dokumentere at han har tilstrekkelig kompetanse og erfaring mht å oppnå lokal godkjenning i forespurt tiltaksklasse 3 iht Plan og bygningslovens regelverk for forespurte arbeider. Alle arbeider og rutiner skal i sin helhet følge denne loven. Entreprenøren skal legge ved firmaets referanseliste som dokumenterer utførelse av tilsvarende arbeider. Listen skal angi relevante/viktige oppdrag de siste årene, listet opp med kundenavn, kontaktperson, telefonnummer og oppdragets art, omfang og verdi. Referansene vil bli vurdert av tiltakshaver og dersom tiltakshaver finner at firma ikke har tilstrekkelig relevant erfaring fra tilsvarende arbeider vil firmaet ikke kvalifisere seg til arbeidene. Kravene til ferdigstillelse av anlegget skal imøtekommes (post ) Dykkere skal inneha godkjent sertifikat for dykkingen, inkl. legeattest. Ansvarlig sveiser av PE100@ledning skal inneha gyldig sveisesertifikat Klasse B. Ansvarlig rørlegger skal inneha sertifikat. Kopi av alle nødvendige sertifikater skal vedlegges tilbudet. Entreprenøren skal kunne dokumentere at firmaet har et intern@kontrollsystem iht. forskrift om internkontroll av nr (Systematisk helse@, miljø@ og sikkerhetsarbeid i virksomheter). Entreprenøren skal ha et operativt kvalitetssystem (KS@system), og skal vedlegge en oversikt over dette. Alle ovenstående kvalifikasjonskrav skal dokumenteres og vedlegges det innleverte tilbud. NB! Tilbud skal leveres i orginaldokumentet, og alle tegninger skal være vedlagt Tildelingskriterier Byggherren forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud, og til å akseptere hele eller deler av anbudet. Byggherren vil velge det tilbudet som totalt sett er gunstigest for han. Kriterier for utvelgelsen er: * pris Det gjøres oppmerksom på krav til dato for ferdigstilling. Eventuelle forbehold skal fremgå med priskonsekvens.

8 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 01 TILBUDSINNBYDELSE: Postnr Spesifikasjon Underskrifter Sted/dato: Norheimsund, den Cowi AS Hogne Høysæter Olav Solheim

9 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 02 TILBUDSBREV: Postnr Spesifikasjon Tilbudssum TILBUDS OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 2 : ANBUD/ANBUDSBREV Dette dokument er likeverdig med et tilbudsbrev. For tiltakshaver som er : Kvam Herad påtar vi oss de i dokumentene spesifiserte og beskrevne arbeider, alt i overensstemmelse med tilsendte tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner for : a. Avgiftspliktig tilbudssum kr. b. Avgift til staten, 25 % kr. c. Sum kr. ================= Regulering av kontraktssummen, Jfr. NS 8405, pkt ENDRING: KONTRAKTSSUMMEN SKAL IKKE REGULERES Forbehold Fremdrift (Forbehold skal spesifiseres tilstrekkelig til at de kan prises av tiltakshaveren. Dersom det trengs mer plass lager entreprenøren et eget vedlegg, nr:...) Ledningsanlegget kan påbegynnes... dager etter at tilbudet er antatt, og kan utføres på... arbeidsuker. Leveringstid er ett av kriteriene for valg av anbud Kapasitet Entreprenøren skal dokumentere hvilke ressurser som man har tilgjengelig til å gjennomføre den aktuelle jobben. I eget vedlegg skal oppgis tilbyders kapasitet på tilgjengelig personell, maskiner, båter og flåter, se vedlegg nr...

10 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 02 TILBUDSBREV: Postnr Spesifikasjon Regningsarbeider, Jfr. NS 8405, pkt. 31. Regningsarbeider for eget firma vil bli oppgjort iht. egne poster under "regningsarbeider". Eventuelle regningsarbeider for underentreprenører vil tillegges dokumentert selvkost med følgende prosentsats:... %. Eventuelle medgåtte materialer og hjelpestoffer tillegges dokumentert selvkost med følgende prosentsats:... % Sikkerhetsstillelse, Jfr. NS 8405, pkt. 9. For de arbeider vi har påtatt oss stiller vi påkravsgaranti fra :... Sikkerhet i utførelsestiden og reklamasjonstiden skal stilles på formular NS 8405 B: Underentreprenør, underleverandør Det er under tilbudsregningen samarbeidet med følgende firmaer for de forskjellige underentrepriser / underleverandørers vedkommende : Nr. Fagområde : Firma : Det ønskes vedlagt referanselister og CV'er for nøkkelpersonell hos underentreprenører/ leverandører (vedlegg nr...).

11 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 02 TILBUDSBREV: Postnr Spesifikasjon Leverandører/produsenter Det medregnes å benytte følgende leverandører for: PE@ledninger: Rørene leveres i størst mulige lengder for å redusere antall skjøter. Rørlengder oppgis under: Leverte lengder PE@rør: Leverandør/type belastningslodder: Kompetanse Leverandør rørdeler: Vi har følgende kvalitetssystem :..... Sertifisert i h.t. NS@ISO 9000@serien Ikke sertifisert, Foreligger sentral godkjenning? Ja Nei Angi godkjenningsnummer:, Fagområde Tiltaksklasse (eventuelt kan liste over godkjenningsområder vedlegges) Referanser Ansvarlig utførende skal vedlegge referanseliste som dokumenterer at firmaet tidligere har utført tilsvarende arbeider. Vedlegg nr...

12 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 02 TILBUDSBREV: Postnr Spesifikasjon Organisering av prosjektet. Firmaets organisering for prosjektet skal beskrives med navn og ansvarsforhold. Navn, CV, referanser for personene vedlegges, spesielt for store/tilsvarende ledningsanlegg....(navn) blir prosjektansvarlig...(navn) blir anleggsleder...(navn) blir anleggsbas...(navn) blir dykkeleder...(navn) blir senkeleder Dokumentasjon for organisering av prosjektet er vist i vedlegg Kontraktsforhold Underskrifter Vi har satt oss nøye inn i tilbudsgrunnlaget og har inngitt prisene i tilbudet under forutsetning av at foreliggende dokument skal danne grunnlag for en eventuell kontrakt, i full overensstemmelse med Plan@ og Bygningsloven. Spørsmål i forbindelse med tilbudet besvares av :...tlf.... Firmaets navn :... Firmaets adresse :...tlf.... Firmaets innehaver/daglig leder : den Tilbyder

13 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 03 KONTRAKTSBESTEMMELSER: Postnr Spesifikasjon TILBUDS OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 3: KONTRAKTSBESTEMMELSER Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405, siste utgave. For tilbudsbeskrivelsen, beskrivelsetekster for bygg, anlegg, installasjoner gjelder NS utgave juli 1999, med revisjon Sikkerhetsstillelse Jfr. NS 8405, pkt. 9. Ansvarlig utførende: Sikkerhet stilles i henhold til NS 8405, pkt. 9.2 på formular NS 8405 B:2004. Tiltakshaver: ENDRING IHT. STANDARDEN; Tiltakshaveren stiller ikke sikkerhet Forsikringer Jfr. NS 8405, pkt. 10. Forsikringer tegnes i henhold til NS 8405, pkt.10.1 og Forsikringsbevisene skal forelegges tiltakshaver senest ved kontraktsunderskrift Varsel og krav Alle varsler og krav som utløser en tidsfrist behandles som angitt i NS 8405, pkt. 8. NB! Flere punkter i NS 8405 inneholder "preklusive varslingsregler" dvs. tap av rett uten varsel (feks. pkt. 34.4). Varsler og krav sendes tiltakshaver ved: Kvam Herad v/ Nils Eivind Stranden Spesielle kontraktsbestemmelser Kontraktsdokumenter Fakturering Dagmulkt Avtaledokument vil bli opprettet, på byggblankett 8405 A. Entreprenøren kan kun fakturere ferdig utførte arbeider iht. postene. Unntaket er drift av som utbetales i %@vis av anleggstiden. PE@rør kan derfor først faktureres etter at de er senket i traseen. Belastningslodder kan faktureres når de er ferdig montert. Tiltakshaver vil kreve dagmulkt i samsvar med NS 8405, pkt. 34.

14 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 03 KONTRAKTSBESTEMMELSER: Postnr Spesifikasjon Erstatning for tap Dersom tiltakshaver lider indirekte tap som følge av mangler ved arbeider eller materiell, har han krav på erstatning for disse dersom mangelen har sin årsak i uaktsomhet hos entreprenøren eller noen han er ansvarlig for.

15 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon TILBUDS OG KONTRAKTSDOKUMENTER DOKUMENT 4: GENERELL DEL Generelt om beskrivelsen. For tilbudsbeskrivelsen, beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner gjelder NS utgave juli 1999, med revisjon Standarden henviser videre til alle aktuelle standarder som skal hensyntas. NS3420 setter bestemmelser for bla. omfang av arbeider, utførelse, toleranser, henvisninger til europeiske standarder mm. Det er svært viktig at entreprenør setter seg godt inn i denne standarden for å kunne gi inn så riktige priser som mulig, samt utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte. Dette tilbudet inneholder poster med materialer og arbeider som er nødvendige for å få ledningsanlegget i komplett stand, i samsvar med tegninger og øvrig beskrivelse. Tekniske bestemmelser i NS3420 gjelder for anleggsutførelsen dersom det ikke er spesifisert i postene at andre bestemmelser gjelder.

16 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Orientering Kvam Herad skal legge ny avløpspumpeledning fra vestsiden av Norheimsund til eksisterende anlegg på øst/nordsiden. Anbudet omfatter både arbeid på land og i sjø, samt noe vegarbeid. Sjødelen av anbudet omfatter legging av en avløpspumpeledning og overløpsledninger i sjøen. Overløpsledningene bygges som "skråkummer", dvs. stor dimensjon nærmest land og mindre i sjøen. Arbeidene inkluderer også tilkoplinger, graving av grøft i vann og på land, mm. Rørenes dimensjon og lengde: Ø180 mm PE100 SDR 11, lengde= 400 m, pumpeledning. Ø315mm PE100 SDR 17, lengde= 37 m, overløpsledning/skråkum på vestsiden. Ø180mm PE100 SDR 17, lengde= 28 m, overløpsledning på vestsiden. Ø600m PE100 SDR 17, lengde= 40 m, overløpsledning/skråkum på østsiden. Ø355mm PE100 SDR 17, lengde= 95 m, overløpsledning på østsiden. Trase for ledninger i sjøen er kontrollert med dykkerundersøkelser og ekkoloddmålinger. Resultater fremgår av tegninger og beskrivelse vedlagt i dette dokumentet. Landdelen av anbudet omfatter 3 VA@traseer, 2 på vestsiden og 1 på øst/nordsiden. På vestsiden skal det også monteres pumpestasjon for spillvann. Pumpestasjonen blir levert til anlegget direkte fra pumpeleverandør. Arbeidene inkluderer graving av grøfter, legging av ledninger og tilkoplinger til eksisterende anlegg. Samlet grøftelengde for de 3 traseene er om lag 320 m. Vegdelen av anbudet omfatter opparbeiding av ca. 30 m veg med fortau fra eksisterende avkjøring fra Fv. 49 og ned til ny innkjøring til Thon hotel Sandven. Som del av dette arbeidet skal eksisterende fotgjengerovergang flyttes ca. 20 m, samt at element for kant/fortau skal justeres i høyde når avkjøring mot hotell/sjø blir endret.

17 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Ansvarlig utførende sin kvalitetssikring og kontroll Ansvarlig utførende skal legge fram sitt kontrollsystem for utførelse av anleggsarbeider for tiltakshaver, før anleggsstart. Hele anlegget skal skriftlig dokumenteres, dvs. høyder, gravedyp, lagtykkelser, leverte materialer m.m. Avvik skal rapporteres. Det legges vekt på faglig god utføring av arbeidene, og i dette anlegget kan mellom annet følgende VA@ miljøblad være særlig aktuelle: Nr. Grøfteutførelse fleksible rør Nr. Kravspesifikasjon for rør av PE materiale Nr. Legging av undervannsledninger Nr. Utløp under vann Nr. Legging av undervannsledninger. Senking av ledning SHA@plan vedlagt i dette tilbudet inkl. egenerklæring skal også gjennomgås og undertegnes. Ansvarlig utførende skal føre mottakskontroll på alle leverte materialer som benyttes til anlegget. Det settes krav til at entreprenøren fører dagbok over egenkontroll på anlegget. Egenkontrollskjema skal undertegnes av aktuell arbeider, og skal dokumentere alle arbeider som er gjort og resultat. Entreprenør skal vedlegge egnet skjema for egenkontroll med tilbudet Fremdriftskrav Forutsetninger Vedlagt tilbudet skal følge en skisse til fremdriftsplan. Detaljert fremdriftsplan utarbeides senest til oppstartsmøte Ledninger og grøfter generelt Ledningenes plassering i horisontal@ og vertikalplanet er vist på plan@ og profiltegningene. Eventuelle fravikelser fra dette, forårsaket av grunnens beskaffenhet, eller lignende, skal godkjennes av tiltakshavers kontrollør. Ansvarlig utførende må selv vurdere om han klarer å holde de angitte grøftebredder, og enhetspriser må være basert på den bredden og de forhold ansvarlig utførende mener å måtte grave/sprenge Eksisterende anlegg, forundersøkelser, spesielle forhold i trase Entreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe til veie opplysninger om eventuelle kabler og ledninger i grunnen og på sjøbunn. Cowi AS har utført oppmåling og ekkoloddundersøkelser i området. Det ligger eksisterende kabler i området (se tegninger/vedlegg). Kryssing av kabler må utføres på en måte som ikke skader eller kan føre til skade på kabelen. Det er ansvarlig utførendes ansvar å få påvist alle kabler før enhver form for graving finner sted. Eventuelle skader på kabler bekostes av ansvarlig utførende. Før legging av nye ledninger må derfor entreprenøren merke evt. kabler for å unngå unødige kryssinger.

18 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Klimatiske forhold Forhold som dårlig vær, høy/lav temperatur, vind, strøm, bølger, is, vannstand og variasjoner i vannstand er tiltakshaver uvedkommende. Entreprenøren må selv kalkulere inn risiko for dette. Eventuelle utgifter i forbindelse med dette skal være inkludert i prisene selv om disse ulempene ikke er nevnt under de enkelte postene Verneregler Anleggsarbeider skal utføres etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser og krav som fremkommer av Direktoratet for arbeidstilsynets verneregler. Dykkerarbeid skal utføres av personell med godkjent sertifikat utstedt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Alle dykkerarbeider skal følge Arbeidstilsynets "Forskrift for Dykking", best. nr Forskriften setter bla. krav til antall dykkere til stede under arbeide, opplæring, utstyr, prosedyrer og dokumentasjon. Alle dykk skal loggføres med beskrivelse av tidspunkt for start og avslutning, dykkedyp, evt. dekompresjon, utført arbeide, personell og utstyr benyttet. Skjema skal undertegnes av dykkeleder. Forslag til skjema/logg skal vedlegges tilbudet. Ved alt øvrig arbeid i båt og ved sjø skal det være minimum 2 personer til stede. Entreprenøren skal ha utarbeidet et internkontroll@/sha system som tilfredsstiller myndighetenes krav Underentreprenører Entreprenøren kan benytte underentreprenører. Underentreprenørene skal være oppgitt i tilbudsbrevet og skal godkjennes av tiltakshaveren. Tiltakshaveren har rett til å trekke underentrepriser ut av hovedentreprisen og la disse utføres ved annen underentreprenør. Hovedentreprenøren er ansvarlig overfor tiltakshaveren angående underentreprenørens arbeider og leveranser Varsling, vakthold, sikring, meldinger Tilbyder er ansvarlig for vakthold, sikring og kontroll av alt materiell i lagringstiden, og må selv sørge for utstyr til lagring, merking og evt. forankring av flytende ledninger. All varsling med aviser, kabeleiere og andre som skal ha melding er entreprenørs ansvar. Entreprenøren er også ansvarlig for sikring av anleggsområdet, byggegruber og åpne grøfter. Alt anleggsutstyr som flyter i sjøen må merkes på forskriftsmessig måte, og i samsvar med pålegg fra aktuelle myndigheter. Kostnader for dette skal inkluderes i tilbudet.

19 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Grunnboring fjellsprenging Det er foretatt grunnboringer i landtaket på vestsiden. Disse grunnboringene viser en avstand på 4@8 m dybde til fjell fra terrengoverflaten. Dette betyr at trase ikke skal komme i konflikt med fjell. Det er ikke utført sonderinger på øst/nordsiden. Dersom det skulle påtreffes fjell i traseen, skal alternative poster for fjellsprenging benyttes. Postene, angitt pr. meter grøft, reguleres og oppgjøres etter faktiske målte mengder, blottlagt og nivellert i grøft av entreprenøren. Sprenging skal utføres etter gjeldende krav og regler for forsiktig sprengning i samsvar med NS8141. Entreprenøren pålegges å føre borings@ og ladningsskjema samt sprengningsprotokoll. Maksimal svingehastighet i nærliggende bygninger/konstruksjoner er 20 mm/s. Entreprenøren er ansvarlig for å sette opp nødvendige rystelsesmålere. Eventuelle skader på bygninger, murer, veier eller andre konstruksjoner skal erstattes av ansvarlig utførende. De inngitte prisene i mengdefortegnelsen i tilbudet brukes ved reguleringen Overskuddsmasser tilkjørte masser De masser som blir til overs etter at grøftene er gjenfylt skal bortkjøres. Dette gjelder også stor stein og andre "masser" som er uegnet for tilbakefylling i grøft. De best egnede masser benyttes til gjenfylling av grøfta etter at pukk er utlagt. Det forutsettes at overskuddsmassene i form av gravemasser og stein/sprengstein transporteres til godkjent fyllplass. Uegnede fyllmasser, som røtter, stubber, busker og kratt skal separat kjøres til godkjent fyllplass holdt av ansvarlig utførende. Dokumentasjon på leverte mengder skal vedlegges sluttdokumentasjonen. Knuste masser, pukk, kult må tilføres anlegget fra pukkverk Materiell som holdes av ansvarlig utførende Ansvarlig utførende står for anskaffelse av alt materiell og hold av maskiner og utstyr m.m. som er nødvendig for å levere et komplett anlegg. Untatt er pumpestasjon, sandfangkum og overløpskum, se tegning 051, som leveres til anlegget fra pumpeleverandør/kvam herad. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å godkjenne alle materialer. Eventuelle materialer som ikke godkjennes skal straks fjernes fra anleggsplassen Materiell som holdes av tiltakshaver Tiltakshaver vil sørge for at pumpestasjon, sandfangkum og overløpskum blir levert til anlegget. Entreprenør skal montere.

20 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Tilrigging Hvis annet ikke er spesielt nevnt, overtar entreprenøren anleggsområdet som det var ved tilbudsbefaringen. Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe og holde riggområde inkl. nødvendig kontakt med aktuelle grunneiere. Kostnader med riggplassen må inngå i anbudet. Entreprenøren må selv sørge for all tilrigging på anlegget, så som nødvendig provisoriske transportveger, framføring av vann, elektrisitet og telefon, samt oppsetting av alle brakker, WC, lagerskur og annet i nødvendig utstrekning. I tilriggingen regnes også tiltransport av maskiner og verktøy, samt eventuell montasje av stasjonært maskinelt utstyr Utstikking kontroll innmåling Entreprenør vil få påvist kommunalt fastmerke som skal benyttes under utstikking av trase. Alle videre utstikking av høyder og retninger for ledninger og kummer etc. utføres av ansvarlig utførende. Salinger og retninger skal være utsatt i marken, slik at de lett lar seg kontrollere. Dersom det under arbeidets gang blir avtalt endringer i forhold til de godkjente planer, plikter ansvarlig utførende å påse at dette snarest mulig bekreftes av tiltakshaver. Endringene skal anføres i byggemøteprotokollen. Alle flenseskjøter, retningsendringer for rør (vinkelpunkter), kummer, utgang av grøfter ol. på land skal innmåles og koordinatbestemmes av Kvam herad. Ansvarlig utførende holder tett kontakt med landmåler i kommunen slik at han i forkant vet når det skal måles. Ledningsføringer i sjø skal innmåles og koordinatbestemmes av ansvarlig utførende Forhold til grunneierne. Tillatelse til inngrep i den enkelte eiendom innhentes av Kvam Herad. Alle eventuelle erstatninger eller avsavn i denne forbindelse, ordnes mellom den enkelte grunneier og byggherren. Avtaler for å benytte adkomstveier til anlegget utenom anleggsområdet må innhentes av utførende entreprenør fra berørte grunneiere.

21 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Krav til materiell Generelt Tiltakshaver forbeholder seg retten til å avvise materialer som holdes av tilbudsgiver, dersom disse anses å ikke være tilfredsstillende eller ikke er iht. tegninger/beskrivelse. Rørkontroll PErør, materialkontroll Kvalitetskravene i NS@EN12201/1@5 til råvare og ferdig rør skal tilfredsstilles. Rørene skal være merket og godkjent med Nordic Poly Mark. Transport og håndtering av røret frem til ferdig installasjon må foregå på en skånsom måte slik at utvendige riper i rørveggen unngås. Maksimalt tillatt dybde på en ripe er 10 % av godstykkelsen. Skarpe riper skal avrundes og fylles med ekstrudersveis. Ved dypere riper/sår enn tillatt skal skadedelen kappes bort og røret sveises sammen igjen. Sveisekontroll Alt sveisearbeide skal gjøres i henhold til NS 416@1:2008 og NS 416@2:2008. Sveising av rør skal utføres av personell med godkjent sertifikat. Sveisemaskiner skal ved anleggstart være kontrollert og kalibrert av anerkjent firma eller institusjon i løpet av de siste 12 mnd. Prøvingsrapport skal foreligge. Ansvarlig sveiseoperatør skal utføre sveisekontroll etter tillegg C i NS 416@2:2008. Tillegget angir kriterier for visuell bedømmelse av speilsveis. Sveisene skal merkes som beskrevet i nevnte standard, og det skal føres logg. Eksempel på sveiselogg finnes i tillegg B i NS 416@2:2008. Sveiseprosedyre og sveisekontroll Det skal før arbeidene startes utarbeides en sveiseprosedyre for den maskinutrustning og det ledningsmaterialet som skal benyttes på anlegget. Rørprodusent vil som hovedregel oppgi det riktige grunnlaget for å utarbeide en sveiseprosedyre. Tillegg A til NS 416@2:2008 inneholder også grunnlag for å utarbeide prosedyre. Ved uklarhet er det rørprodusentens anvisninger som skal følges. Entreprenøren skal gi beskjed til tiltakshaver om når sveisearbeider starter opp. Tiltakshaver vil peke ut en av de første sveisene for uttak. Entreprenøren kapper ut sveisen, med ca. 20 cm rørbit på hver side. Sveis merkes og parametre for denne sveisen overleveres. Tiltakshaver vil sende inn sveisen for destruktiv test. Dersom sveisen underkjennes, forbeholder tiltakshaver seg uttak av 3 stk sveiser på ledning som er sveiset. Kostnader for destruktiv testing dekkes av entreprenøren. Underkjennes 1 av disse sveisene skal alle sveiser utføres på nytt, med nytt sveiseutstyr og evt. reviderte sveiseparametre.

22 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Øvrige materialkrav a) Ståldeler (bolter, skiver, flenser, styrerør, løsflenser osv.) skal være varmforzinket med belegg som tilfredsstiller kravene i NS@EN ISO 1461 / NS1845. Alle flensedeler skal ha påsveiste flenser før varmgalvanisering finner sted. b) Alle flensetilknytningsmål skal være iht. NS 153 PN10. Alle bolter på ledningene skal ettertrekkes. Flensene ettertrekkes etter legging. Det må påregnes så mange ettertrekkinger at materialet har sluttet å sige, og flensen forblir tett. c) Det skal benyttes koniske flensepakninger av aldringsbestandig materiale med stålarmering tilpasset DIN 2690 og NS 157. Materialkrav ifølge SIS d) PE@kragene skal ha styrke tilsvarende røret. e) Standardiserte belastningslodder skal være iht. NS 3124 "Sjøledninger. Belastningslodd av betong". Det skal benyttes pakningsbånd av naturgummi mellom loddets anleggsflate og ledningen. Pakningsbånd skal ikke stiftes fast i PE@røret! Pakningsbånd skal ligge i kanten av loddet, slik at 5mm er synlig. Byggherre forbeholder seg retten til å avvise leveranse eller forlange montering av pakningsbånd på nytt dersom disse ikke er i henhold til beskrevne spesifikasjoner, og om ledningen skades kan byggherren forlange ny leveranse.

23 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Krav til anleggsarbeider Ledningsarbeider Entreprenøren skal alltid ha en person med ADK@sertifikat til stede i grøfta ved anleggsarbeider. Ledningenes beliggenhet er vist på plan@ og profiltegningene. Det gjøres oppmersom på at det ikke er foretatt grunnundersøkelser i området. Dersom det på visse strekninger ikke er mulig eller hensiktsmessig med slik plassering av ledninger og kummer som tegningene viser eller beskrivelsene krever, må spørsmålet tas opp med tiltakshaveren. Forandringer må således ikke foretas uten tiltakshavers godkjennelse. Ved lagring av rør i sjøen skal ender være tette, for å unngå begroing inne i rørene samt hindre innlekking av fremmedvann. Det er entreprenørens ansvar at ledninger ikke er begrodd innvendig under Kvam Herads overtagelse av anlegget. Entreprenør må evt. rengjøre begroing med renseplugg el.l. Dette blir ikke honorert særskilt. Kapping av PE100 rør kan utføres med motorsag, men UTEN kjedeolje. Det skal fjernes spon fra kapping fra røret etter utføring. Skjøting/tilpassing av rør før senking utføres med speilsveising, etter gjeldende regelverk og etter produsentens anvisninger. Grøfter under vann Kotenivå for topp ledning samt gravedyp er beskrevet på lengdeprofilet. Alle ledninger i grøfter skal være underfylt med min. 20cm tykkelse med fundament. Til fundament, sidefylling og beskyttelseslag for ledninger i grøfter skal det benyttes pukkmasser med 1122 mm kornstørrelse. Det benyttes eksisterende masser for igjenfylling av grøfter fra 0,3m over topp rør til terrengnivå. Maks steinstørrelse = 50 kg i luft.det påsees at ledning ikke flytter på seg under gjenfyllingen. Tilpassing i undervannstrase Etter at en ledning er senket og plassert på sjøbunnen skal den kontrolleres. Etter vurdering skal følgende forhold utbedres/justeres: Anligg av stein: Ved anligg mot stein som skaper en ugunstig punktlast på ledningen, skal steinen fjernes. Ledning skal legges på fundament i land@ og fjellgrøft. Det godtas ikke anligg av skarpe steiner mot rørveggen verken i grøft eller på sjøbunnen. Det forutsettes at entreprenør tar en dykkerkontroll på lagte ledninger etter senking hvor stein som kan ryddes av dykker fjernes (se egen post). Generelt bør det legges vekt på å utnytte ledningens fleksibilitet for å oppnå en god tilpassing i traseen. All justeringer i trase: Alle arbeider med steinrydding, justeringer og forankringer av ledningene avtales med tiltakshaver på forhånd. Entreprenør kan ikke påberope seg dekning av kostnader for justering som ikke er avtalt med tiltakshaver på forhånd. Ved underbygginger for røret skal det benyttes jutesekker med betongmørtel C35. Evnt. papir på mørtelen fjernes. Betongmørtelen skal være av kvalitet ferdigblandet betong (sand og betongmørtel) C35. Volum på hver sekk skal være 15 liter.

24 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Avvik på prosjekterte høyder og koordinater Avvik på prosjekterte høyder og koordinater skal normalt ikke forekomme dersom dette ikke er avtalt mellom tiltakshaver og entreprenør. Ledningen skal installeres i den oppmålte trase med et tillatt avvik sideveis på 10% av leggedypet fra prosjektert trase. Om nødvendig stikkes plassering ut med dykker. Lengde pga. temperaturforskjeller og skråmål er tillagt teoretisk lengde på ledningen. (Horisontal lengde er angitt som profilnummer på lengdeprofilet). Det forutsettes imidlertid at ledningens funksjon og hydrauliske egenskaper ikke endres. Det aksepteres derfor ikke høybrekk på ledningen, grunnere gravedyp ol. som følge av entreprenørens avvik fra prosjekterte høyder og koordinater. Dersom entreprenøren installerer ledningen utenfor den angitte trase på en slik måte at ledningen f.eks. blir lengre enn beregnet, får andre traseforhold osv, skal alle merkostnader dekkes av entreprenøren. Det forutsettes da at den aktuelle nye traseen kan aksepteres. I motsatt fall skal ledningen heves og senkes på nytt Krav om melding Ved evt. uoverenstemmelse mellom beskrivelse/tegninger og faktiske forhold skal entreprenør gi melding til byggherre før arbeidene settes i gang dersom de påtrufne forhold kan ha noen konsekvens for anleggets kvalitet, fremdrift eller pris. Entreprenør kan ikke kreve tillegg for uoverenstemmelser mellom beskrivelse og faktiske forhold dersom tiltakshaver ikke har fått melding om dette før arbeidene er blitt startet opp.

25 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Regulering av mengder Generelt skal masser som er gjenstand for regulering måles opp i henhold til reglene i NS3420. Dersom det under arbeidets gang skulle vise seg at grøftedyp og evt. fjell avviker fra det som blir angitt i masseoppstillingene, plikter entreprenøren å varsle tiltakshaver. Uten at slikt varsel er mottatt av tiltakshaver, kan ikke entreprenøren påberope seg avvikelsen som grunnlag for krav om regulering av masser og priser. Varsel om avvik skal gis skriftlig. Representant fra tiltakshaver skal være med under målingen. Følgende framgangsmåte skal benyttes: 1. Entreprenøren varsler tiltakshaver skriftlig og avtaler tidspunkt for måling. 2. Entreprenøren rensker grøften og merker av for hver annen meter på den strekning han forlanger målt. 3. Entreprenøren skal ha utarbeidet profil og masseberegnet det gjeldende fjellparti. 4. Det skal ikke utføres sprengningsarbeider før tiltakshaver er varslet, og evt. en kontrollør har foretatt måling. Ved sprengningsarbeider skal det sørges for tilstrekkelig dekking (ved skytematter el.l.) slik at det ikke oppstår skade på luftledninger, gjerder, trær, bygninger, konstruksjoner og lignende. Entreprenøren er ansvarlig for event. skader som oppstår p.g.a. sprengningsarbeidene. Ved sprengningsarbeider skal det fremlegges boring@ og ladningsskjema, føres sprengningsprotokoll og utføres rystelsesmålinger. Det skal også iverksettes tiltak for å begrense støv og støy. Krav til rystelser i nærliggende bygningskonstruksjoner gitt i NS8141 skal følges. Steinblokker under 1,0 m 3 skal inngå i de angitte gravepriser. Steinblokk større enn 1,0 m 3 skal oppgjøres som fjell avregnet som m 3 fast masse. Det gis ikke pris for sprenging dersom entreprenøren ikke kan påvise steinblokk større enn 1,0 m 3 eller fjell. Fjellgrøfter skal avregnes etter bunnbredde som oppgitt i beskrivelsen.

26 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Anleggskontroll Byggemøter Iht. Plan og Bygningslov skal ansvarlig utførende foreta egenkontroll og i den forbindelse skal det utarbeides kontrollplaner. Disse oversendes byggeleder. Entreprenøren skal delta på byggemøter som antas bli avholdt hver 14.dag, eller etter nærmere avtale med tiltakshaver. Entreprenøren er iht. Plan/Bygningsloven (som kontrollerende/utførende) ansvarlig for all kontroll. Tiltakshaver vil i tillegg utføre stikkontroll av anleggsarbeidene. Entreprenøren skal i god tid (min. 2 dager) varsle tiltakshaver når følgende faser er grøftearbeidene er sveisearbeid på PE100@ledningen skal finne grøftearbeider er ledningen er ferdig montert og klar til ledningen er senket/lagt, tilkoblet og forankret, men før igjenfyllingsarbeidene er ledningsgrøft er tetthetsprøving skal sluttkontroll skal finne sted Tiltakshaver vil etter at et slikt varsel er gitt, gi beskjed om det skal utføres kontroller av entreprenørens arbeider. Det understrekes at entreprenør skal ha utført egenkontroll av anlegget før innkalling til ekstern kontroll foretas. Dersom den eksterne dykkerkontrollen avslører vesentlige mangler/avvik iht. tegninger og beskrivelse (eks. ledning har ikke nok fall eller overdekning i grøft, steinanligg, ol.) skal entreprenøren utbedre anlegget og varsle om at ny kontroll kan foretas. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å kreve at regningen for denne ekstra kontrollen dekkes av entreprenøren. I sammenheng med dykkerkontroller skal entreprenøren stille en reservedykker, en hjelpemann og båt til disposisjon. Tiltakshaver forbeholder seg retten til når som helst å foreta kontroller utover det ovenfor anførte.

27 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Trykkprøving, utspyling og TVkontroll Prøving av trykkledning skal utføres av ansvarlig utførende etter NS@EN 805:2000. Ledningen skal tilfredsstille de krav til tetthet som er angitt i NS Tiltakshaveren skal varsles minst 3 dager før trykkprøvingen finner sted. Entreprenøren skal ha foretatt kontrollprøving av ledningene før tiltakshaverens kontrollør tilkalles for kontroll. Kopi av tetthetsprøvingsrapport overleveres tiltakshaver. Alle tetthetsprøvinger skal utføres av entreprenøren og alt materiell som er nødvendig for å gjennomføre prøvingen holdes av entreprenøren. Alt undervannsarbeide i forbindelse med tetthetsprøvingen av ledningene skal være inkludert i tilbudsprisen. Likeledes skal alt ekstraarbeide for å sikre ledningen mot å forskyve seg under tetthetsprøvingen være inkludert. Tetthetsprøvingen foretas før tilkopling til eksisterende ledninger og entreprenøren må derfor holde nødvendige blindflenser. Eventuelle lekkasjer skal straks utbedres og bekostes av entreprenøren. Det må forventes at alle flenseskjøter må ettertrekkes. Før overtagelse skal ledningene være spylt og rengjort. Det forutsettes at spyling og rengjøring utføres ved et arbeidstrykk og med redskap som ikke kan skade røret. Det skal gjøres utvendig inspeksjon av ledninger under vann og disse skal dokumenteres med video fra dykker. Eventuelle feil som skyldes rør, deler, pakninger etc. er tiltakshaver uvedkommende. Dette blir i så fall en sak mellom ansvarlig utførende og rørleverandør/produsent.

28 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Sluttdokumentasjon Det skal utarbeides sluttdokumentasjon for VA@anlegget. Det skal utarbeides totalt 2 stk permer med vedlegg iht. spesifikasjonen under. Perm lages med følgende hovedinndeling/innhold: Flik 1: Tegninger (som bygget) Utarbeides av PRO, etter merknader fra entreprenør. Oversendes grunneiere. Flik 2: Generelt og protokoller Tekst med generell info om anlegget. Oversiktstabeller for alle kummer. Adresselister for entreprenører og leverandører. Annen relevant som infobrosjyrer etc. Protokoll (settes inn av byggherren). Flik 3: Byggemøtereferat Flik 4: Kvalitet og mottakskontroll Komplett sett av alle utfylte sjekklister for anlegget. Dokumentasjon fra dykkerkontroller, trykkprøving, spyling, desinfisering, pluggkjøring, videokontroll etc. Varespesifikasjoner fra mottakskontroll på rør og deler Flik 5: Kumkort og Innmålinger Flik 6: Bilder fra anlegget Flik 7: Rør, deler og armatur FDV@dokumentasjon. o Her må info om hyppighet av ettersyn/utskifting av deler inn, (eventuelt tas dette med under flik 1). Datablad for alt materiell inkl. pakninger. o NB! For datablad som gjelder flere typer deler skal det markeres hvilke del som er levert/benyttet. Monteringsanvisninger for alle deler, ventiler, leggeutstyr, kapping av skjøter, montering av bolter, boltemuffer, reparasjon av innvendig belegg/utvendig belegg, ulike typer skjøter etc. HMS@datablad (fett etc.) Flik 8: Miljø og KSdok. Kvitteringer for sortert og levert avfall, samt leverte mengder overskuddsmasse. Flik 9: (Grunneier)avtaler Kvam Herad supplerer permen med nødvendig dokumentasjon. Flik 10: Avvik og Endringer

29 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Klargjøring av traséen og istandsettelse Forurensning Fornminner Ansvarlig utførende overtar anleggsområdet i nåværende stand før anleggsstart. Alle klargjøringsarbeider, så som fjerning av evt. trær og busker, framskaffe detaljerte opplysninger om eksisterende kabler og ledninger m.m. utføres av ansvarlig utførende. Ansvarlig utførende skal kun benytte den bredde til anleggsområde som er absolutt nødvendig. Etter ferdigstilte arbeider skal igjen anleggsområdet settes i like bra stand som før arbeidene ble påbegynt. Dvs. at jord og masser fylles tilbake, skader på veier, veigrøfter o.l. skal utbedres. I tilbudet inkluderes også istandsettelse av evt. veier, skråninger etc. som ansvarlig utførende må benytte for å komme fram til anleggsområdet med maskiner, rør, belastningslodder, pukk mm. All berøring av øvrige områder er entreprenørens ansvar og istandsettelse av disse områdene må inkluderes i tilbudets priser. Det tillates ingen type forurensing av sjøen. Fylling av drivstoff skal skje på anvist plass i god avstand fra sjøen, og det skal benyttes sugepumpe og tette koblinger. Ved eventuell lekkasje stoppes fylling og lekkasje tettes. Melding om dette (på avviksskjema) sendes umiddelbart til byggeleder. Utslipp av kjemikalier er ikke tillatt. All spillolje skal samles opp i godkjente tanker og leveres til godkjent mottaksfirma. Absorbenter skal være lett tilgjengelig. Kraner, hydraulikk ol. kontrolleres for oljelekkasjer. Angående varslingsplikt henvises til "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning" fastsatt av Miljødep. dat. 9 juli Iht. denne forskrift er det brannvesen som skal varsles. Alt oppryddingsarbeid i forbindelse med en forurensing av sjøen er å regne som entreprenørens ansvar og kostnad. Avløp på rigg koples til kommunalt nett. Eventuell forurenset masse behandles etter egne retningslinjer. Entreprenøren skal ha rutine for beredskap og opprydning i forbindelse med miljøskadelige utslipp fra maskiner og kjøretøyer m.m. Dersom det skulle påvises skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner er man pliktig å melde dette til Norsk Maritimt Museum. Dersom slikt blir funnet og kan bli berørt av tiltaket, skal arbeidet stanses.

30 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 04 GENERELL DEL: Postnr Spesifikasjon Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggeperioden Det er en klar målsetting at byggeperioden skal gjennomføres uten alvorlige ulykker for personer. Det er også et mål at materiell, miljø eller produksjon for øvrig på området, ikke skal påføres skader eller avbrudd. Arbeidet skal tilrettelegges og følges opp slik at arbeidstakere får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. For å sikre dette vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til intensjoner i Byggherreforskriften. Dette er beskrevet i en SHAplan som er lagt i eget vedlegg til tilbudsdokumentene, og planen anses som en del av disse. Planen inneholder krav til SHA i byggeperioden, og hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med dette. Planen gir retningslinjer for ansvar og aktiviteter som er tillagt de enkelte aktører, spesielt SHA@koordinator for utførelsesfasen og hovedbedrift. De enkelte entreprenører vil imidlertid også bli pålagt plikter i forhold til SHA, og har hovedansvar for sikkerhet for egne ansatte. SHA@planen skal være et verktøy i forbindelse med oppfølging av SHA på byggeplassen. Alle som har arbeid på byggeplassen skal være orientert om innholdet i planen. Alle på byggeplassen har plikt til å bidra til at målsettingen kan oppnås ved å overholde relevante lover og forskrifter, samt øvrige krav som fremgår av SHA@planen. Planen inneholder beskrivelse av organisasjon og ansvar, samt administrative retningslinjer for oppfølging og rapportering av forhold knyttet til SHA i dette prosjektet. SHA@planen inneholder en oversikt over områder og arbeidsoperasjoner som vurderes som risikofylte, og hvor det vil være nødvendig å ha skriftlige rutiner. Det forutsettes at den enkelte entreprenør vurderer egne rutiner, og om nødvendig tilpasser disse for å ivareta sikkerhet i dette prosjektet. Den enkelte entreprenør må plukke ut områdene i SHA@planen som er relevante for eget arbeid, og gi en kort beskrivelse av risikofaktorer knyttet til kontraktsarbeidet utarbeide skriftlige rutiner for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Disse skal være etablert før arbeidet starter og forelegges byggherre for vurdering. Som et minimum skal krav i lover og forskrifter, samt byggherrens spesielle krav, oppfylles. SHA@planen stiller krav om rutiner som skal foreligge hos den enkelte entreprenør. Disse punktene skal beskrives/bekreftes ved å fylle ut skjema for HMSegenerklæring, vedlagt i tilbudsbeskrivelsen. Skjemaet skal så langt som mulig fylles ut og leveres sammen med tilbudet.

31 Kvam Herad Side ALMINNELIG DEL # 05 HMS EGENERKLÆRING: SHA bekreftelse SHA BEKREFTELSE Prosjekt: Entreprise: Ansvarlig arbeidsleder: Verneombud: Risikofylt arbeid rutiner Beskriv aktuelle risikofaktorer knyttet til gjennomføring av dette oppdraget: Er det utarbeidet skriftlige rutiner for risikofylt arbeid (som nevnt ovenfor) i eget IK@ system? Er det utarbeidet rutine for gjennomføring av vernerunder og oppfølging av disse? Er det utarbeidet rutine for avvikshåndtering? Er maskiner og utstyr sertifisert? Har alle ansatte nødvendig sertifikater og forskriftsfestet opplæring? Evt. Merknader: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Vi bekrefter at opplysninger gitt ovenfor er i overensstemmelse med de faktiske forhold og kan dokumenteres. Vi forplikter oss til å følge egne rutiner, samt øvrige krav gitt i byggherrens SHAplan og anvisninger fra byggherren. Dato: Sign.:

32 Kvam Herad Side KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT, MM. # 01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE AB1 FORSIKRING AV ANSVAR AB2 FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER RS RS RS Sum Kapittel 01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE:

33 Kvam Herad Side KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT, MM. # 02 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Opparbeidelse av rigg# og lagerplass RS AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anlegget a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder komplett drift. RS AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter oppfølging av eget kontraktarbeid. Inkluderer blant annet: #nødvendig planlegging for gjennomføring av eget kontraktarbeid (fremdriftsplan, riggplan mv.) Fremdriftsplan skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene. #organisering av egen byggeplassadministrasjon #utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse #kostnader knyttet til SHA#aktiviteter. #utarbeidelse av SHA#plan for utførelse av egen entreprise med koordinering mot overordnet SHA# plan for byggeplassen. Se byggherrens SHA#plan samt generell del. #kostnader knyttet til informasjon til egne arbeidstakere om SHA#arbeidet på byggeplassen. #foreta sikker jobb analyse for risikofylte arbeidsoperasjoner #kostnader knyttet til spesielle krav til opplæring, sikkerhetsklarering mv. RS Akkumulert Kapittel 02 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING:

34 Kvam Herad Side KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT, MM. # 02 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE8 ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter deltagelse i byggemøter. Entreprenørens byggeleder skal stille opp på de byggemøter som er nødvendige. Transportkostnader og reisetid inkluderes i prisene. Mengde angir antall møter. x) Mengderegler Mengde angis pr. stk. stk 4 Akkumulert Kapittel 02 RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING: